• Author / Uploaded
• Juan Culochi

Citation preview

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE INGENIERIA

Ingeniería Electromecánica Decimo Semestre Empresa: Corte Suprema de Justicia. FISCALIZACIÓN FIUNA

CONVENIO 02/2015 REFERENTE A LA LPN PAC Nº 24/2013 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERÍAS FAN COILS, MANEJADORAS – AD REFERENDUM. CONTRATO Nº 141/2013

Carga Horaria: 400 horas Periodo de realización: Del 24 de mayo al 29 de julio de 2.016

San Lorenzo – Paraguay 2.017

INDICE Contenido INDICE ................................................................................................................ 2 OBJETIVOS .......................................................................................................... 3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................. 4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ................................................................................. 5 ACTIVIDADES QUE REALIZA. ................................................................................ 6 DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA ............................................................................ 7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE – INFORME TÉCNICO. .......................................................................................................... 18 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROCESOS OBSERVADOS ............................ 39 COMENTARIOS SOBRE POSIBILIDADES DE MEJORA DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROCESOS OBSERVADOS ................................................................................... 39 CONCLUSIONES ................................................................................................. 40 CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA ADQUIRIDOS EN LA PASANTÍA ........................ 41

2

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar vínculos entre la Facultad y empresas u organismos públicos relacionados al campo de la ingeniería.



Propiciar en el estudiante, el desarrollo de habilidades relativas a la comunicación, el conocimiento de los procesos y procedimientos ingenieriles y sus implicancias económicas.



Proporcionar al estudiante posibilidades de conocimiento y práctica en el desempeño laboral.



Concretar situaciones de experiencia práctica, que sea complementaria de la formación teórica adquirida en la Facultad.



Propiciar el acceso a conocimientos del entorno real.



Integrar al estudiante a equipos de trabajo.

ESPECÍFICOS 

Conocer las herramientas utilizadas en trabajos de climatización.



Tomar afinidad con los materiales componentes de los sistemas de climatización.



Aprender a desarrollar proyectos de climatización de ambientes según sus dimensiones y las actividades para las cuales se utilizarán.



Desarrollar planes de mantenimiento de sistemas de climatización.

3

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La FIUNA Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, presta servicios de Consultoría, Elaboración de Proyectos además de la Supervisión y Fiscalización de obras de distinta índole. La FIUNA debe Garantizar que los servicios contratados en la LPN PAC Nº 24/2013 AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERIAS FAN COILS, MANEJADORAS – AD REFERENDUM, CONTRATO Nº 141/2013– CONTRATISTA: BRITAM S.A., sean ejecutados conforme a las Especificaciones Técnicas y las buenas prácticas, en tiempo y forma.

4

NOMBRE LA EMPRESA: Corte Suprema de Justicia – Poder Judicial

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Alonso y Testanova

NOMBRE Y CARGO DEL TUTOR EXTERNO Ing. Diógenes Sartorio. Coordinador por parte de la Fiscalización FIUNA

RAMO DE ACTIVIDAD Ingeniero Mecánico por parte de la FIUNA, como Ingeniero presta servicios de Consultoría, Instalaciones de Aire Acondicionado e Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA (DIF)

FISCALIZACIÓN FIUNA

CONTRATISTA: BRITAM S.A

5

ACTIVIDADES QUE REALIZA. 

Acompañamiento integral en la etapa de ejecución.



Revisión y Control de los Certificados presentados por la Empresa Contratista.



Vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del Contrato, a fin de que el Proyecto se ejecute de acuerdo con sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, recomendaciones técnicas y normas técnicas aplicables.



Verificación de los planos existentes, completos y necesarios para su ejecución.



Detección oportuna de errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuguen la situación. Verificación de la buena calidad de los trabajos realizados. Seguimiento del registro de asistencia del personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, entre otras.

  

Verificación del equipamiento y del personal técnico de la contratista sean los adecuados e idóneos para los trabajos encarados.



Aprobación de los Certificados de Obra solicitados y emitidos por la Contratista cuando éstos se encuentren conforme a los trabajos realizados por aquella de acuerdo al Proyecto y las Especificaciones Técnicas.



Exigir y verificar el cumplimiento desde el punto de vista ambiental, higiene, salubridad y seguridad laboral de las Leyes vigentes en el Paraguay.



Coordinación de tareas con el contratista y con la DIF. CORREO ELECTRÓNICO - SITIO WEB.

FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION www.ing.una.py CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PODER JUDICIAL www.pj.gov.py

6

DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA ÁREAS DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZÓ LA PASANTÍA: La Pasantía se basó principalmente en la Fiscalización de los trabajos efectuados por la empresa contratislta Britam S.A. referente al Pliego de Bases y Condiciones de la

LPN PAC Nº 24/2013 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BASAMENTO TORRE SUR – CAÑERÍAS FAN COILS, MANEJADORAS – AD REFERENDUM. A continuación se puede observar en las fotografías los diferentes trabajos efectuados durante el desarrollo de la pasantía.

Reconocimiento de sala de maquinas ubicada en el Subsuelo 2 de la CSJ. El edificio posee un sistema de agua fría para el acondicionamiento térmico del edificio, que actualmente consta de los siguientes equipos instalados en el Subsuelo 2.

7

En el Subsuelo 2 se encuentran seis unidades enfriadoras de agua con condensación a agua de 400TR cada una. Una unidad enfriadora de agua, fuera de servicio. Seis bombas de circulación de agua del circuito primario, siete (tres para Torre Sur y cuatro para Torre Norte) bombas de circulación de agua del circuito secundario y siete bombas de circulación de agua de condensación, todas del tipo Vertical en Línea. Una caldera eléctrica de 500kW que funcionaba como calefacción de las distintas dependencias en la época de invierno, posteriormente dejara de utilizarse debido a que las nuevas instalaciones de tuberias solo permitirían circulación de agua fría . Cuatro torres de enfriamiento en la azotea de la Torre Norte. En la azotea de la Torre Sur: dos torres de enfriamiento de 290TR cada una, y cuatro torres de enfriamiento fuera de servicio.

8

Las unidades terminales de aire y las cañerías de circulación de agua tienen una antigüedad de unos 25 años. Las tuberías se encuentran con un alto grado de deterioro por oxidación e incrustaciones, y los aislamientos están también muy dañados. En las imágenes se puede observar las tuberías de circulación de agua fría como válvulas de gabetas en pésimo estado debido a la corrosión, durante la Fiscalización dichas tuberías fueron sustituidas por tuberías de termofusión que forma una parte de los trabajos realizados por la empresa contratista.

9

Se verificó el desmontaje de las tiras de cielorraso en octavo piso conforme al cronograma de actividades presentado por la empresa contratista Britam S.A. para la posterior realización de los trabajos de adecuación del anillo principal e instalación de los nuevos fancoils en dependencias del mismo piso. Se solicitó al personal de electricidad, redes y telefonía a cargo de la DIF reordenamiento de los cables conductores que colgaban por el techo por ser puntos de inconvenientes para la correcta realización de los trabajos.

10

También realizó algunas modificaciones posteriores como por ejemplo; las canaletas a dónde van puestos los cables eléctricos están muy pegado a la cañería de agua fría, lo cual debería estar a una distancia mayor para obtener el margen de seguridad requerida. En las fotos podemos observar el antes y después de dichas modificaciones. En las fotografías se pueden observar el montaje del anillo principal de alimentación de agua fría para los fancoils de las dependencias del cuarto piso de la CSJ. Fijación de los soportes de la cañería y aislación de la misma según condiciones del PBC. Se verifico que la fijación de las cañerías a las paredes o a la estructura, se realizará exclusivamente mediante soportes que permitirán la libre dilatación de las cañerías y no afectarán el aislamiento térmico de las mismas. Podrá ser utilizada, mínimamente, cinta metálica perforada galvanizada sujetada a la losa mediante brocas metálicas auto-fijadoras, o abrazaderas metálicas galvanizadas de al menos 1”x3/16”.

11

Se verificó que las cañerías se aislarán con coquillas de espuma elastomérica de 20mm de espesor, del tipo auto extinguible, con grado de inflamabilidad B1. Se tendrá especial cuidado en el aislamiento de los codos, tees y demás accesorios, asegurando la hermeticidad de la aislación. Estos elementos se aislarán con plancha continua de espuma elastomérica de 20 mm de espesor. Las uniones longitudinales y transversales de la aislación se deberán pegar con adhesivo específico para este tipo de materia. En las fotos se puede observar que se encontraron cañerías en las que no se cumplió con los requerimientos antes establecidos para la aislación por lo que se solicitó vía libro de obra a la empresa proveer material y corregir dichas aislaciones.

12

Inventario de los equipos de aires acondicionados y accesorios obsoletos acompañado por el personal de Patrimonio de la CSJ Debido a la cantidad de equipos y accesorios desmontados y amontonados en la terraza del 2do piso-Torre Sur, expuesta a la intemperie, por los cambios climatológicos se deterioraban con mayor rapidez los equipos que aun podían reutilizarse para mantenimientos o repuestos de otros equipos.

Con el acompañamiento del personal de Patrimonio de la CSJ, separamos cada componente y verificamos el estado de cada uno de los equipos, ya sea para reutilizarlo o darlo de baja. A continuación se detalla la lista el resumen del inventario.

13

Unidad Cantidad

Descripción

UN

23

Unidad Evaporador (Tipo Split) Goodman – 60.000 BTU

UN

3

Unidad Condensadora 60.000 BTU

UN

40

Fan Coil – Doble Turbina

UN

97

Fan Coil - Una turbina

UN

4

Unidad Manejadora de Aire (UMA)

UN

10

Válvulas de Cierre

UN

8

Carteles de Señalización

ML

--

Cañería de Hierro al carbono

ML

--

Chapas de metal (Cielorraso)

ML

--

Ductos Rígidos

Varios fan Coil de doble turbina como los de una turbina, solo poseían la carcasa.

14

Estricto seguimiento a la empresa contratista respecto a las basuras generadas y materiales en deshecho. En repetidas veces se solicitó vía libro de obra y también por nota la recolección de las basuras y todos los materiales en desuso. Actualmente cuentan con un contenedor de basuras para no desecharlos en la terraza, asi mejorar el ambiente de trabajo, crear polución visual y obstruir el paso para los funcionarios de la CSJ como el personal de la empresa contratista.

15

SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE DESMONTAJE DE EQUIPOS FANCOILS Y CAÑERÍAS EN DEPENDENCIAS DEL OCTAVO PISO.

Situación actual del Octavo Piso Torre Sur. Se observa en el plano los equipos fancoils y manejadoras de aire, ductos y cañerías del sistema de climatización antiguo que se desmonto para ser reemplazados por el sistema nuevo.

Situación Proyectada del Octavo Piso Torre sur. Se observa en el plano los equipos fancoils y manejadoras de aire, ductos y cañerías del sistema de climatización nuevo, el cual se llevó a cabo el montaje de dicho sistema con estricto acompañamiento y seguimiento por parte de la fiscalización.

16

La Fiscalización hizo el seguimiento para el cumplimiento en tiempo y forma del cronograma de trabajo presentado por la empresa contratista Britam S.A. para los trabajos de desmonte de cielorraso, desmontaje de unidades fancoils y cañerías correspondientes al cuarto piso de la CSJ. En la imagen se observa el seguimiento realizado por parte de la Fiscalización que posteriormente fue presentado en uno de los informes semanales.

17

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE – INFORME TÉCNICO. Además de la Fiscalización de los trabajos realizados por la empresa contratista Britam S.A. en base al Pliego de Bases y Condiciones, realice los siguientes trabajos de gabinete que son parte del proceso de Fiscalización:  Seguimiento y control de los diferentes Frentes de Trabajos diarios de la empresa contratista Britam S.A. durante el desarrollo de los trabajos realizados en base al Cronograma establecido.  En conjunto con el Fiscal de Obra por parte de la FIUNA y la empresa contratista Britam S.A. se llevó a cabo el seguimiento de los diferentes reclamos existentes en dependencias de la CSJ.  Se fiscalizó las pruebas de desagüe en las cañerías de drenaje de los equipos fancoils en dependencias y UMAS de los pasillos de la CSJ, de acuerdo a las especificaciones del PBC que establece lo siguiente: Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable, en diámetro mínimo de 25mm. Se asegurará la correcta ejecución de la pendiente de las mismas, que será del 3% como mínimo. Todas las cañerías de drenaje serán ventiladas, para impedir el rebalse del agua en la bandeja cuando funciona el ventilador. Además, si la red de drenaje se conectará a la red cloacal deberán instalarse sifones para evitar el retorno de olores desagradables.

 Verificación técnica del estado de los tableros eléctricos y conexionado correspondiente a los equipos Fancoil y UMA de los pisos SS2, SS1, 1ero y 2do.

18

Todas las indicaciones están establecidas y ajustadas a la Norma Paraguaya NP202896 “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” y el Reglamento de Baja Tensión de la ANDE.  Se fiscalizó las Prueba de Estanqueidad y Presión, Sistema de distribución de agua fría, que consistió en la inspección y control de conexiones de cañerías de distribución, soportes y aislaciones, según pliego de bases y condiciones por parte de la fiscalización. La prueba prosigue de la siguiente manera; se realizará el llenado del sistema con agua a una presión hidráulica de 4,0 Kg/cm2 durante al menos 24 horas, sin interrupciones, la prueba deberá ser autorizada in situ por parte de la fiscalización. Posterior a la culminación de la prueba, deberá ser verificada por la fiscalización y esta emitirá su dictamen de conformidad o disconformidad observando los cambios requeridos para su posterior prueba siguiendo los mismos pasos citados anteriormente.

Inicio de la prueba

Final de la prueba

 19

 Control y verificación técnica del mantenimiento que se realizaron a los equipos Rhoss de 7 kw de capacidad y de la Manejadora de Aire que climatiza el salón auditorio, para su posterior reutilización, mediante un protocolo de mantenimiento.  Participación en las reuniones semanales entre el personal de la Dirección de Infraestructura Física de la CSJ, la Fiscalización FIUNA, y la empresa contratista Britam S.A. con el objeto de informar en cuanto al avance de las obras supervisadas por la FIUNA.

 Relevamiento de datos de las dependencias desde el cuarto piso al décimo piso de la Torre Sur de la CSJ para el cálculo de la carga térmica de dichos pisos, a fin de realizar el estudio y la modificación necesaria en cuanto a capacidad de frío que a fin de satisfacer las condiciones de confort de dichos pisos.  Realización del cálculo de la carga térmica desde el cuarto piso al décimo para la modificación necesaria en cuanto a capacidad de frío que es a fin de satisfacer las condiciones de confort de dichos pisos. Se anexan a continuación las planillas hechas durante el desarrollo de la pasantía.

20

PLANILLAS REALIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA EN CADA PISO DE LA CSJ. Dependencia Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Antesala Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Despacho Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 1/ D Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 1 / I Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 2/ D Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 2 / I Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 4/ D Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 1er Turno - Secretaria N 4 / I Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 2do Turno - Antesala Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 2do Turno - Despacho Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 2do Turno - Secretaria N 3 /D Juz. 1ra Instancia en lo Laboral. 2do Turno - Secretaria N 3 /I Servicios Basicos y Alquileres Dir. Adm. Verificacion y Ejecucion de Contratos Asesoria CSJ Defensoria Publica Mesa de Entrada Defensoria Defensoria Publica Defensoria Publica Administracion Defensoria Publica Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 3er Turno /Antesala Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 3er Turno - Despacho Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 3er Turno - Sria N 6 Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 3er Turno - Sria N 5 Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 3er Turno - Sria N 7 Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 4to Turno Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 4to Turno - Sria N 8 -V Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 4to Turno - Sria N 8 -P Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 4to Turno - Antesala Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 4to Turno - Despacho Dependencia Esquina Noroeste Sala de Relatores - Ministro Bajac Seccion Gestion de Fondos Seccion Seguimiento de Procesos Dir. De Coord. De Circunscripciones - Mesa de Entrada Patrimonio Division de Documentacion y Bienes Patrimonio - Control Estadistica Judicial Juzgado de 1ra Instancia en lo Laboral - 5to Turno - Sria N 10 Sala de Audiencias - 5to Turno Patrimonio Archivo de Documentacion y Bienes Patrimonio Archivo de Documentacion y Bienes Tribunal de Apelacion Civil Secretaria Laboral - 5to Turno Sala de Audiencias - 4to Turno Consultorio Traumatologia Fisioterapia

N N fotocop Impresoras

Area (m2)

N° personas

N° de PC

20 19,3 20 19,3 20 19,3 20 19,3 20 19,3 20 19,3 31,4 62,5 28 28,6 28,6 31,4 31,4 31,4 20 20 37,5 37,5 17,5 20 15,7 24,1 20 19,5 21,5 31 31 31 28,5 28,5 28,5 31 31 21,5 15 19,4 17,6 23,3 17,6 17,2 24

3 2 6 6 4 3 4 3 2 2 4 2 7 14 1 7

5

3

5

5

3 3 3 2 2 2 4 2 5 14 1 5

1 1 2 2

3 7 8 5

4 1

7 9 3 10 1 15 7 1 3 4 9 9 8 8 8 5 9 2 3 3 3 8 6 3 5

6 7 3 3 1 3 5 1 3 0 5 5 1 8 8 5 4 2 3 1 3 3 2 1 1

5

TR

BTU/h

0

1,33

2 4 1 5

1 2 0 0

1,33 1,29 1,33 1,29 1,33 1,29 1,33 1,29 2,62 6,25 1,87 2,38

3 1 2 6

1 1

16000 0 0 0 16000 15440 16000 15440 16000 15440 16000 15440 31400 75000 22400 28600 0 25120 31400 37680 20000 0 37500 45000 14000 24000 12560 28920 20000 15600 17200 24800 37200 37200 34200 34200 34200 24800 37200 17200 12000 15520 14080 27960 17600 13760 24000

5 6 0 3 1 2 5 1

2

1 0 0

0 1 0 0 0 0

1 1 1 4 2 1 0

2

1

3 1 1 1

0 0 0

2,09 2,62 3,14 1,67 3,13 3,75 1,17 2,00 1,05 2,41 1,67 1,30 1,43 2,07 3,10 3,10 2,85 2,85 2,85 2,07 3,10 1,43 1,00 1,29 1,17 2,33 1,47 1,15 2,00

KW según Kw según plano calculo

4,69 0,00 0,00 0,00 4,69 4,53 4,69 4,53 4,69 4,53 4,69 4,53 9,20 21,98 6,57 8,38 0,00 7,36 9,20 11,04 5,86 0,00 10,99 13,19 4,10 7,03 3,68 8,48 5,86 4,57 5,04 7,27 10,90 10,90 10,02 10,02 10,02 7,27 10,90 5,04 3,52 4,55 4,13 8,19 5,16 4,03 7,03

5,3 xx 5,3 xx 5,3 5,3 5,3 5,3 7 14 7 7 7 7 7 7 5,3 7 12,3 12,3 7 5,3 7 5,3 5,3 7 5,3 7 7 7 12,3 7 7 7 12,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Condicion

Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta Mal Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta Mal Esta Mal Esta Mal Esta bien Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta Mal Esta bien Esta bien Esta Mal Esta Mal Esta Mal Esta bien Esta Mal Esta Mal Esta Mal Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Esta Mal Esta bien Esta bien Esta Mal

21

PLANILLAS REALIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA EN CADA PISO DE LA CSJ.

Dependencia DESPACHO MIEMBRO 1 DESPACHO MIEMBRO 1- Recepcion -Apoyo Juridico DESPACHO MIEMBRO 2 DESPACHO MIEMBRO 2- Recepcion -Apoyo Juridico DESPACHO MIEMBRO 3 DESPACHO MIEMBRO 3- Recepción- Apoyo Juridico Tribunal de Cuentas- Despacho Miembro 1ra Sala Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 Fiscalia de Cuentas- Oficina 4 Tribunal de Cuentas- 1ra Sala Fiscalia de Cuentas -Oficina 5 Fiscalia de Cuentas -Oficina 6 Fiscalia de Cuentas -Oficina 7 Fiscalia de Cuentas- 1er Turno- Puerta 6 DESPACHO MIEMBRO 4 DESPACHO MIEMBRO 4- Recepcion- Apoyo Juridico DESPACHO MIEMBRO 5 DESPACHO MIEMBRO 5- Recepcion- Apoyo Juridico DESPACHO MIEMBRO 6 DESPACHO MIEMBRO 6- Recepcion- Apoyo Juridico Archivos de TC Area de Trabajo- Tribunal de Cuentas 2da Sala Ujier del TC- 2da Sala Tribunal de Cuentas -2da Sala Tribunal de Cuentas 1ra Sala- Secretaria- Area de Trabajo Tribunal de Cuentas 1ra Sala Despacho Tribunal de Cuentas - Ventanillas SEGURIDAD Secretaria Sala de Audiencias / A lado del Baño Asistentes de Presidencia/Oficina Dr. Avalos y Dr. Escobar

Area (m2) N° personas N° de PC N Impresoras N fotocop

Heladera

TR

BTU/h

KW según calculo

Kw según plano

21600 42360 20240 31700 20480 31600 19400 21360 22800 70440 46960 58700 29000 16240 22960 0 19200 32000 19200 32000 21040 31800 61800 72360 25600 24800 91400 17600 42600 13680 41000 15680

6,33 12,42 5,93 9,29 6,00 9,26 5,69 6,26 6,68 20,64 13,76 17,20 8,50 4,76 6,73 0,00 5,63 9,38 5,63 9,38 6,17 9,32 18,11 21,21 7,50 7,27 26,79 5,16 12,49 4,01 12,02 4,60

14 7 7 7 7 7 5,3 7 7 14 14 7 7 7 7

27 35,3 25,3 31,7 25,6 31,6 19,4 26,7 28,5 58,7 58,7 28,3 29 20,3 28,7

4 8 4 6 2 6 5 3 2 9 4 5 1 2 2

1 6 1 6 1 6 5 3 2 9 0 2 1 2 2

1 6 1 3 1 6 3 2 1 9 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

1,80 3,53 1,69 2,64 1,71 2,63 1,62 1,78 1,90 5,87 3,91 4,89 2,42 1,35 1,91

24 32 24 32 26,3 31,8 51,5 60,3 32 31 91,4 22 42,6 17,1 41 19,6

3 6 4 5 4 5 8 10 3 1 6 2 6 2 5 3

1 6 1 1 1 5 0 7 3 1 3 2 3 1 4 2

0 5 0 2 1 4 0 7 3 1 3 2 3 1 2 1

1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1,60 2,67 1,60 2,67 1,75 2,65 5,15 6,03 2,13 2,07 7,62 1,47 3,55 1,14 3,42 1,31

5,3 7 5,3 7 5,3 7 12,3 14 7 7 21 5,3 10,6 5,3 10,6 10,6

Condicion

Esta Bien Esta MAL! Esta Bien Esta MAL! Esta Bien Esta MAL! Esta MAL! Esta Bien Esta Bien Esta MAL! Esta Bien Esta MAL! Esta MAL! Esta Bien Esta Bien Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta MAL! Esta Bien Esta MAL! Esta Bien Esta MAL! Esta Bien

22

PLANILLAS REALIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA EN CADA PISO DE LA CSJ.

Dependencia

N° N N° de PC N fotocop. Heladera personas Impresoras

Area (m2)

TR

BTU/h

KW según calculo

Kw según plano

ok ok

Tribunal de apelaciones en lo laboral -1ra Sala -Despacho del Miembro 1 Tribunal de apelaciones en lo laboral -1ra Sala -Despacho del Miembro 2

20

6

4

1

0

0

20,5 18,2

10 2

6 1

4 0

0 0

0 1,71 0 1,21

39,5 41,4 Tribunal de Apelaciones en lo Laboral 46,3 Tribunal de Apelaciones en lo Laboral- 2da Sala -Despacho Miembro 1 27,1 Tribunal de Apelaciones en lo Laboral- 2da Sala -Despacho Miembro 2 28 Proyecto PNUD/ CSJ 27,8 Tribunal de Apelaciones en lo Laboral- 2da Sala -Despacho Miembro 3 27,1 Centro Tecnico de servicios Sociales 29,8 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-2da Sala/Secretaria 56,3 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-2da Sala- Despacho del Miembro 1 40,1 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-2da Sala- Despacho del Miembro 2 39,3 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-2da Sala- Despacho del Miembro 3 39,3 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala- Despacho del Miembro 1 39,4 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala- Despacho del Miembro 2/Antesala 21,2 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala- Despacho del Miembro 2/Despacho 18,2 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala- Despacho del Miembro 3 39,9 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala-Secretaria 25,7 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-1ra Sala /Despacho secretario 31 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-4ta Sala- Despacho Miembro 27 Asociación de Jueces del Paraguay 31 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 4ta Sala- Despacho Miembro 1 29,8 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 4ta Sala- Despacho Miembro 2 28 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 4ta Sala Secretaria 62,9 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 4ta Sala/ Sala de Relatores 16,6 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1ra Sala Secretaria 21,1 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1ra Sala Secretaria /Tribunal de Apelación de trabajo 1ra Sala 33 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 2da Sala /Secretaria 39,8 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 3ra Sala /Secretaria 6,7 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1ra Sala/ Sala Dactilografia /D 24,6 Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 1ra Sala/ Entrada Expediente 9,2

4 8 7

3 3 4

0 0 0

0 0 1

0 2,63 1 4,14 0 3,86

1 4

0 4

0 0

0 0

0 1,87 0 1,85

3 9 1 3 2 3 4 1

1 6 1 2 2 3 3 1

1 6 1 0 0 3 2 1

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

4 4 1 4

1 4 1 2

0 0 1 2

0 0 0 0

0 0 0 0

3 10 4 2 6 10

2 3 3 3 4 10

1 3 2 0 2 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

3 1

2 1

1 0

0 0

0 0

Tribunal de apelaciones en lo laboral -1ra Sala -Despacho del Miembro 3 /Antesala

5,3

Tribunal de apelaciones en lo laboral -1ra Sala -Despacho del Miembro 3 /Despacho Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala 1- Despacho del Miembro /Antesala Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala 1- Despacho del Miembro /Despacho Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala 2- Despacho del Miembro /Antesala Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala 2- Despacho del Miembro /Despacho Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala 3- Despacho del Miembro Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial-3ra Sala/Secretaria

Condicion

1,99 5,63 2,67 3,28 3,28 3,28 1,41 1,52 3,33 2,14 2,58 2,25 2,58 2,48 2,33 6,29 1,11 1,41 2,75 3,98 0,45 1,64 0,61

20500 14560 0 0 31600 49680 46300 0 22400 22240 0 23840 67560 32080 39300 39300 39400 16960 18200 39900 25700 31000 27000 31000 29800 28000 75480 13280 16880 33000 47760 5360 19680 7360

6,01 4,27 0,00 0,00 9,26 14,56 13,57 0,00 6,57 6,52 0,00 6,99 19,80 9,40 11,52 11,52 11,55 4,97 5,33 11,69 7,53 9,09 7,91 9,09 8,73 8,21 22,12 3,89 4,95 9,67 14,00 1,57 5,77 2,16

ok 5,3 Esta Mal 7 Esta bien

5,3 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta bien 7 Esta bien 7 Esta bien Esta Mal 8,8 Esta bien 14 Esta Mal 12,3 Esta bien 12,3 Esta bien 12,3 Esta bien 12,3 Esta bien 5,3 Esta bien 7 Esta bien 12,3 Esta bien 7 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta Mal 7 Esta Mal 14 Esta Mal 5,3 Esta bien 7 Esta bien 8,8 Esta Mal 5,3 Esta Mal 3,5 Esta bien 7 Esta bien 5,3 Esta bien

23



En conjunto con el Fiscal de Obra por parte de la FIUNA, la realización de los informes semanales y mensuales del avance de las obras, que son presentados a Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia.

A continuación se detallan los informes semanales realizados en conjunto con el Fiscal de Obras y el Coordinador de la Fiscalización: Fecha: 24/06/2016

En el marco de Fiscalización por parte de la FIUNA de la ejecución del contrato de referencia y en base a los trabajos realizados por la contratista Britam S.A. durante el periodo del 24 al 30 de junio, se informa cuanto sigue:

1. En fecha 24/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se recibió nota DGAF N° 955 por la cual se designa a la Lic. Susana Silvero como nueva Administradora de Contrato. 2. En fecha 24/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se realizó nuevamente la medición correspondiente a la prueba de presión de 4to piso, quedando el manómetro en 3,7 kg/cm2, valor insatisfactorio. Es necesario realizar la purga de los equipos faltantes y volver a realizar la prueba de presión. 3. En fecha 27/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que no se presentó ningún frente de trabajo, ni en el turno mañana ni en el turno tarde. 4. En fecha 27/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se registraron los siguientes reclamos: - Auditoría de Gestión Jurisdiccional, 2do piso, se solicita cambiar de ubicación el artefacto de iluminación que quedó pendiente. 5. En fecha 27/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se entregó Memorándum FI (N°68/2016). 6. En fecha 29/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se recibió Memorando DGAF N° 153/16 referente a observaciones en el Certificado de Obras N° 19. 7. En fecha 29/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se constató una gotera en 8vo piso, pasillo norte, frente a la dependencia Tribunal de Apelación. La misma fue reparada en el transcurso de la mañana. 8. En fecha 29/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se constató una gotera en la válvula de la montante frente a la Cafetería en 2do piso. 9. En fecha 30/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se inició la prueba de presión en 4to piso, constatándose una presión inicial de 4,5 kg/cm2. 24

10. En fecha 30/06/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se solicita a Britam S.A. solucionar goteras en el anillo del 8vo piso, tanto frente a la Sala de Reuniones del Consejo de Administración Judicial como frente a Tribunal de Apelación, Dr. Alberto Martínez (la reparación fue defectuosa). 11. La Fiscalización verificó los siguientes frentes de trabajo durante la semana del 24 al 30 de junio de 2016: 12. Según lo verificado por la Fiscalización, el porcentaje general de trabajos de provisión e instalación de equipos realizados por nivel hasta la fecha 30/06/2016 es el siguiente: Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

SS1

2

Cielorraso

Tarde

2do

2

Cielorraso

SS2

1

Electricidad

Mañana

8vo

2

Ductos

Tarde

8vo

2

Cielorraso

24-06-16

25-06-16 28-06-16

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

1

Cañerías

1

Electricidad

2

Cielorraso

1

Electricidad

2

Ductos

4

Cielorraso

8vo

29-06-16 4to Tarde 8vo

25

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

8vo

2

Cielorraso

2

Ductos

2

Cañerías

2

Cielorraso

2

Ductos

Mañana

30-06-16

4to Tarde 8vo

Avances del 2do Piso Rubros

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan-coils

55

36

65%

Equipos UMA

7

7

100%

Conexión Hidráulica

62

43

69%

53

23

43%

Ductos de Retorno

53

23

43%

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

4

50%

Cielorraso (dependencias)

58

36

62%

100%

100%

100%

Puertas Trampa

79

74

94%

Conexión Eléctrica

62

43

69%

Artefactos 4x18w

39

39

100%

Aire Ductos de Insuflación Acondicionado

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Cielorraso (pasillos)

26

Avances del 4to Piso Rubros

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan-coils

79

79

100%

Equipos UMA

4

4

100%

Conexión Hidráulica

83

83

100%

86

86

100%

Ductos de Retorno

79

79

100%

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

8

100%

Cielorraso (dependencias)

49

49

100%

100%

100%

100%

Puertas Trampa

79

74

94%

Conexión Eléctrica

79

79

100%

Artefactos 4x18w

61

61

100%

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan-coils

70

70

100%

Equipos UMA

4

4

100%

74

74

100%

Ductos de Insuflación

80

55

69%

Ductos de Retorno

74

50

74%

Aire Ductos de Insuflación Acondicionado

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Cielorraso (pasillos)

Avances del 8vo Piso Rubros

Aire Conexión Hidráulica Acondicionado

27

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

0

0%

Cielorraso (dependencias)

28

25

89%

100%

40%

40%

Puertas Trampas

70

20

29%

Conexión Eléctrica

74

74

100%

Artefactos 4x18w

61

0

0%

Cielorraso (pasillos)

Sub-suelo 2 Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Rejillas Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

Sub-suelo 1 Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para UMA Rejillas para F.C. Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Conexión de drenaje Llave selectora de mando

Porcentaje realizado 100% 100% 67% 0% 0% 0% 100% 67%

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 6 6 6 0 6 1 6 6

6 6 4 0 0 0 6 4

100% 100% 67% 0% 0% 0% 100% 67%

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 122 122 113 9 46 277 122 4 122 122

71 121 71 9 41 119 121 0 108 115

58% 99% 63% 100% 89% 43% 99% 0% 89% 94%

(1) (1)

Porcentaje realizado 58% 99% 63% 100% 89% 43% 99% 0% 89% 94%

28

(1) Obs.: del total de equipos de 122 unidades, 71 son nuevos, de los cuales 62 son equipos de F.C. nuevos, 9 UMAS nuevas, y las restantes 51 equipos son reutilizados. Las rejillas nuevas son solamente para Fan Coils nuevas, quedando las rejillas antiguas en equipos antiguos. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media.

Planta Baja

Total Gral.

Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para UMA Rejillas para F.C. Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

114 114 97 17 65 267 114 8 98 114

Ejecutados Porcentaje Realizado 118 118 97 17 65 267 118 0 94 110

104% 104% 100% 100% 100% 100% 104% 0% 96% 96%

(2) Obs.: del total de 114 equipos. Dentro del plano, existen 4 Fancoils que se presentan en plano como reutilizados existentes, pero estos 4 equipos se montaron nuevos. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media.

29

Fecha: 11-07-2016

En el marco de Fiscalización por parte de la FIUNA de la ejecución del contrato de referencia y en base a los trabajos realizados por la contratista Britam S.A. durante el periodo del 1 al 7 de julio, se informa cuanto sigue:

1. En fecha 01/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que el manómetro del 4to piso quedó en cero al ser verificado. Se recomienda verificar los equipos que fueron purgados de manera a encontrar si quedó mal cerrado algún purgador. 2. En fecha 01/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se entregaron Memorándum FI (N° 69/2016) y Memorándum FI (N° 70/2016). 3. En fecha 04/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se entregó Memorándum FI (N° 71/2016). 4. En fecha 04/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se constató la presencia de chapas de cielorraso en pasillos del 8vo piso donde obstaculizan el paso de las personas, además de generar riesgos para su seguridad. 5. En fecha 04/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que aún no fueron subsanadas las goteras en 8vo piso. Se solicita corregir. 6. En fecha 05/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se entregó Memorándum FI (N° 72/2016). 7. En fecha 05/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se solicita a Britam S.A. colocar redes metálicas en las entradas de toma de aire externo de manera a evitar que ingresen insectos, suciedad, etc. en el 8vo piso y 4to piso. 8. En fecha 05/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se solicita a Britam S.A. que coloque en su posición la señalización de emergencia, actualmente se encuentra por encima del cielorraso en el pasillo de Sub suelo 1 cerca de Dirección de Mediación. 9. En fecha 05/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se recibió Memorando ME DGAF N° 161/16. 10. En fecha 06/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se recibió Memorando ME DGAF N° 156/16. 11. En fecha 07/07/2016 la Fiscalización deja constancia en libro de obra de que se entregó Memorándum FI (N° 73/2016). 12. La Fiscalización verificó los siguientes frentes de trabajo durante la semana del 1 al 7 de julio de 2016:

30

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

2

Cielorraso

2

Ductos

2

Cielorraso

8vo

01-07-16 Tarde

8vo

Cantidad Día

Piso

Rubro Personales

02-07-16

3

Cielorraso

2

Electricidad

8vo

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

1

Cielorraso

2

Ductos

8vo

04-07-16 Tarde

8vo

Turno

Piso

Cantidad Día

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

2

Cielorraso

2

Ductos

2

Cielorraso

8vo

05-07-16 Tarde

8vo

31

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

2

Cielorraso

2

Ductos

2

Cielorraso

8vo

06-07-16 Tarde

8vo

Cantidad Día

Turno

Piso

Rubro Personales

Mañana

2

Ductos

2

Cielorraso

2

Ductos

2

Cielorraso

8vo

07-07-16 Tarde

8vo

13. Según lo verificado por la Fiscalización, el porcentaje general de trabajos de provisión e instalación de equipos realizados por nivel hasta la fecha 07/07/2016 es el siguiente: Avances del 2do Piso Rubros

Equipos Fan-coils Equipos UMA Aire Acondicionado Conexión Hidráulica Ductos de Insuflación

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

55

36

65%

7

7

100%

62

43

69%

53

23

43%

32

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Ductos de Retorno

53

23

43%

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

4

50%

Cielorraso (dependencias)

58

36

62%

100%

100%

100%

Puertas Trampa

79

74

94%

Conexión Eléctrica

62

43

69%

Artefactos 4x18w

39

39

100%

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan-coils

79

79

100%

Equipos UMA

4

4

100%

Conexión Hidráulica

83

83

100%

86

86

100%

Ductos de Retorno

79

79

100%

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

8

100%

Cielorraso (dependencias)

49

49

100%

100%

100%

100%

Puertas Trampa

79

74

94%

Conexión Eléctrica

79

79

100%

Artefactos 4x18w

61

61

100%

Cielorraso (pasillos)

Avances del 4to Piso Rubros

Aire Ductos de Insuflación Acondicionado

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Cielorraso (pasillos)

33

Avances del 8vo Piso Rubros

Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan-coils

70

70

100%

Equipos UMA

4

4

100%

Conexión Hidráulica

74

74

100%

80

70

88%

Ductos de Retorno

74

64

86%

Ductos de Pasillo (rígidos)

4

4

100%

Ductos de Pasillo (flexibles)

8

0

0%

Cielorraso (dependencias)

28

28

100%

100%

55%

55%

Puertas Trampas

70

40

57%

Conexión Eléctrica

74

74

100%

Artefactos 4x18w

61

25

41%

Aire Ductos de Insuflación Acondicionado

Obras Civiles

Instalación Eléctrica

Cielorraso (pasillos)

34

1° Piso

Total Gral.

Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para F.C. y UMA Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

135 135 124 11 386 135 10 135 135

2° Piso

Total Gral.

Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para F.C. y UMA Alimentación eléctrica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

58 58 49 4 163 58 58 58

Ejecutados Porcentaje Realizado 135 135 124 11 384 135 6 115 134

100% 100% 100% 100% 99% 100% 60% 85% 99%

Ejecutados Porcentaje Realizado 36 36 23 4 15 36 10 24

62% 62% 47% 100% 9% 62% 17% 41%

(3) Obs.: Se realizó el montaje de 3 equipos adicionales pedido por el consejero de la corte suprema de justicia el Ingeniero Ostertag. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media. 4° Piso

Total Gral.

Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para F.C. y UMA Alimentación eléctrica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

65 65 65 65 81 65 65 65

Ejecutados Porcentaje Realizado 65 65 22 6 2 65 65 65

100% 100% 34% 9% 2% 100% 100% 100%

35

Sub-suelo 2 Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Rejillas Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

Sub-suelo 1 Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para UMA Rejillas para F.C. Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Conexión de drenaje Llave selectora de mando

Porcentaje realizado 100% 100% 67% 0% 0% 0% 100% 67%

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 6 6 6 0 6 1 6 6

6 6 4 0 0 0 6 4

100% 100% 67% 0% 0% 0% 100% 67%

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 122 122 113 9 46 277 122 4 122 122

71 121 71 9 41 119 121 0 108 115

58% 99% 63% 100% 89% 43% 99% 0% 89% 94%

(1) (1)

Porcentaje realizado 58% 99% 63% 100% 89% 43% 99% 0% 89% 94%

(1) Obs.: del total de equipos de 122 unidades, 71 son nuevos, de los cuales 62 son equipos de F.C. nuevos, 9 UMAS nuevas, y las restantes 51 equipos son reutilizados. Las rejillas nuevas son solamente para Fan Coils nuevas, quedando las rejillas antiguas en equipos antiguos. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media.

36

Planta Baja Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para UMA Rejillas para F.C. Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 114 114 97 17 65 267 114 8 98 114

118 118 97 17 65 267 118 0 94 110

104% 104% 100% 100% 100% 100% 104% 0% 96% 96%

(2) Obs.: del total de 114 equipos. Dentro del plano, existen 4 Fancoils que se presentan en plano como reutilizados existentes, pero estos 4 equipos se montaron nuevos. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media.

1° Piso Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para F.C. y UMA Alimentación eléctrica Ventilación Mecánica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

2° Piso Alzamiento de F.C. y UMA Conexión hidráulica de equipos Ductos Flexibles para F.C. Ductos Rígidos Rejillas para F.C. y UMA Alimentación eléctrica Llave selectora de mando Conexión de drenaje

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 135 135 124 11 386 135 10 135 135

135 135 124 11 384 135 6 115 134

100% 100% 100% 100% 99% 100% 60% 85% 99%

Total Gral. Ejecutados Porcentaje Realizado 58 58 49 4 163 58 58 58

36 36 23 4 15 36 10 24

62% 62% 47% 100% 9% 62% 17% 41%

37

(3) Obs.: Se realizó el montaje de 3 equipos adicionales pedido por el consejero de la corte suprema de justicia el Ingeniero Ostertag. Obs: No todas las llaves selectoras de mando instaladas funciona la velocidad media. Cuarto piso Proyectado (un.)

Montados (un.)

Avance (%)

Equipos Fan coils

79

79

100%

Equipos UMA

4

4

100%

Conexión Hidraulica

79

78

99%

86

80

93%

Ductos de retorno

79

75

95%

Ductos de pasillo (rigidos)

4

4

100%

Ductos de pasillo (flexibles)

8

4

50%

Cielo Raso (dependencias)

49

46

94%

100%

60%

60%

Puerta trampas

79

74

94%

Conexión Electrica

79

79

100%

Artefactos 4x18w

61

46

75%

Rubros

Aire Ductos de insuflacion acondicionado

Obras civiles

Instalacion electrica

Cielo Raso (pasillos)

38

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROCESOS OBSERVADOS Durante el desarrollo de las actividades las mismas se realizaron sin ningún inconveniente, como la fiscalización se basa en el cumplimiento de los trabajos que son realizados por la empresa contratista según el Pliego de Bases y Condiciones. Las labores que yo realice dentro de la fiscalización se basaron en verificar las pruebas de desagüe, pruebas de presión, verificación de las instalaciones eléctricas de los equipos de climatización y el correcto montaje de los tableros eléctricos según indicaciones establecidas en la Norma Paraguaya NP202896 “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” y el Reglamento de Baja Tensión de la ANDE. El seguimiento de los frentes de trabajo para el correcto cumplimiento del cronograma de actividades que deben ser realizadas además el acompañamiento con el personal de la DIF durante los recorridos por las instalaciones para realizar las certificaciones, situaciones que pude sobrellevar sin ninguna complicación. Durante las primeras semanas de la pasantía desarrolle tareas de relevamiento datos en los diferentes pisos para la estimación de la carga térmica utilizando los conocimientos adquiridos en la carrera, tareas que fueron un primer acercamiento a las actividades que voy a realizar como profesional, tanto en la parte técnica como la parte personal. COMENTARIOS SOBRE POSIBILIDADES DE MEJORA DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROCESOS OBSERVADOS Las actividades realizadas se pueden mejorar desde el punto de vista de un mejor ordenamiento en cuanto a coordinación con la empresa contratista, ya que en varias situaciones dicha empresa no contaba con los personales de frente de trabajo suficientes, situación que retrasaba las diversas actividades a ser realizadas en las distintas dependencias de la CSJ, todo esto quedó registrado en el Libro de Obra de la Fiscalización.

39

CONCLUSIONES En la realización de la pasantía encontré gran provecho ya que me ayudó para familiarizarme con los procedimientos y la forma de trabajar en lo que refiere a refrigeración y aire acondicionado. En cuanto a la realización de los trabajos diarios no encontré mayores dificultades, ya que mis responsabilidades se centraban en informar sobre las actividades desarrolladas por los técnicos y a la par ir conociendo los problemas que debían ser solucionados, para planearlos y programarlos. Puedo decir también que tuve la facilidad de haber tenido un tutor muy interesado en mi aprendizaje y que me ayudaba a solucionar los inconvenientes que ya escapaban de mis funciones como pasante. Los conocimientos adquiridos fueron básicamente sobre climatización, en específico las partes de una instalación de Aire Central que trabaja con agua fría y condensada por agua, que es el tipo de sistema de climatización más compleja. Muchos de los componentes que conocí durante la realización de mi pasantía no los comprendía ni los conocía anteriormente, y se me hacían muy difíciles de imaginar cómo funcionaban. Es por esto que si bien el campo en el que me desenvolví fue muy centrado a lo que es la refrigeración, considero excelente la experiencia por haber tocado con bastante profundidad dicho tema.

40

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA ADQUIRIDOS EN LA PASANTÍA Desde un punto de vista más personal desarrolle las habilidades para el manejo de personal técnico y frentes de trabajo, coordinación entre las partes constituidas por la Fiscalización y la empresa contratista. De los conocimientos adquiridos durante el trabajo en Gabinete, me interioricé sobre la forma en que trabaja una Fiscalización, la metodología en cuanto al seguimiento, control y realización de los trabajos a ser realizados según Pliego de Bases y Condiciones, además de las herramientas que posee como ser el Libro de Obra, los informes semanales y mensuales que realicé en conjunto con los Ingenieros por parte de la Fiscalización. De los conocimientos técnicos aplicados durante el desarrollo de la pasantía, más bien ya fue una aplicación práctica de lo aprendido en las aulas de la Facultad, con la diferencia que lo pude apreciar de manera mas tangible y en profundidad, las diferentes partes que constituyen la instalación de refrigeración y acondicionamiento de aire, que es objeto de esta Fiscalización.

41