Expediente Piscina Petro Peru

pETRoLEosDEL'ERUSA JTETFTOFEFIÜ l@ "DECENto DE LAS pERSoNAS coN DtscApActDAD EN EL pERú,, "AÑo DE LA PRoMoclóru o¡

Views 151 Downloads 3 File size 15MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

pETRoLEosDEL'ERUSA

JTETFTOFEFIÜ

l@

"DECENto DE LAS pERSoNAS coN DtscApActDAD EN EL pERú,,

"AÑo

DE LA

PRoMoclóru o¡ LA

tNDUSTRTA RESpoNSABLE y DEL

LOG2-CS-2157-20L4

coMpRoMtso cuvtÁllco"

Talara,25 de Setiembre del 2014

Señores: PARTICIPANTES

TALARA.De nuestra consideración: Nos dirigimos a ustedes, para invitarlos al Proceso de Competencia Menor N" CME-0183-201,4OTL/PETROPERU Primera Convocatoria, para contratar la "OBRA: CONSTRUCCTÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU". El siguiente es el cronograma de actividades:

1. 2.

Monto Estimado Referencial S/. 511,000.00 (Quinientos once milcon 00/100 Nuevos Soles) lncluido l.G.V. Cronograma 2.1.- Presentación de Consultas Hasta las L6:00 horas del día 29 de Setiembre del 2074, en la oficina de Trámite Documentario ingreso Portón N'5 - Refinería Talara. 2.2.- Absolución de Consultas Eldía 03 de Octubre del2014 2.3.- lntegración de Bases El día 07 de Octubre del 2014 2.4.- Presentación de Propuestas El día 15 de Octubre del 2014 hasta las 16:00 horas, en la oficina de Trámite Documentario ingreso Portón N" 5 - Refinería Talara. 2.5.- Otorgamiento de la Buena Pro

3.

El dia 27 de Octubre del 2014

lnformación del presente proceso Las Bases se podrán obtener en el Link N" 3 (Procesos de Selección), del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), dirección electrónica: http//www.seace.gob.pe. En dicha dirección electrónica, se podrá consultar la Absolución de Consultas, lntegración de Bases y el otorgamiento de la Buena Pro, así como las modificaciones al cronograma del proceso, de ser el caso.

],"n.r^*n,()t R--

\

A'-fuq

'\._ /

José Martínez A.

Jefe Unidad

Contratación de Servicios y Obras

Petróleos deI Peru

-

PETROPERÚ S.A.

Calle 40O - Portón N' 5 Edificio Adminislratvo TELEFONO: O73-2A42OO, FAx: 073-381627

-

Talara

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR CME-0183-2014-OTL/PETROPERU CONTRATACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA Í N D I C E Página BASES ADMINISTRATIVAS 1. GENERALIDADES 2. MARCO LEGAL 3. DE LOS POSTORES 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 5. RECURSOS FINANCIEROS 6. VALIDEZ DE LA OFERTA 7. PLAZO DE EJECUCION 8. GARANTÍAS 9. CONDICIONES DEL PROCESO 10. SISTEMA DE CONTRATACION 11. EVALUACION DE PROPUESTAS 12. METODOLOGIA DE EVALUACION 13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 14. RECURSOS DE APELACION Y REVISION 15. ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS 16. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 17. FORMA DE PAGO 18. PENALIDAD POR MORA 19. PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” 20. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 21. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” 22. CUADERNO DE OBRA 23. SEGUROS 24. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU 25. DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 27. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA Y EFECTOS 28. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROPERU S.A

2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9

FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA CON DATOS DEL POSTOR ADJUNTO DEL FORMATO Nº 1 IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y /O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A. FORMATO Nº 2 DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA FORMATO Nº 3 FORMATO DECLARACIÓN JURADA – ING. RESIDENTE RESPONSABLE DE LA OBRA FORMATO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO FORMATO Nº 5 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA FORMATO Nº 6 FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO FORMATO Nº 7 FORMATO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO ANEXO Nº 1 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ANEXO Nº 1-A RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

10 11 12 13 14 15 16 17 18 21

BASES TÉCNICAS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

22

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 2 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIO Y ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA. ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 3 CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A. ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 4 POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROLEOS DEL PERÙ – PETROPERU S. A. ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 5 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD

26 27

31 34 35

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

1

BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA (Nº INTERNO CME-10-1-208-2014-RT-ADM2-SV) “OBRA: CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU” 1.

G E N E R AL I D AD E S Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC 20100128218, domiciliado en calle 400 – portón Nº 5 – área industrial – Ref inería Talara, conv oca la contratación de la OBRA: CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU, que se realizará mediante proceso por Competencia Menor en los términos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativ as y Técnicas.

2.

MAR C O L E G AL  Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., aprobado por Resolución Nº 523-2009OSCE/PRE, v igente desde el 12.12.2009, en adelante el Reglamento.  Adjuntos Administrativ os Nº 1, 2, 3, 4 y 5. Los postores y las propuestas deberán cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativ as y Técnicas, así como con las disposiciones legales v igentes, aplicables a la presente obra.

3.

DE LOS POSTORES Las empresas que deseen participar en el presente Proceso de Contratación deberán contar con su RNP VIGENTE, de acuerdo a lo establecido en la normativ a que rige las contrataciones públicas Toda comunicación referente al Proceso, deberá ser remitida al correo electrónico: [email protected] El envío de consultas, o cualquier otra comunicación referente al Proceso que sea remitida a correos electrónicos distintos al indicado en el párrafo anterior, serán no admitidos. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del Proceso a través del SEACE y de la revisión de su correo electrónico. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante y postor el permanente seguimiento del proceso de contratación a través del SEACE, medio por el cual será oficial y legalmente notificado, así como también es de su responsabilidad la revisión de la información que será enviada a su correo electrónico que consignó al momento de su inscripción.

4.

MO N TO E S TI MAD O R E F E R E N C I AL El monto estimado ref erencial es de S/. 511,000.00 (Quinientos once mil con 00/100 Nuev os Soles) incluido IGV. En caso el Monto Total de la mejor of erta supere el Monto Estimado Ref erencial, el otorgamiento de la Buena Pro estará sujeto a la aprobación de PETROPERU.

5.

RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de PETROPERÚ

6.

V AL I D E Z D E L A O F E R TA El Plazo mínimo de v alidez de of erta será hasta la firma del contrato o emisión de la Orden de Trabajo a Terceros.

7.

P L AZ O D E E J E C U C I O N Plazo máximo de ejecución de la obra es de sesenta (60) días calendario.

8.

GARANTÍAS GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (*).- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación f inal. En el caso que f uese renov ado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo. Las Micro y Pequeñas Empresas podrán optar que, como garantía de f iel cumplimiento, PETROPERU retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato conf orme a lo establecido en el artículo 21º de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y sus modif icatorias y complementarias. La garantía se otorgará mediante Carta Fianza Bancaria la que será de carácter incondicional, solidaria, irrev ocable, de realización automática, y sin benef icio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten. (Formato Nº 7). La garantía sólo se ejecutará en los siguientes casos: a) Cuando el contratista no la hubiera renov ado antes de la f echa de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una v ez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le será dev uelto a éste sin dar lugar al pago de Intereses. b) La garantía de f iel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelv e el contrato por causa imputable al contratista, hay a quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado de declare procedente la decisión de resolv er el contrato. El monto de la garantía corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantif icación del daño ef ectiv amente irrogado. c)Igualmente, la Garantía de Fiel Cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días da haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el Acta de Conf ormidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Esta ejecución será solicitada por

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

2

un monto equiv alente al citado saldo a cargo del contratista. La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de superv isión de la Superintendencia de Baca y seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserv a. Devolución de Garantía: La garantía será dev uelta una v ez que la recepción de la prestación a cargo de El Contratista esté aprobada por PETROPERU. El Contratista deberá considerar en sus gastos generales, los respectiv os gastos f inancieros de la Carta Fianza Bancaria, desde la f irma del Contrato. (*) PARA EL CASO DE CONSORCIOS: LAS GARANTÍAS (CARTAS FIANZA), que presenten los Consorcios para la f irma del contrato, durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos administrativos; además de cumplir con las condiciones establecidas en el en el artículo 39º de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán consignar expresamente el nombre completo o la denominación o la razón social de cada uno de los consorciados integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario no podrán ser aceptadas por PETROPERU S.A.; de acuerdo al a lo dispuesto en el Numeral 6.5.3 de la Directiv a Nº 016-2012-OSCE/CD aprobada mediante Resolución Nº 291-2012-OSCE/PRE del 19.09.2012. (No se cumple el requisito antes indicado, si se consigna únicamente la denominación del Consorcio). 9.

C ON D I C I ON ES D EL PR OC ESO 9.1 El proceso de contratación podrá ser declarado desierto por las causales a que se contrae el numeral 12 del Reglamento, asimismo, podrá cancelarse el proceso de contratación hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, según las causales prev istas en el numeral 13 del Reglamento. El proceso de contratación podrá ser declarado nulo por las causales a que se contrae el numeral 14 del Reglamento. 9.2 PETROPERU podrá postergar las etapas del proceso, incluso hasta momentos prev ios a la realización del acto respectiv o; las nuevas fechas serán dadas a conocer por los mismos medios en que se ef ectuó la conv ocatoria. En caso de que el día señalado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERU, el acto se ef ectuará al día hábil siguiente, dejándose constancia de esta circunstancia en el acta. 9.3 El acto de presentación de propuestas se realizará en la Of icina de trámite documentario sito en Calle 400 S/N Portón Nº 5 Talara, hasta el día y hora señalados en el av iso de conv ocatoria publicado en el SEACE. Forma de Presentación: Las propuestas serán presentadas en dos sobres cerrados de la siguiente manera: Sobre Nº 1: Propuesta Técnica y Sobre Nº 2: Propuesta Económica, los mismos que deberán estar rotulados e identificados tal como se indica a continuación: Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. REFINERÍA TALARA COMPETENCIA MENOR Nº CME- -2014-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA “OBRA………………………………………” PROPUESTA

TÉCNICA Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. REFINERÍA TALARA COMPETENCIA MENOR Nº CME-2014-OTL/PETROPERU SOBRE Nº 02 PRIMERA CONVOCATORIA “OBRA………………………………………”

PROPUESTA

ECONÓMICA SOBRE Nº 01

9.4 Contenido de las propuestas. Las propuestas serán presentadas en original. Deben estar selladas y f irmadas por el postor o su representante legal o apoderado y serán f oliadas correlativ amente empezando por el número uno. A) CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA  Indicar Nº propuesta. La propuesta técnica deberá contener, los siguientes documentos: a) De presentación obligatoria: - Declaración Jurada de Datos del Postor según modelo del Formato Nº 1. (*)(**). - Datos del Postor sobre Constitución de Empresa según Formato Nº 2. Para el caso de Personas Naturales, deberán presentar copia de f icha RUC. (*)(**). - Declaración Jurada del Ingeniero Residente o Responsable de la Obra. Según Formato Nº 3. El ingeniero propuesto debe ser colegiado y estar habilitado por el CIP al inicio de la Obra, de la especialidad Civ il. MUY IMPORTANTE, la omisión de alguno de los documentos enunciados causará la descalificación de la propuesta. b) De ser el caso: - Promesa Formal de Consorcio, de acuerdo a la normativ a en materia de Contrataciones del Estado, cuando corresponda, Formato Nº 4. c) Para efectos de evaluación: - Documentación que acredite los f actores de ev aluación establecidos, con un máximo de diez (10)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

3

obras, según Anexos Nº 1 y 1-A. (*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, sobre consorcios. (**) Se debe tener en cuenta que, estos documentos deben ser presentados por cada integrante del consorcio. B) CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA  Indicar Nº propuesta. Este sobre debe contener el Monto total de la propuesta a Suma Alzada, expresado en Nuevos Soles de acuerdo al Modelo de presentación indicado en los Formatos Nº 5. 9.5 Todos los documentos que contengan inf ormación esencial sobre las propuestas se presentarán en idioma español o, en su def ecto, acompañados de traducción por un traductor público juramentado, salv o el caso de la inf ormación complementaria contenida en f olletos, instructiv os, catálogos o similares, que podrá ser presentada en idioma español o inglés. El postor será responsable de la exactitud y v eracidad de dichos documentos. Toda información entregada por el postor en su propuesta tendrá carácter de declaración jurada. 9.6 En mérito al principio de presunción de v eracidad, PETROPERU admitirá la inf ormación y documentación presentada por los postores con sus propuestas en el proceso de contratación, reserv ándose el derecho de v erif icar la v alidez y v eracidad de las mismas. De adv ertirse información f alsa o inexacta se descalif icará al postor, sin que ello pueda dar derecho a los postores a demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubieran podido incurrir, como consecuencia de la preparación y presentación de las of ertas, de la constitución de garantías o de cualquier otro concepto; e inf ormándose al OSCE para la iniciación del procedimiento administrativ o sancionador. De adv ertirse inf ormacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, PETROPERU declarará la nulidad del contrato en la v ía administrativ a aprobada por el niv el señalado en el cuadro de niv eles de aprobacion v igente. 9.7 PETROPERU, podrá solicitar a los postores documentos aclaratorios o subsanaciones por def ectos de f orma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, siempre que ello no constituya modif icación de su propuesta técnico – económica. Se entiende por modif icación, la v ariación de precios, condiciones de pago, f inanciamiento, requerimientos técnicos mínimos, plazo de entrega exigido en las bases u of ertado por los postores y otras condiciones determinantes para la ev aluación de la mejor propuesta. La f acultad de solicitar aclaraciones respecto de la propuesta técnica se podrá ejercer durante la etapa de ev aluación técnica y hasta antes de la apertura del sobre económico. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración durante la etapa de ev aluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. 9.8 Los def ectos de f orma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, que no modif iquen el alcance de la propuesta serán subsanados por el postor en el plazo no may or a dos (02) días hábiles contados desde el día siguiente de la notif icación para que el postor aclare o subsane, en cuy o caso la propuesta continuará v igente para todo ef ecto, a condición de la ef ectiv a aclaración o subsanación en el plazo prev isto, salv o que lo observ ado pueda corregirse en el mismo acto. 10. SISTEMA DE CONTRATACION El sistema de contratación es a Suma Alzada. 11. E V AL U AC I Ó N D E P R O P U E S TAS PETROPERU ev aluará y calificará las propuestas técnicas y económicas que cumplan con lo especif icado en las Bases, en actos priv ados, considerando los criterios y parámetros de ev aluación detallados en el numeral 12. Las propuestas técnicas serán descalificadas cuando: 11.1 No cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos; 11.2 No incluy an la documentación requerida como obligatoria indicada en el numeral 9.4 A de estas Bases. 11.3 Contengan inf ormación discrepante con los f olletos, instructiv os, catálogos o similares, que no permitan determinar si la propuesta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos; 11.4 Contengan inf ormación f alsa o inexacta. 11.5 No alcancen el puntaje técnico mínimo requerido para acceder a la ev aluación económica, cuando corresponda. Las propuestas económicas serán descalificadas cuando: 11.6 Presenten errores no subsanables, salv o que se configure el supuesto previsto en el numeral 29 del Anexo N° 1 del Reglamento. 11.7 Cuando no señalen cualquiera de los datos ref eridos a cantidad, precio unitario, unidad de medida, subtotal, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o modif iquen las cantidades y omitan alguna(s) de las partidas prev istas en las Bases. 12. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 12.1 Sólo se ev aluarán las propuestas que han cumplido la TOTALIDAD de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) y los documentos requeridos. Las propuestas que no cumplan con lo indicado no serán admitidas. 12.2 La ev aluación de las propuestas se realizará en dos etapas: La primera es la ev aluación técnica, cuy a f inalidad es seleccionar las propuestas que cumplan los Requerimientos Técnicos Mínimos y los f actores, criterios y puntajes establecidos en las Bases.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

4

La segunda etapa es la de ev aluación económica, cuy o objeto es calif icar el monto de la propuesta, asignando el puntaje máximo a la propuesta económica de menor monto y al resto de las propuestas se le asignará el puntaje de f orma inv ersamente proporcional. 12.3 Los f actores y criterios de ev aluación, así como la metodología, se encuentran desarrolladas en los Anexos Nº 1 Y 1-A. 13. O TO R G AMI E N TO D E L A B U E N A P R O PETROPERU otorgará la Buena Pro a la propuesta que obtenga el may or puntaje total, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se ef ectuará observ ando estrictamente el siguiente orden: a) Con pref erencia a f av or de las micro o pequeñas empresas ganadoras. b) A f av or del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, cuando las Bases hayan establecido calif icación técnica. c) A trav és del sorteo, en el mismo acto, para lo cual es obligatorio inv itar a dicho acto a la totalidad de postores empatados. La inasistencia de algún postor no impide la realización del sorteo. En caso de ser necesario determinar la Buena Pro en sorteo, ésta se realizará con presencia de los postores que asistan al acto del sorteo. Para tal ef ecto, prev iamente PETROPERU comunicará a los postores que empaten a apersonarse al lugar, f echa y hora, con su respectiva carta simple de acreditación y documento de identidad. En el sorteo participarán todos los postores que lleguen hasta esa etapa, así no asista el representante de algún postor. La Buena Pro se registrará en el SEACE el mismo día de su otorgamiento y se entenderá notificada al día siguiente. Su registro incluirá el acta y el cuadro comparativ o detallado con los resultados de la ev aluación. En caso de haberse presentado una sola propuesta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notif icación. 1 4 . R E C U R S O S D E AP E L AC I Ó N Y R E V I S I Ó N Los postores podrán interponer los recursos de apelación y rev isión, según lo establecido en el Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: - Los postores podrán presentar recursos de apelación ante PETROPERÚ solo después de otorgada la Buena Pro o declarado desierto por descalif icación o inadmisibilidad de propuestas. El plazo para su interposición es de tres (03) días hábiles siguientes a la notif icación de la Buena Pro a trav és del SEACE. La interposición del recurso de apelación en la oportunidad antes señalada suspende la tramitación del proceso. En caso se interponga el recurso de apelación antes del otorgamiento de la Buena Pro, será declarado improcedente y no suspenderá el trámite del proceso. - El recurso de Apelación será presentado en documentos originales únicamente en la Of icina de Trámite Documentario de Operaciones Talara, sito en Calle 400 – Ref inería Talara - Acceso por Portón Nº 5, Talara, dentro del horario de atención (de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.) - Al momento de la presentación del recurso de apelación los postores adjuntarán carta fianza irrev ocable, solidaria, incondicional y de realización automática, por el 1% del Monto Estimado Ref erencial a f av or del OSCE. - Dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la resolución que resuelv e el recurso de apelación, se podrá interponer recurso de rev isión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. - Vencido el plazo máximo de diez (10) días hábiles sin que PETROPERÚ publique en el SEACE su resolución, el postor apelante tendrá por denegado su recurso y podrá interponer recurso de rev isión contra la denegatoria f icta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. PETROPERÚ elev ará todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado, incluy endo la garantía, en un plazo no may or de tres (03) días hábiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal. - Es procedente el desistimiento del recurso de apelación dentro de los cinco (5) días hábiles de admitido el recurso; en este caso, PETROPERU dev olv erá la Carta Fianza directamente al postor. - El desistimiento se solicitará mediante escrito con firma legalizada ante Notario Público. PETROPERU lo aceptará, salv o que considere de interés público que el recurso de apelación sea resuelto. 1 5 . O R D E N D E TR AB AJ O A TE R C E R O S 15.1. Para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar la siguiente documentación: • Constancia v igente de no estar inhabilitado para Contratar con el Estado; expedida por el OSCE (En el caso de Consorcio, de cada uno de los integrantes). (*) • Copia del DNI del Representante Legal. (*) • Copia de f icha RUC de la empresa, VIGENTE a la f echa del proceso.(*) • Contrato de Consorcio con f irmas legalizadas ante Notario Público de los representantes legales de los postores que se consorcian, de acuerdo con los dispuesto en la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, cuando corresponda. • Constancia de “Vigencia de Poder” del Representante Legal que suscriba el Contrato; la misma que deberá tener una antigüedad no may or a tres (03) meses, contados desde la fecha de su expedición por la correspondiente Zona Registral de SUNARP. En el poder otorgado al representante legal, deberá indicarse, la facultad para suscribir Contratos y otros actos administrativos derivados de los procesos de contratación en el que participa el postor. • Garantía de f iel cumplimiento (De acuerdo a numeral 8 de las presentes Bases). De considerarlo conv eniente, PETROPERU aplicará lo indicado en el Numeral 10.1 del Reglamento. • Constancia de Capacidad de libre Contratación VIGENTE, expedida por el Registro Nacional de Prov eedores (RNP) del OSCE. • Entregar el Calendario de Av ance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

5

desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). • Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, en concordancia con el calendario de Av ance de Obra Valorizado. • Calendario Valorizado de los entregables de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico. • Constancia de Inscripción en el REMY PE, cuando corresponda. (*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD, sobre consorcios. 15.2. Dentro de los Diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro, el Contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar los documentos indicados en el numeral 14.1. Este plazo podrá ser ampliado en dos (05) días hábiles, a solicitud del Contratista y prev ia aprobación de PETROPERU, siempre que medie una causa justif icada para otorgar dicha ampliación. 15.3. Una v ez cumplido con lo indicado en el numeral 14.2, el Contratista suscribirá la OTT dentro de los dos (02) días hábiles siguientes. Cuando el Contratista no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la Sanción Administrativ a aplicable, de acuerdo al numeral 10.1 del Reglamento, en tal caso PETROPERU citará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de Prelación. 15.4. Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA ganador de la buena Pro, deberá presentar al Administrador del Contrato, los siguientes documentos: • Certificado de Habilidad VIGENTE emitido por el CIP del Ingeniero Residente. • Copia del DNI y foto tamaño carnet del personal propuesto por la contratista para la ejecución de la obra. • Declaración Jurada de Antecedentes Penales del personal propuesto por la contratista para la ejecución de la obra. • Original de Certif icado de Antecedentes Policiales (vigente) del personal propuesto por la contratista para la ejecución de la obra, expedido por la Comisaría del Sector. • Original de Certif icado Médico (antigüedad no may or a seis meses), donde se indique la realización del examen médico al personal propuesto para la ejecución de la obra. • Asimismo, de ser el caso, deberá presentar los documentos necesarios para el cumplimiento de las condiciones propias para el inicio de la obra, las mismas que se encuentra detalladas en las Bases Técnicas del Proceso. • SEGUROS Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (*):  Copia del Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR debidamente suscrito por el Representante de la Empresa ganadora de la Buena Pro y emitida por ESSALUD o con una Compañía de Seguros, vigente, a la que adjuntarán copia del comprobante de pago del aporte/prima, mensual, según corresponda.  Copia de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo emitida por la Of icina de Normalización Prev isional – ONP ó una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la contratación de la cobertura de invalidez y sepelio en concordancia con lo normado a Ley , por el tiempo que dure la prestación de la obra. Vigencia: La v igencia para tener derecho a las coberturas de salud o pensiones del SCTR, lo da el pago mensual, obligatorio, que debe hacer el CONTRATISTA a EsSalud o Compañía de seguros con quien celebró el contrato anual por este seguro de alto riesgo. (*)De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la Ley 26790, el Anexo Nº 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Operaciones Talara, están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio. 1 6 . I N I C I O D E L P L AZ O D E E J E C U C I Ó N El inicio del plazo de ejecución de la obra comienza a regir desde la f echa en que se hay an cumplido las condiciones establecidas en las presentes bases. 17. F O R MA D E P AG O 17.1 PLAZO PARA LOS PAGOS: El CONTRATISTA podrá presentar v alorizaciones quincenales según el Cronograma de Desembolsos del Expediente Técnico de Obra PETROPERU ef ectuará el pago de la f actura a los 10 días posteriores de su correcta presentación y prev ia conf ormidad de los serv icios prestados. Dichos pagos tendrán el carácter de pagos a cuenta. Para tal ef ecto, los encargados de emitir la conformidad de recepción de servicios, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a f in de permitir que el pago se realice puntualmente. El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su f actura el número y descripción del contrato. La f actura no será tramitada si no cumple con estos requisitos. El CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conf orme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civ il en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió ef ectuarse. 17.2 Condicionamiento para el pago de las Valorizaciones: EL CONTRATISTA deberá realizar el pago de todos los beneficios sociolaborales (establecidos por ley ) de sus trabajadores a trav és de una Entidad Financiera.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

6

El pago de las v alorizaciones parciales y /o f inal estará supeditado a la acreditación prev ia por parte del contratista del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la legislación laboral v igente le corresponden a sus trabajadores que interv ienen en la obra. Es obligación de El Contratista, Provisionar fondos para realizar los pagos laborales mensuales, puntuales y sin dilación, de sus trabajadores a cargo de la ejecución de la obra; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERU. A ef ectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás benef icios sociales de los trabajadores, el contratista deberá presentar adjunto a su f actura los siguientes documentos: a) Copia de la Planilla (Planilla Electrónica) de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al pago de sus sueldos y demás benef icios laborales y prev isionales (salud y pensiones) de su personal a cargo de la obra. b) Copia del cargo de las Boletas de Pago, que acredite el pago mensual ef ectuado a cada uno de su personal contratado para la ejecución de los trabajos de la obra, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás benef icios y contribuciones sociales que señala la legislación laboral v igente. c) Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que presta el serv icio a la contratista. d) Copia de la CONSTANCIA del depósito bancario, mensual, realizado ante una Entidad Financiera bajo la normativ a de la Superintendencia de Banca y Seguros; con cuyo documento el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto al pago por concepto de sueldo o salario y de los benef icios sociales y prev isionales de sus trabajadores que realizan la obra contratado. e) Copia del comprobante que acredite el cumplimiento de pago mensual de la prima correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civ il, en caso el pago de dicha póliza hay a sido f raccionado. Nota: En caso que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su v alorización la documentación antes indicada, la v alorización será dev uelta; y el plazo para la aprobación de la misma, por la dependencia administradora del Contrato, empezará a contabilizarse a partir de la f echa de subsanación de las observ aciones f ormuladas y su correcta presentación en Trámite Documentario de PETROPERU. El cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en f orma mensual que tiene el CONTRATISTA con sus trabajadores, no está supeditado a ninguna condición. INFORMACIÓN PARA BENCHMARKING El CONTRATISTA deberá adjuntar a sus f acturas la inf ormación respecto al número de horas trabajadas en la obra. Esta inf ormación se presentará en el f ormato de control de horas hombre trabajadas por contrato, distribución, costo, que se adjunta para tal ef ecto. Debe incluirse a supervisores, personal secretarial en las horas que corresponden al trabajo contratado y todo el personal que ejecuta directamente el trabajo. En este mismo f ormato deberá reportarse el desagregado de los montos f acturados es decir aquello que corresponden a mano de obra, materiales y otros incluy endo los gastos generales y utilidad (Formato Nº 6). 1 8 . P E N AL I D AD P O R MO R A En caso de retraso injustif icado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equiv alente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f inal o en la liquidación f inal. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente f órmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.40 x Plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERU podrá resolv er el contrato por incumplimiento. 19. PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” El CONTRATISTA proporcionará para la ejecución de los trabajos el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusiv amente de él y respecto del cual PETROPERU no tiene relación laboral alguna. 2 0 . S E G U R I D AD Y P R O TE C C I O N AMB I E N TAL El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el manual M-040 v igente, copia del cual le será entregado a la f irma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera la obra. Deberá contar con los implementos de protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución de la obra. El personal del CONTRATISTA tendrá presente toda la Legislación sobre Protección Ambiental, así como de los delitos contra la ecología, contenida en el DL. 635 “Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” así como el cumplimiento de lo señalado en la “Guía de Comportamiento Ambiental para Contratistas”. Adicionalmente, de requerirse el uso de plásticos, papeles o cartones para la ejecución de la obra, estos deberán cumplir con lo indicado en el D.S. Nº 011-2010-MINAM artículo 4º numeral 4.1.5 a) y numeral 4.1.5 b), que establecen utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y bolsas de plástico biodegradables. 2 1 . P AG O S L AB O R AL E S AL P E R S O N AL D E “ E L C O N TR ATI S TA” • El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro, de los sueldos, benef icios laborales y prev isionales como, v acaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP ó SPP y demás benef icios sociales en general, sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)





7

decidió contratar, a ef ectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribió el CONTRATISTA con PETROPERU, no responsabilizándose PETROPERU por ninguno de estos conceptos. Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones sociales, deberán ser ef ectuados por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en la legislación laboral v igente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de prov isionar los montos para los pagos laborales mensuales, correspondientes. PETROPERU cancelará las v alorizaciones que corresponda, prev ia acreditación de haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal. El CONTRATISTA debe cumplir con lo indicado en el numeral 15.2 de las Bases Administrativ as. Por otro lado, cuando sea requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA f acilitará el acceso para la v erif icación de las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a trav és de uno ó más Superv isores de PETROPERU, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y prev isionales con su personal.

CONDICIÓN PARA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO • Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso injustif icado en el pago de las remuneraciones y demás benef icios sociales a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a la estructura de costos presentada en su propuesta económica. • En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU S.A. requerirá v ía notarial, el cumplimiento de la obligación contractual a cargo de El contratista. De persistir el incumplimiento, PETROPERÚ remitirá carta notarial resolv iendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías otorgadas por el contratista.

2 2 . CUADE RNO DE O BRA Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Obra", el cual será proporcionado por el Contratista; y será de libre acceso tanto para el Superv isor Administrador del Contrato de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. como para el Contratista. Este documento, será debidamente foliado enumerado, sellado y v isado en todas sus páginas, por el Inspector o Superv isor, según corresponda, y por el Residente. Debe contar con un original y tres copias desglosables, correspondiendo una para Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., otra al Contratista y la tercera para el Superv isor, debe ser abierto en la f echa prev ia al inicio de la Obra. En dicho cuaderno, documento of icial de comunicación entre el Contratista y el Superv isor de Petróleos del Perú PETROPERU S.A., el Contratista anotará y reportará diariamente el av ance y las incidencias de la Obra y deberá ser v isado por el Superv isor Administrador de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., con la misma f recuencia. El Cuaderno de Obra deberá permanecer en Obra durante el plazo de ejecución de la misma. La pérdida del Cuaderno de Obra por descuido del Contratista, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea def inida a f av or de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. El Cuaderno de Obra será cerrado por el Inspector o Superv isor cuando la Obra hay a sido recibida def initiv amente por Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. Concluida la ejecución de la Obra, el cuaderno quedará en poder del Administrador de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. 23. SEGU R OS El CONTRATISTA es responsable de cualquier daño que pueda suf rir el personal a su cargo, que interv iene en la ejecución del serv icio u obra, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las ley es y el contrato, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad. El personal del CONTRATISTA deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por inv alidez, sobrev ivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectiv as pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener v alidez para todas las áreas inv olucradas en el contrato. Es obligación del CONTRATISTA presentar, antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros y copia de la Ficha de Af iliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS. 2 4 . I N E X I S TE N C I A D E R E L AC I O N L AB O R AL C O N P E TR O P E R U Las partes contratantes dejan constancia expresa que el contrato suscrito es de naturaleza civ il, y por tanto no existe relación laboral entre PETROPERU y “EL CONTRATISTA”; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna entre PETROPERU y el personal de “El Contratista” y /o subcontratista si lo hubiera; precisándose que, el personal de “El Contratista” depende exclusiv amente de éste. 2 5 . D I S TI N C I Ó N R E S P E C TO A L A I N TE R ME D I AC I Ó N L AB O R AL El presente contrato NO CONSTITUYE UN CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la activ idad de las Empresas Especiales de Serv i cios y de las Cooperativ as de Trabajadores) y el Decreto Supremo N° 003-2002-TR (Reglamento de Intermediaci ón Laboral.) 2 6 . S O L U C I O N D E C O N TR O V E R S I AS D U R AN TE L A E J E C U C I O N C O N TR AC TU AL Las controv ersias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, inef icacia, nulidad o inv alidez del contrato, se resuelv en mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia. Los procedimientos de conciliación y /o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la f echa de culminación del contrato. Para los casos específ icos en los que la materia en controv ersia se ref iera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción de y conf ormidad de la prestación, v alorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectiv o procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conf orme lo señalado en el reglamento. La parte que solicita la conciliación y /o arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Superv isor de las Contrataciones Estado (OSCE) en el plazo

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

8

establecido en el reglamento, salv o cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. Para los reclamos que f ormulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, serv icios y obras entregados por el contratista, el plazo caducidad es el que se f ije en f unción del artículo 50º de la Ley 29873, y se computa a partir de la conf ormidad otorgada por la Entidad. Todos los plazos prev istos son de caducidad. El arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral mediante la aplicación de la Constitución política del Perú, de la ley 29873 y sus reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho priv ado; manteniendo obligatoriamente este orden de pref erencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público. El incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación del laudo. En los procedimientos de conciliación y arbitraje será de aplicación lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado. En ese sentido, serán de aplicación lo establecido en los artículos 214º al 234º del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF modif icación al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Fe de Erratas. La conciliación se desarrollará ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Piura, por su cercanía con el lugar de ejecución del Contrato (Ref inería Talara), el arbitraje será institucional, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento. * Para la designación del árbitro/los árbitros, las partes acuerdan cursarse previamente comunicación escrita, con el f in de poder analizar y ev aluar que el monto de los gastos arbitrales no les resulte oneroso. 2 7 . RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA Y EFECTOS La recepción y conf ormidad de la obra estará a cargo de la Unidad Servicios quien, conjuntamente con el contratista, suscribirán el “Acta de Recepción”. Se regirá por lo establecido en los Numerales 10 y 11 del Anexo N° 6 del Reglamento. 2 8 . CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROPERU S.A. El contratista deberá cumplir con la Política Corporativ a, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserv a de la inf ormación a la que acceda en v irtud del presente contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la inf ormación detectada. No mantener el riguroso cuidado de los activ os de inf ormación de PETROPERU otorgados para su uso, ni av isar a tiempo de f allas en los mismos al área de Tecnologías de Inf ormación y Comunicaciones de la dependencia donde suministra serv icios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Inf ormación de PETROPERU.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

9

FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR Lugar,

de

de 2014

Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Talara. Ref.:

COMPETENCIA MENOR N° CME-2014-OTL/PETROPERU “OBRA ………..……………………………………………….……”

Estimados Señores: (Indicar Razón Social), con RUC Nº ……………………………. Y domicilio f iscal en………………………………………………………., correo electrónico …………., teléf ono y /o f ax Nº ………………; representada por el Sr.………………………………………………..………., identificado con DNI. Nº……………………..con domicilio en…………………………………….,declaro bajo juramento lo siguiente: a)

No tengo impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar con el Estado¹

b)

No he participado en la elaboración (Expediente Técnico/Términos de Ref erencia/Especif icaciones Técnicas) prev ios que dan origen al proceso de (adquisición o contratación) y sirv ieron de base para el objeto del contrato, salv o en el caso de los contratos de superv isión.

c)

Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de contratación,

d)

Soy responsable de la v eracidad de los documentos e inf ormación que presento para ef ecto del proceso de contratación

e)

Me comprometo a mantener mi of erta hasta (Firma del contrato/emisión de la Orden de Compra/Orden de Trabajo a Terceros, según corresponda); y ,

f)

Conozco las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de Contratistas de Petroperú², la normativ a en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley Nº 27444.

g)

Mi número de inscripción v igente en el Registro Nacional de Prov eedores del OSCE, como prov eedor es el siguiente:…………………….

________________ 1 De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., están impedidos de ser postores y/o contratistas, las personas (naturales o jurídicas) referidas en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado. 2 El Reglamento de Gestión de Base de Datos de Proveedores de PETROPERU S.A., todavía no se encuentra implementado. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., la inscripción en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A., no será condición para participar como postor en los procesos de contrataciones hasta su implementación. Asimismo, declaro bajo juramento ser una, cuando corresponda³ : PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA

3 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley 28015 deberá presentar su constancia de Inscripción en REMYPE, previa a la firma de contrato. __________________________________ (Nombre/ Razón Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal NOTA: Reglamento de la Ley MYPE, Artículo 18º.- Las MYPES para acceder al beneficio de acceso a las Compras Públicas, deberán tener Registro vigente en el REMYPE Ley Nº 30056, publicada el 02.07.2013.- Artículo 11º establece la existencia de: - MICROEMPRESA: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). - PEQUEÑA EMPRESA: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) - MEDIANA EMPRESA: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

10

ADJUNTO DEL FORMATO N° 1 IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A.: ARTÍCULO 10º Artículo 10º.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes como postores y/o contratistas en todo proceso de contratación pública: Literales a), b), c),- Hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo: El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos; En el ámbito regional: los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el ámbito de su jurisdicción: los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; Literales d).- En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia; Literal e).- En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión; Literal f).- En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; Literal g).- En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria Literal h), i), j).- (…) Literal K).- Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente; “Artículo 237º. ‐ Impedimentos Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 10º de la Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurídicas a través de las cuales una autoridad, funcionario público, empleado de confianza, servidor público o proveedor pretenda eludir su condición de impedido valiéndose de cualquier modalidad de reorganización societaria y/o la utilización de testaferros para participar en un proceso de selección.” NOTA.- Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos. GRADOS DE PARENTESCO DEL TRABAJADOR DE PETROPERU: CONSANGUINIDAD O AFINIDAD Primer grado de consanguinidad • P ADRES • HIJOS Segundo grado de consanguinidad • ABUELOS • HERMANOS • NIETOS Tercer grado de consanguinidad • TIOS • SOBRINOS Cuarto grado de consanguinidad • P RIMOS HERMANOS • TIOS ABUELOS

Primer grado de afinidad • SUEGROS • HIJOS DEL CONYUGE YERNO/ NUERA • Segundo grado de afinidad • ABUELOS DEL CONYUGE • CUÑADOS

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

11

FORMATO Nº 2 DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL…………………………………………………………………………………………. 1

TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD :………………………………………………………………………………………… Nº RUC…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

DOMICILIO FISCAL …………………………………………………………………………………………………………… INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE …………………………………………según consta en la Ficha(electrónica)Nº………………………..Asiento Nº…………………… desde………………(f echa). INSCRITA EN EL REMY PE

a) SI

B) NO

Código 3

OBJETO SOCIAL DE CONSTITUCIÓN …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …..…………………………………………………………………………………………………………………………....……. FECHA INICIO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES….………………………………………………………………..

DOMICILIO COMERCIAL…..…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (DNI)………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Según Poder Inscrito en la Ficha ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________ (Nombre/ Razón Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal

1 Señalar si se trata de una Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima Abierta, Empresa Indiv idual de Responsabilidad Limitada o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, u otra. 2 Lugar en que se hará llegar cualquier notif icación y que se entiende es el domicilio contractual. 3 Ref erido a la contratación que se está conv ocando.  NOTA: La presente declaración Jurada no es aplicable a las Personas Naturales que estén concursando, quienes acreditarán su activ idad comercial con documentos de v alidez tributaria.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

12

FORMATO Nº 3 FORMATO DECLARACIÓN JURADA INGENIERO RESIDENTE – RESPONSABLE DE LA OBRA PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-

- 2014-OTL/PETROPERU

" OBRA …………………………………………………………………………………………" 1.- Datos Personales: APELLIDOS NOMBRES DOMICILIO TELEFONO / CELULAR E-MAIL 2.- Datos Académicos: PROFESIÓN ESPECIALIDAD CENTRO DE ESTUDIOS FECHA DE TITULACIÓN FECHA DE COLEGIATURA Nº COLEGIATURA GRADO ALCANZADO TITULADO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

MAGISTER Nº DE AÑOS:

DOCTOR

OTRO

Declaro bajo juramento que lo señalado en el presente f ormato se ajusta fielmente a la v erdad, asimismo, en caso que el postor obtenga la Buena Pro del presente proceso, me comprometo a prestar mis serv icios, para ejecutar los trabajos de acuerdo a lo que establece las Bases.

La inf ormación contenida en el presente documento expresa la v erdad. Conozco las sanciones contenidas en la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, aprobada pro Resolución 523-2009-OSCE-PRE.

---------------------------------------------------------------FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL INGENIERO

-------------------------------------------------POSTOR (RAZÓN SOCIAL, NOMBRE) RUC/DNI

DNI Nº

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

13

FORMATO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Esta Declaración Jurada, sólo se incluirá cuando sea pertinente)

Lugar,..……..... de.................... de 2014

Señores Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Presente.-

Ref.:

COMPETENCIA MENOR N° CME-2014-OTL/PETROPERU “OBRA ……………………………………………………………”

Estimados Señores:

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que las empresas que representamos hemos acordado constituir un Consorcio para interv enir en el proceso de la ref erencia, y nos comprometemos a cumplir con las disposiciones de la Directiv a Nº 016-2012-OSCE/CD y el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que prov engan del citado proceso. Asimismo en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a f ormalizar el contrato Asociativ o Consorcio para la prestación correcta y oportuna de los serv icios correspondientes de la ref erencia, bajo las siguientes condiciones: Nombre del Consorcio Representante legal común Consorcio Domicilio legal común E-mail del Consorcio

del Nombre DNI

El nombre de las empresas que f orman el consorcio y su participación porcentual en este acto es como sigue: Nombre de la Empresa

TOTAL

Representante Legal Nombre DNI

Participación (%)

Obligaciones

100%

Representante Legal del Postor “A” Nombre y Firma

Representante Legal del Postor “B” Nombre y Firma

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

14

FORMATO Nº 5 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar,

de

de 2014.

Señores Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. Presente.-

Ref.:

COMPETENCIA MENOR N° CME-2014-OTL/PETROPERU “OBRA ……………………………………………………………”

De nuestra consideración:

El presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar la obra de la ref erencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases.

Nuestra propuesta a Suma Alzada incluy e los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento de la obra, materia de esta contratación.

El Monto Total de la propuesta es de S/. ......………….................... (En números y letras)…………………. Incluy e IGV.

Atentamente

Nombre de la Empresa / Consorcio………………………………………………….

Nombre y f irma del representante legal: ……………………………………….

Nº Propuesta:………………………………

Nota: El monto de la of erta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conf orme a la legislación v igente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el v alor de la obra a contratar

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

15

FORMATO Nº 6

FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO PROCESO DE CONTRATACION

OTT/CONTRATO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA SUPERVISOR CONTRATISTA:

SUPERVISOR PETROPERU DIAS DEL MES DE:

NOMBRE OF TRABAJADOR

/ 2014 HORAS TRABAJADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL HORAS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 R S T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 E B O

TOTALES DEL MES Y AL FINAL DE LA OBRA

DISTRIBUCION DE COSTOS DE LOS MONTOS FACTURADOS / SIN IGV EN SOLES S/.

EN DOLARES US$

MANO DE OBRA MATERIALES OTROS (ESPECIFICAR) TOTAL NOTA: EN CASO LA OBRA SE REALICE EN MAS DE UN MES / DEBE ADICIONARSE UN RESUMEN AL FINAL DE LA OBRA.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

FORMATO Nº 7

16

FORMATO SUGERIDO

MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Lugar,…….de……………. de 2014 Señores PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Talara.-

De nuestra consideración: Por la presente, otorgamos una f ianza irrev ocable, solidaria, incondicional, de realización automática y con renuncia expresa al benef icio de excusión, a f av or de ustedes garantizando a………………………..., por la suma de S/...................................... (indicar monto en letras), correspondiente al diez por ciento (10%) del monto contractual, a f in de garantizar EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO POR COMPETENCIA MENOR Nº CME-2014-OTL/PETROPERU, para la Contratación de la “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”. Esta f ianza garantiza, ante Petróleos del Perú, PETROPERU S.A. el cumplimiento por (nombre del contratista o en caso de consorcio deberá indicarse además el nombre de cada una de las empresas que lo conforman) de todas y cada una de las obligaciones que le corresponden según el Contrato mencionado en el párraf o anterior. Por ef ecto de este compromiso el Banco asume con su af ianzado las responsabilidades en que éste llegara a incurrir. Queda entendido, que esta f ianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto la suma de S/..……………………………., siendo su plazo de v igencia hasta el………………………………………….

Esta f ianza puede ser renov ada, a solicitud de la parte interesada y prev ia conf irmación por escrito. Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1898º del Código Civ il v igente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles. Toda demora de nuestra parte de honrar la presente Fianza a f av or de Uds., dev engará Tasa Máxima de Interés Compensatorio y tasa Máxima de Interés Moratorio permitidos por dispositiv os legales para personas ajenas al sistema f inanciero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de la f echa de la notificación del requerimiento del pago a que se ref iere el párraf o anterior.

Nombre y f irma(s) autorizada (s) de la Entidad Bancaria.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

17

ANEXO Nº 1 CRITERIOS Y PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Sólo se ev aluarán las propuestas que han cumplido con la TOTALIDAD de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) y de las especif icaciones técnicas requeridas. La propuesta que no cumpla con lo indicado será desestimada. La ev aluación de las propuestas se realizará en dos (2) etapas. La primera es la ev aluación técnica, cuy a f inalidad es calif icar la calidad de la propuesta, y la segunda es la ev aluación económica, cuy o objeto es calif icar el monto de la propuesta. Las propuestas técnicas y económicas se ev alúan asignándoles puntajes de acuerdo a los f actores y criterios de ev aluación y calif icación que se establecen a continuación: 1

EV ALUACIÓN TÉCNICA. (Sobre Nº 01)

Ítem

Criterio Técnico Experiencia del postor en Obras en General

A

Experiencia del postor en Obras Similares

B

C

Máximo: 100 puntos

Experiencia Residente

del

Ingeniero

Parámetro Monto Facturado Incluido IGV. May or o igual S/.1’500,000.00 Menor a S/. 1’500,000.00 Monto Facturado Incluido IGV. May or o igual S/. 900,000.00 Menor a S/. 900,000.00 Nº de Años May or o igual a dos (02) años Menor a dos (02) años

PUNTAJE 30 Regla de Tres Simple 50 Regla de Tres Simple 20 Regla de Tres Simple

FORMA DE ACREDITAR: A. Experiencia del Postor en Obras en General (EPG) (30 puntos) El puntaje se asignará de acuerdo al monto f acturado por obras válidas en: obras en general o relacionadas con el objeto de la conv ocatoria (construcción civil en general), considerando las obras ejecutadas en los últimos diez (10) años a la f echa de la presentación de propuestas con un máximo de diez (10) obras. Los trabajos de consultoría no serán considerados como válidos, por cuanto la experiencia del postor debe estar ref erida a obras ef ectiv amente ejecutadas. Tratándose de contratos en ejecución, se validará únicamente la experiencia efectivamente adquirida a la f echa de presentación de propuestas, (Según Directiv a Nº 007-2008/CONSUCODE/PRE). - La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes f ormas: 1. Copia del contrato y su respectiv a conf ormidad de culminación de la prestación de la obra (Acta de Recepción), donde se especif ique claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiv a conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará v álido. Las v alorizaciones debidamente aprobadas podrán cumplir la f unción del Acta de Recepción, debiendo estar acompañadas de los Contratos u Orden de Trabajo. 2. Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y f ehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los Voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda v erif icarse el pago ef ectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante). B.

Experiencia del Postor en Obras en Similares (EPS) (50 puntos) El puntaje se asignará de acuerdo al monto f acturado por obras válidas similares o relacionadas con el objeto de la conv ocatoria (construcción de piscinas y /o construcción piletas), considerando las obras ejecutadas en los últimos diez (10) años a la f echa de la presentación de propuestas con un máximo de diez (10) obras. Los trabajos de consultoría no serán considerados como válidos, por cuanto la experiencia del postor debe estar ref erida a obras ef ectiv amente ejecutadas. Las obras presentadas para acreditar la experiencia en Obras Similares sirv en para acreditar la experiencia en Obras en General. Tratándose de contratos en ejecución, se validará únicamente la experiencia efectivamente adquirida a la f echa de presentación de propuestas, (Según Directiv a Nº 007-2008/CONSUCODE/PRE). - La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes f ormas: 1. Copia del contrato y su respectiv a conf ormidad de culminación de la prestación de la obra (Acta de Recepción), donde se especif ique claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiv a conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará v álido. Las v alorizaciones debidamente aprobadas podrán cumplir la f unción del Acta de Recepción, debiendo estar acompañadas de los Contratos u Orden de Trabajo. 2. Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y f ehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los Voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda v erif icarse el pago ef ectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante). - Sólo se considerarán en la ev aluación, la relación de documentos indicados en el Anexo 1-A, en donde se especif ique claramente el período de ejecución de la prestación. En los casos de contratos de ejecución periódica deberán adjuntar, además del contrato respectiv o, la presentación de los comprobantes de pago “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

18

cancelados que sustenten los montos ef ectiv amente ejecutados (Según Directiv a Nº 0072008/CONSUCODE/PRE. - El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y /o partidas consignadas en los contratos y /o comprobantes de pagos presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calif icada la experiencia que se pretende acreditar, para ello de ser necesario debe adjuntar adicionalmente las bases técnicas, condiciones específicas, valorizaciones, facturas, y otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Si PETROPERU lo estima conv eniente podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el numeral 18 del Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado por Resolución Nº 523-2009OSCE/PRE. - No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar fecha, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica. - En caso de documentos sustentatorios con montos en Dólares Americanos (US$.), se utilizará el tipo de cambio v enta v igente publicado en la página Web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tomando como base la f echa del documento presentado. PARA EL CASO DE CONSORCIOS Para los casos en que los postores se presenten como consorcios y/o acrediten trabajos realizados como parte de un consorcio, se aplicará lo siguiente: De conf ormidad con la Directiva Nº 016-2012-OSCE/CD y para ef ectos de acreditar la “Experiencia del postor”, sólo se ev aluará la documentación presentada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones v inculadas directamente al objeto de la conv ocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa f ormal del consorcio. En tal sentido, para ev aluar dicha experiencia no se tomará en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones ref eridas a las activ idades de carácter administrativ o o de gestión o activ idades relacionadas con asuntos de organización interna. En el caso que los integrantes del consorcio acrediten experiencia respecto de contrataciones ejecutadas, y a sea en f orma indiv idual y/o en consorcio, vinculadas directamente al objeto de la conv ocatoria, se deberá ponderar los montos de f acturación teniendo en cuenta el porcentaje de las obligaciones declarado en la promesa f ormal de consorcio, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 del acápite 6.5.2 de la Directiv a Nº 016-2012-OSCE/CD. La sumatoria de los montos de f acturación ponderados para cada integrante del consorcio conforme a lo mencionado anteriormente, constituy e la experiencia del consorcio. C.

Experiencia del Ingeniero Residente (EIR) (20 puntos) El puntaje se asignará de acuerdo al número de años de ejercicio prof esional desempeñándose como Supervisor y /o Residente de obras civ iles en general.

La experiencia del prof esional será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de Contrato y su respectiv a conf ormidad o (ii) Constancias o (iii) Certif icados o (iv ) cualquier otra documentación que, de manera f ehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; expedidos por las empresas donde laboró, que precisen el trabajo que realizó y el periodo correspondiente, consignando el nombre del ingeniero propuesto. - En caso que los Certif icados y /o Constancias de Trabajo sean otorgados por el mismo postor, adicionalmente, deberán acreditar la experiencia del Ingeniero propuesto, con copia simple de sus Boletas de Pago o Recibos por Honorarios. No se aceptarán Curriculums o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo. - En caso la experiencia mencionada en un Certif icado sea general, el postor deberá adjuntar a éste, constancias, contratos y /o actas de recepción que acrediten la labor realizada por el prof esional en el periodo de tiempo indicado en el Certif icado. - El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y /o partidas consignadas en los Certif icados y /o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suf icientemente claras para que pueda ser calif icada el tipo de experiencia que se pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conv eniente podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el numeral 18 del Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado por Resolución Nº 523-2009-OSCE/PRE. No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar f echa, razón social del postor y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tomarán en cuenta para la ev aluación Técnica.

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION TECNICA (PT) El puntaje de la Ev aluación Técnica (PT) del postor está dado por la sumatoria de los puntajes parciales, de acuerdo a lo siguiente: PT = EPG + EPS + EIR NOTA.a) Para acceder a la ev aluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalif icadas y rechazadas en esta etapa. 2

EV ALUACIÓN ECONÓMICA. (Sobre Nº 02) Máximo: 100 puntos La ev aluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje de f orma inv ersamente proporcional, según la siguiente fórmula:

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

Puntaje Económico (PEi)= 100 x

19

(Propuesta Económica de Monto o precio más bajo) (Propuesta Económica del postor “i”)

El puntaje de la propuesta económica será calculado hasta el tercer decimal. 3

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL El puntaje total será el promedio ponderado de las ev aluaciones técnica y económica, obtenido de la aplicación de la siguiente f órmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje de la ev aluación técnica del postor i PEi = Puntaje de la ev aluación económica del postor i c1 = 0.60 Coef iciente de ponderación de la ev aluación técnica c2 = 0.40 Coef iciente de ponderación de la ev aluación económica El puntaje total será calculado hasta el tercer decimal y la Buena Pro será otorgada a la propuesta que obtenga el may or puntaje total.

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

20

ANEXO Nº 1-A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL.

Nº DE OBRA EJECUTADA

FOLIO Nº

DESCRIPCIÓN

TIPO DEL DOCUMENTO

NÚMERO DEL DOCUMENTO

TIPO MONEDA

MONTO CON IGV

FECHA DEL DOCUMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL S/.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES.

Nº DE OBRA EJECUTADA

FOLIO Nº

DESCRIPCIÓN

TIPO DEL DOCUMENTO

NÚMERO DEL DOCUMENTO

TIPO MONEDA

MONTO CON IGV

FECHA DEL DOCUMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL S/.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL “…”

Nº DE SERVICIO EJECUTADO

FOLIO Nº

DESCRIPCIÓN

TIPO DEL DOCUMENTO

NÚMERO DEL DOCUMENTO

FECHA DEL DOCUMENTO

1 2 3 . . .

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

TIEMPO

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

BASES TÉCNICAS

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

21

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

22

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

23

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

24

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 1

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

25

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 2

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

26

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

27

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

28

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

29

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 3

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

30

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

31

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

32

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 4

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

33

COMPET ENCIA MENOR Nº CME-0183-2014-OT L/PET ROPERU (Nº. INTERNO CME-10-1-208-2014-RT -ADM2-SV)

ADJUNTO ADMINISTRATIVO Nº 5

“OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU”

34

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU - PROVINCIA DE TALARA - PIURA

PROPIETARIO

:

CLUB PETROPERU

UBICACIÓN : Distrito

:

Pariñas

Provincia

:

Talara.

Departamento

:

Piura

TALARA, ABRIL DEL 2014.

INDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL VALOR REFERENCIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS RELACIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS PLANTILLA DE METRADOS PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU - PROVINCIA DE TALARA - PIURA

PROPIETARIO

:

CLUB PETROPERU

UBICACIÓN

:

Distrito : Provincia : Departamento :

Pariñas. Talara. Piura

1.1. GENERALIDADES Se solicita la actualización presupuestal del expediente técnico del proyecto: PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA DEL CLUB PETROPERU - PROVINCIA DE TALARA PIURA, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- Resumen del Valor Referencial. - Valor Referencial detallado. - Especificaciones Técnicas. - Análisis de Costos Unitarios. - Relación de Insumos. - Planillas de Metrados. - Planos de Ejecución de Obra.

1.7. DESCRIPCION DEL PROYECTO. -

EL área aproximada del proyecto es de 1,423.78 m2. Construcción de 01 piscina semi-olímpica. Construcción de Batería de SSHH. Arquitectura Moderna.

1.8. METAS FISICAS. DISCIPLINA ESTRUCTURAS Partida 01.00.00

NOMBRE DE LA PARTIDA

UNIDAD

METR

OBRAS PROVISIONALES

01.00.01

Alquiler de Local p/Oficina y Almacén

MES

2.00

01.00.02

Depósito para almacenar agua

MES

1.00

01.00.03

Agua para la construcción

GLB

1.00

02.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00

MOVILIZACIONES Y OTROS TRAB. PREL. GLB

1.00

02.01.01

Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo y Herramientas

02.01.02

Transporte de Materiales - Flete

GLB

1.00

02.01.03

Suministro de Herramientas e Implementos de Seguridad

UND

1.00

M2

1,423.78

M2

1,423.78

02.01.04 02.02.00 02.02.01 02.03.00

Limpieza de Terreno de Inicio de Obra TRAZOS. Trazo, Nivel y Replanteo obras deportivas DEMOLICIONES

02.03.01

Demolición de Plataforma Deportiva Existente

02.03.02

Demolición de Tribunas Existentes

02.04.00 02.04.01 02.05.00

M2

822.82

UND

2.00

GLB

3.00

DESMONTAJES Desmontaje de Juegos Mecánicos LIMPIEZA

02.05.01

Acarreo de material de Demolición

M3

193.62

02.05.02

Eliminación de material de Demolición

M3

193.62

M3

566.85

03.00.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00

CORTES Y PERFILADOS

03.01.01 03.02.00

Corte Masivo de Terreno c/maquinaria EXCAVACIONES

03.02.01

Excav/manual de zanjas h ≤ 1.0m terr/normal/seco, p/Tub Des. 4"

ML

35.00

03.02.02

Excav/manual de zanjas h ≤ 1.0m terr/normal/seco, p/Tub Des. 2"

ML

39.85

03.02.03

Excavación de zanja p/ cimientos corridos 0.{

|:

q

§

F

F

,

e' F

á' ! F

t:

§ !' I F

o= >

.f

-



§

§

6

F

.{

§ á!

! I F

E

,:

a !f

§

§

§

F

F

F

á2

SA

E 6

F

E@

s/\

o

,

o o