KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA 1 Residente de Obra Mg. Ing. FE
Views 125 Downloads 58 File size 9MB
KAIZEN ENGINEERING CONSULTING S.A.C. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA 1
Residente de Obra Mg. Ing. FELIPE VILLAVICENCIO GONZÁLEZ [email protected]/[email protected] [email protected]
CONCEPTOS BASICOS
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
QUÉ ES UNA OBRA
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Según Anexo de definiciones de RLCE. Nº 30225 Anexo Único - Anexo de Definiciones Obra es: Construcción Reconstrucción Remodelación Mejoramiento Demolición Renovación Ampliación Habilitación
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
DE BIENES INMUEBLES
Según Anexo de definiciones de RLCE. Nº 30225 Anexo Único - Anexo de Definiciones
Una Obra requiere:
Dirección Técnica Expediente Técnico Mano de Obra. Materiales y/o Equipos
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Residente Supervisor
ACTORES DE UNA OBRA
SUPERVISOR Natural Jurídica
PROPIETARIO Dueño Entidad
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
EJECUTOR Constructor Contratista
Y qué es una obra pública, cómo nace?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
OBRA PÚBLICA
NACE
Ejecución Obra Publica Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿Y qué en que fase o etapa se encuentra según LCE ?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Fases Reguladas Según la LCE
☼ FASE DE ACTOS PREPARATORIOS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. ☼ FASE SELECTIVA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
☼FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ☼ SOLUCIÓN EFECTIVA DE CONTROVERSIAS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
EJECUCION DE OBRA
Ejecutados a través de procedimientos de selección
Ejecutados a través de procedimientos de selección
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿Y qué tipo de obras se rigen según la: Ley 30225 y su Reglamento D.S. 3502015-EF?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS Art. 59°.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ejecución Presupuestaria indirecta
Entidad Privada Contrato LCE y Reglamento
Ejecución Presupuestaria Directa
Entidad Pública
Convenio
La Propia Entidad (Con sus recursos)
Definir Norma
R.C. N° 195-88-CG
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Procedimientos de Selección:
Licitación Pública Concurso Público Adjudicación Simplificada* Selección de Consultores individuales* Comparación de Precios * Subasta Inversa Electrónica Contratación Directa *
Métodos Especiales de Contratación: Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
* Incluidos con al nueva norma
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art 21 – LCE. N° 30225. 2015-EF
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
SISTEMA DE CONTRATACION Suma alzada
Monto fijo integral y por un determinado plazo. No obras de saneamiento y viales
Precios unitarios
Monto según lo ejecutado
Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios
Magnitud y cantidad no definida (P.U.) y lo definido (S.A.) obras y servicios
Tarifas en base al tiempo trabajado
Consultoría
En base a porcentajes
Cobranzas y recuperaciones
En base a honorario fijo y comisión de éxito
Servicios
Art 14 – R LCE. N° 30225. 2015-EF
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Modalidades de Ejecución Contractual Llave en mano: Son varias prestaciones integrales (construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de una obra), y de ser el caso la operación asistida de la obra. En bienes comprende la adquisición e instalación de los bienes. Art 15 – LCE. N° 30225. 2015-EF
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Modalidades de Ejecución Contractual Concurso oferta:
(14ta Disposición Complementaria Final del Reg.) Solo Entidades del Poder Ejecutivo. Suma alzada. Obras de edificaciones, VR > 10 millones. Oferta elaboración del Expediente Técnico y ejecución de obra. Aprobación del Titular de Entidad (facultad indelegable). Se anexa estudio de pre inversión e informe técnico que sustentó viabilidad. Para iniciar la obra se debe presentar y aprobar expediente técnico por el íntegro de obra. Esta prohibida aprobación de adicionales por errores o deficiencias en expediente técnico. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Residente De Obra
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RESIDENTE DE OBRA Art. 154º D.S. Nº 350-2015-EF
Ingeniero o Arquitecto según naturaleza de la obra colegiado, habilitado y especializado; Con 2 o más años de experiencia profesional en la especialidad (según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra) designado por el Contratista con la conformidad de la Entidad (Adm. Indirecta), o por la Unidad Ejecutora de la Entidad (Adm. Directa); Para de modo permanente y directa, asumir la dirección o conducción técnica, administrativa, financiera y contractual de la obra, durante su ejecución. Representa al Contratista para efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Solo en el caso de obras convocadas por paquete, la
permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección participación
por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. Art. 154º D.S. Nº 350-2015-EF
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN (D.S. Nº 016-2008-VIVIENDA-Reglamento de Ley Nº 28858)
REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN: 1.
Poseer Grado Académico y Titulo Profesional de Ingeniero.
2.
Contar con Número del CIP.
3.
Estar Habilitado por el CIP (según su estatuto)
•
Documentos suscritos por Ingenieros no inscritos en el CIP y sin tener el Certificado de Habilidad, no tendrán efecto administrativo.
•
Quien ejerce la profesión sin tales requisitos, serán pasibles de la sanción penal (Art. 363º del código Penal).
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Ejercicio Legal de la Profesión (D.S. Nº 016-2008-VIVIENDA-Reglamento de Ley Nº 28858)
Art. 363 – CÓDIGO PENAL
Será reprimido de su libertad (1 a 4 años) quien:
Sin tener título ejerce la profesión, o Teniendo título, no reúne los requisitos legales para ejercerlo.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Debemos tener en cuenta que: Una adecuada designación del Residente de Obra, puede determinar el éxito o el fracaso de la ejecución de un proyecto. Muchos de los problemas en las obras no son atribuibles al proyecto o calidad de los materiales, sino a desviaciones, deficiencias, omisiones y errores generados durante el proceso de ejecución. Aún cuando se tenga personal competente, la dirección del Residente de Obra es necesaria para garantizar la satisfacción del cliente y los resultados del Contratista Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
PERFIL DEL RESIDENTE DE OBRA
El Residente debe ser: LIDER, no JEFE COMPETENCIAS
TÉCNICAS
HABILIDADES INTERPERSONALES VALORES Y ACTITUDES
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
El lider debe tener:
☺ Carácter ☺ Influencia ☺ Actitud positiva ☺ Excelentes relaciones humanas ☺ Gracias evidentes, Cualidades. ☺ Antecedentes reconocidos ☺ Seguridad en sí mismo ☺ Autodisciplina ☺ Comunicación eficaz Claridad: Precisión: Objetividad:. Oportuno: Interesante: Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Referidas al conocimiento y a la experiencia de las fichas técnicas de planeamiento, procedimientos constructivos, control, monitoreo y/o seguimiento de los trabajos y recursos, mejora de los procesos, logística, etc. Experiencia
Conocimientos
♣ Formación Profesional ♣ Actualización Profesional ♣ Crecimiento Profesional
EXPERTIRSE
♣ Ejercicio Profesional
CAPACIDAD DE NEGOCIAR, DISCERNIR Y DAR SOLUCIONES TÉCNICAS Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
HABILIDADES INTERPERSONALES: Relacionadas con la capacidad de liderazgo, negociación, trabajo en equipo y de interactuar con diferentes tipos de personas. En toda obra el principal recurso es el "recurso humano" producto de la interacción de estos, se generan conflictos para cuya solución, no basta un caso distinto o un fotocheck que lo distinga.
Trabajadores
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
VALORES Y ACTITUDES: Vinculadas a la conducta ética profesional, honestidad y transparencia que debe demostrar en su desempeño
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
FUNCIONES GENERALES DEL RESIDENTE DE OBRA
1. COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
2. COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LA OBRA
3. COMO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
4. COMO RESPONSABLE ADM. CONTRACTUAL.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
1. COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA MEJORA CONTINUA
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
CONFIANZA
IMAGEN
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Planear, ejecutar, Verificar, corregir y/o mejorar Cumplimiento de los compromisos (plazos, costos y calidad). Responsabilidad social y respeto al medio ambiente
¿Cuándo y Dónde se Inicia las funciones del ingeniero Residente?
Actividades antes del inicio de la obra: Las funciones del Ingeniero Residente empiezan
Reconocimiento del área del proyecto. Revisión del expediente técnico. Elaboración y presentación del informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Funciones y Responsabilidades
1. COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
PLANIFICAR Como mejorar la próxima vez?
VERIFICAR Las cosas pasaron según lo planificado
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Qué hacer? Como hacer?
HACER Hacer lo planificad o
1. COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
•
• • • •
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales (plazo, costo y calidad); salvo modificaciones al proyecto. Promover el trabajo amigable y respetuoso con el medio ambiente. Poner en práctica la responsabilidad social del Contratista. Resolver con prontitud, conflictos internos o externos. Liderar la implementación de los planes de seguridad, gestión de calidad y productividad.
2. COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LA OBRA
Tomar conocimiento previo del Expediente Técnico y Contrato, para evaluar su razonabilidad, diferencias u omisiones. Identificar riesgos (mitigarlos para evitar mayor costo) y oportunidades (aprovecharlas para mejorar rentabilidad). Desarrollar el Plan de Ejecución de la Obra (complejidad, magnitud, condiciones del medio, terreno, capacidad operativa). Verificar la disponibilidad del terreno (interferencias, limitaciones, ocupaciones, concordancia con planos, etc). Definir los términos de referencia de la obra o servicios a subcontratar; así como de los recursos por adquirir. Liderar el Control de Calidad (materiales, insumos, pruebas o ensayos, trabajos, instalaciones, equipos, etc.)
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
2. COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LA OBRA
Controlar y formular oportunamente los metrados y las valorizaciones (contrato principal, adicionales, intereses). Monitorear el control de Cartas Fianza y Pólizas de Seguro (vencimientos / vigencia y reducción de montos afianzados). Llevar el control del avance físico y financiero de la obra. Informar la culminación de la obra (cuaderno de obra), solicitar la recepción y representar al Contratista en la entrega de obra. Practicar la liquidación de la Obra, hacer seguimiento hasta que quede consentida.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
3. COMO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
Participar en la negociación de los subcontratos o adquisiciones relevantes de la obra. Dar conformidad previa (escrito), a los pagos de subcontratos (valorizaciones de obra o consultoría) y de los recursos adquiridos. Requerir oportunamente y en las cantidades previstas (según calendario): materiales, insumos, equipos, consultores, personal. Promover un clima laboral que mantenga motivado al trabajador (cuidar, respetar, trato justo, premiar, promover crecimiento).
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Control y monitoreo (seguimiento) de: rendimientos, costos y eficiencia; de equipos, materiales y mano de obra. Emitir informes de avance de obra mensuales (cuaderno de obra, metrados, controles calidad, pruebas, planillas, etc.) Establecer una logística ágil y efectiva, que asegure la disponibilidad de recursos. Controlar periódicamente las entradas y salidas de recursos de los almacenes. Inventarios actualizados.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
4. COMO RESPONSABLE ADM. CONTRACTUAL.
Solicitar la entrega del terreno y el adelanto para materiales. Emitir los informes que sustentan la aplicación de penalidades o la resolución de contratos, con subcontratistas o proveedores. Emitir los informes técnicos que sustentan los cambios, ajustes o mejoras al proyecto, para aprobación de la Entidad. Sustentar la necesidad y razonabilidad de prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
4. COMO RESPONSABLE ADM. CONTRACTUAL.
Atender y emitir pronunciamiento, respecto de los reclamos o pedidos de los subcontratistas o proveedores. Evidenciar y notificar el incumplimiento de proveedores y subcontratistas (cuaderno de obra, cartas o reuniones de trabajo) Recomendar aplicación de penalidad o resolución del contrato (cuando amerita), a subcontratistas o proveedores. Anotar de manera clara, oportuna y efectiva, los Asientos del Contratista (registros), en el Cuaderno de Obra. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
PARÁMETROS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INGENIERO RESIDENTE EN UNA OBRA
¿se puede sustituir al residente de obra designado por el contratista y con el que se gano la buena pro?
Respuesta
Artículo 162. RLCE
Cuaderno de Obra El cuaderno de Obra como herramienta de control. Anotaciones en el Cuaderno de Obra. Consultas y Observaciones en el Cuaderno de Obra
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
El C.O es un documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el decorrer de la construcción de una obra de ingeniería.
Documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. Documento firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, y por el residente. Consta de 1 hoja original con 3 copias, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor; finalizada la obra el original queda con la entidad. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 163º de l RLCE
Documento que Entidad en la construcción,
dispone la etapa de debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
(Art. 1 de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988). Este concepto se aplica a las obras ejecutadas por administración directa.
Principales Errores, Faltas Y Delitos Que Se Cometen En El Manejo Del Cuaderno De Obra Supletoriamente cuando corresponda, se aplica también lo expresado por la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética en la Función Pública.
Administrativa
De las Responsabilidades
Civil
Penal
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Cuando no registro de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto. Cuando registro una acción que no ha ocurrido y que ocasionará un pago a la Institución. Aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos, sin que esta dificultad en obra haya ocurrido.
Principales Errores, Faltas Y Delitos Que Se Cometen En El Manejo Del Cuaderno De Obra Supletoriamente cuando corresponda, se aplica también lo expresado por la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética en la Función Pública.
De los Delitos:
Con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Ejem. Cuando el Residente y el Supervisor de manera concertada, registran en el cuaderno de obra que la obra se ha concluido al 100%, sin que ello haya ocurrido de manera real.
Peculado Con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Ejem. cuando se registra el ingreso de materiales a almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Un ejemplo de este delito es cuando se registra en el cuaderno de obra la utilización de materiales, sin que ellos se usen en la obra, dándole un fin distinto, como por ejemplo destinarlo a otra obra.
APERTURA Y CARACTERÍSTICAS 1. 2. 3.
Se abre en la fecha de entrega del terreno. Debe estar firmado en todas sus hojas por el Supervisor o Inspector y por el Residente (evita adulteración) El cuaderno de obra debe tener 01 hoja original y 03 copias:
01 Copia, para la Entidad 01 Copia, para la Supervisión. 01 Copia, para el Contratista. Al final de obra, el original queda con la Entidad.
4.
La custodia del original del cuaderno de obra, es responsabilidad del Residente. Art. 163º de la RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLENAR EL CUADERNO DE OBRA
Sólo el Residente e Inspector o Supervisor, están autorizados para anotar en el cuaderno de Obra. • En caso de pérdida o sustracción del cuaderno de obra, hacer la denuncia del caso. •
RESIDENTE anota
Cuaderno de Obra
Art. 163º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
SUPERVISOR
¿Qué sucede si en una eventual situación que haya visitas de inspección de altos funcionarios de la entidad , o los proyectistas ; luego de recorrer la obra solicitan anotar en el cuaderno de obra sus apreciaciones y/o sugerencias? Art. 163º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
respuesta
Art. 163º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿Qué sucede si el Residente (Contratista ) no permite el acceso al cuaderno de obran al inspector o supervisor ? Si el Contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5 / 1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento. Se entiende que la valorización es la valorización del periodo. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 163º de l RLCE
Qué pasa con el cuaderno de obra al concluir la obra? El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recepcionada definitivamente por la Entidad. El original del cuaderno de obra más una de sus hojas de copia será entregado por el inspector o supervisor a la Entidad oportunamente. Según necesidad en una obra puede haber más de un cuaderno de obra. Los números de los asientos o anotaciones son en orden correlativo. Art. 163º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Anotaciones de Ocurrencias De acuerdo con la práctica la anotación (a veces denominada “asiento”) tiene la siguiente estructura: 1. Nº de la anotación (La cual es correlativa para ambos Profesionales) 2. Fecha de la anotación (Día, mes, año) 3. Identificación de quien formula la anotación (Residente, Inspector o supervisor) 4. Texto u ocurrencia. Se consideran entre las más resaltantes las siguientes:
Apertura del Cuaderno Transcripción del Acta de Entrega de terreno Día de inicio de los trabajos Día de entrega del adelanto directo (de haber sido solicitado) Día de inicio y término del plazo Avances de obra. Consultas Absolución de consultas, etc. Art. 164º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. Aprobaciones de avance u órdenes de trabajo. Ingreso de materiales, equipo, etc. Toma de muestras para ensayos de materiales, etc. Metrados de avance para valorizaciones. Generación de adicionales. Causales y pedido de ampliación de plazo Término de obra Recepción de obra y pliego de observaciones (de ser el caso) Trabajos y fin de levantamiento de observaciones Cierre del cuaderno Art. 164º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RECUERDA:
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Recomendaciones que se debe tener en cuenta del cuaderno obra El objeto del cuaderno de obra es dejar constancia de los hechos relevantes que suceden durante la ejecución de la obra. Es conveniente que el cuaderno de obra sea revisado diariamente por el inspector o supervisor y que se evite dejar períodos sin anotaciones. El original del cuaderno de obra debe permanecer en la obra (siempre y cuando haya las garantías de seguridad suficientes) bajo custodia del residente. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Actividades de Reforzamiento
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
1.-La Municipalidad Provincial de Quillo atendiendo al POI a elaborado su plan anual de contrataciones 2016 luego de haberse aprobado PÍA y metas presupuestarias requiere contratar lo siguiente:
02 Secretaria de alcaldía por un monto de S/. 31,600 al año Requiere contratar petroleo biodiesel por S/. 400,000 Computadoras por S/. 39,999 Elaboracion de un Perfil Técnico de obra por S/. 100,000 Supervisor de obra por S/. 40,000 Construccion de un puente por S/. 1´700,000
¿CUAL ES EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUE EL CORRESPONDE?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Inicio del Plazo de ejecución de Obra.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
ANTES DEBO SABER:
¿QUE ES EL PLAZO CONTRACTUAL? Periodo de tiempo, en que se debe concluir el objeto del contrato Inicio de Computo Plazo 12-10-2015
Inicio Computo al Cumplirse Condiciones
Plazo =160 d.c
Las condiciones para claramente definidas. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
su
inicio
(computo
deben
estar
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
Art. 152º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 5. Que se Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156. Art. 152º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
CONDICIONES PARA INICIO DEL PLAZO Art. 152º de l RLCE
La entidad debe cumplir las condiciones dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato. De no haber solicitud de adelanto directo ,el plazo se inicia cumpliendo las demás condiciones. Si la entidad no cumple con las condiciones en el plazo: El contratista podrá resolver el contrato en los siguientes 15 d.c. Tendrá derecho a solicitar daños y perjuicios acreditados, equivalentes a 5/10,000 del MC por día , hasta 75/10,000 La entidad debe pronunciarse en 10 d.h. Vencido los 10 dh., el Contratista podrá iniciar la conciliación y/o arbitraje, dentro de los días siguientes 30 d.h. de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
PARTICULARIDAD – PARA INICIO DEL PLAZO Art. 152º de l RLCE
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos:
1. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento. 2. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en 1 y 2 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
En ambos supuestos, no
resultan aplicables las penalidades indicadas en el párrafo precedente, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Adelantos
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿Es obligatorio entregar adelantos? Art. 155º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
¿Es obligatorio entregar adelantos? Art. 155º de l
RLCE
Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: 1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿Como Gestionar el Adelanto Directo? Art. 156º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 157º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Art. 157º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Art. 157º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Art. 157º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Art. 158º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Actividad
En una obra se desarrollaron los siguientes sucesos:
La entrega de terreno fue el dia 01 -04-2016 La entidad notifico que el supervisor seria J.J el dia 15-04-2016 La suscripción del contrato se realizo el dia 31-03-2016 El contratista solicito el adelanto directo el dia 06-04-2016 La entidad entrego el adelanto el dia 13-04-2016
¿A partir de que fecha puedo tomar como inicio del plazo contractual o que accion tomaría ?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Valorizaciones de Obra.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Valorizaciones y Metrados Art. 166º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Art. 166º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema precios unitarios,
No hay prelación de ejecución de la obra. Art. 166º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema precios unitarios,
Ejemplo: Se tiene una obra de una Carretera asfaltada a Precios Unitarios encontrando lo sgte: En los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas se indica que el asfalto es de 1.5 pulgadas de espesor. En las memorias descriptivas se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor. Finalmente en los presupuestos la partida establece que el pavimento es un monocapa de media pulga de espesor.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Obras Contratadas Bajo El Sistema precios unitarios,
SOLUCIÓN
Al no existir prelación de ejecución lo recomendable es hacer la consulta al proyectista para que determine cuál es la solución a utilizar en obra. Art. 166º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema precios unitarios,
Ejemplo: Partida. Pavimento de asfalto en caliente de 2 pulg.
Se tiene una obra de una Carretera Asfaltada, duración 10 meses, a Precios Unitarios. En el Presupuesto de Obra se tiene: Metrado Costo unitario: Costo parcial: 13000 m2 S/. 100 / m2. S/. 1’300,000.00
Se ejecuta la obra según los siguientes avances o valorizaciones:
Valorización No. 01: 500 m2 Valorización No. 02: 1000 m2 Valorización No. 03: 1500 m2 Valorización No. 04: 1500 m2
Valorización No. 05: 1500 m2 Valorización No. 07: 2000 m2 Valorización No. 08: 2000 m2 Valorización No. 09: 2000 m2…….12,000 m2 Valorización No. 10: …… m2
Cuanto debe ser la Valorización N0. 10: …? Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Obras Contratadas Bajo El Sistema precios unitarios,
SOLUCIÓN
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, Art. 166º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, Art. 166º de l
RLCE
El Contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de prelación: 1º. “Mandan” los planos (Sin prelación entre ellos a su vez). 2º. “Mandan” las especificaciones técnicas. 3º. “Mandan” las memorias descriptivas. 4º. “Mandan” los presupuestos.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, Ejemplo:
Se tiene una obra de una Posta de Salud a suma alzada.
a. En los planos indica que los pisos sean de terrazo pulido. b. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben usar cerámicos. c. En las memorias descriptivas se menciona que los pisos de la Posta son de losetas vinílicas. d. Finalmente en los presupuestos la partida establece que los pisos son de loseta veneciana.
SOLUCIÓN
De acuerdo con la prelación de ejecución establecida en el Reglamento el Contratista ejecutará los pisos de terrazo pulido y cobrara como loseta veneciana.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 166º de l
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, En las obras Contratadas a Suma Alzada se tiene: No se reconocen los mayores metrados (adicional) por diferencia de metrados(del Contratado contra lo realmente ejecutado). No se descuentan los menores metrados (deductivo) por diferencia de metrados (del Contratado contra lo realmente ejecutado). Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 166º de l
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, Ejemplo: Partida.
Se tiene una obra de una Posta de Salud, duración 5 meses, a Suma Alzada. En el Presupuesto de Obra se tiene:
Piso de terrazo
Cant.
200 m2
Unit.
S/. 20 / m2
Parcial
S/. 4,000.00
Se ejecuta la obra según los siguientes avances o valorizaciones:
Valorización No. 01: 20 m2 Valorización No. 02: 50 m2 Valorización No. 03: 80 m2 Valorización No. 04: 40 m2 Valorización N0. 05: …
Cuanto debe ser la Valorización N0. 05: …? Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 166º de l
RLCE
Obras Contratadas Bajo El Sistema A Suma Alzada, SOLUCIÓN
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 166º de l
RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
¿ como se calculan el coeficiente de reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
………reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
………reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Monto máximo de reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Monto máximo de reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Monto máximo de reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Monto máximo de reajuste “K”?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Garantía y Penalidades.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Qué son las garantías?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Tipos de garantía Art. 33º LCE - Art. 125º de l
RLCE
Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que debe otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser: carta fianza y/o póliza de caución.
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Qué requisitos deben cumplir las entidades o compañías para emitir las garantías? Art. 33º LCE - Art. 125º de l
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Garantía de fiel cumplimiento
Art. 126º de l RLCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
GARANTÍA POR ADELANTOS Art. 155- de l RLCE
Adelanto Directo
Adelanto para materiales e insumos
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 33º LCE
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Qué finalidad tienen las penalidades?
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación Art. 133-
de l RLCE
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. b.2) Para obras: F = 0.15. Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
Art. 133-
Mg. Ing. Felipe Villavicencio González
de l RLCE
[email protected]