• Author / Uploaded
• Luis Rodas

Citation preview

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01 OBRA: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Nuevo San Miguel, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba - San Martin”

SUPERVISION : CONSULTORA CONSTRUCTORA DELTA E.I.R.L CONTRATISTA

:

RESIDENTE DE OBRA BARNUEVO LACHOS

Y

CONSORCIO SAN MIGUEL :

ING.

MANUEL

A.

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

OCTUBRE DEL 2017 SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01 “ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA COMO CONSECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES”

INDICE 1. PETITORIO 2. CUANTIFICACION 2.1. DE LOS CALENDARIOS VIGENTES DE EJECUCION DE OBRA 2.2. DE LA AFECTACION DE LA RUTA CRITICA 2.2.1. CONSIDERACIONES 3. SUSTENTACION 3.1. ANTECEDENTES GENERALES 3.1.1. DATOS DEL PROYECTO 3.1.2. ANTECEDENTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA 3.2. DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 3.3. BASE LEGAL 3.3.1. EL CONTRATO 3.3.2. SISTEMA DE CONTRATACION 3.3.3. MARCO LEGAL APLICABLE A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PROCEDIMIENTOS 3.3.4. PROCEDIMIENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO 3.4. JUSTIFICACION LEGAL DE LA PRORROGA 3.5. ANALISIS 4. ASIENTOS EN CUADERNO DE OBRA 5. CONCLUSIONES 5.1. CONCLUSIONES 6. ANEXOS 6.1.

COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

6.2.

COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

6.3.

COPIA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

6.4.

PROGRAMACION PERT-CPM VIGENTE.

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

“ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA COMO CONSECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES” 1. PETITORIO La presente solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01, se sustenta debido a las secuelas de las intensas lluvias presentadas en la zona de trabajo, que afectaron la ejecución de la obra trayendo como consecuencias la inundación de calles, encausamiento, escorrentía, arrastre de lodos y piedras, colmatación de zanjas para instalación de redes de agua y alcantarillado y estructuras de la PTAR 01; por lo que el contratista se afectó con la ejecución de partidas no programadas ni establecidas en el Expediente Técnico como son bombeo de aguas estancadas, limpieza y eliminación de lodos, además retrasos en el abastecimiento de materiales a la PTAR 01 debido a que esta se ubica en la margen derecha del río Gera y la imposibilidad de acceso vehicular y peatonal por la crecida del río, así como la colmatación de la plataforma de rodadura del acceso que conduce a la PTAR 01 de la Obra: ” Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Nuevo San Miguel, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba - San Martin”; la misma que comprende 02 Componentes sistema de agua potable y sistema de alcantarillado. Enmarcado en el Artículo 170º, Procedimiento de Ampliación de Plazo. EL REGLAMENTO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Contratista por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. En tal sentido se alcanza a la Supervisión la presente Solicitud, Sustento y Cuantificación de una prorroga en el plazo de ejecución de obra en 31 días calendarios, comprendidos del 01 al 29 de noviembre del 2017. La solicitud invocada queda fundamentada por el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D. L. N° 30225 (11.07.2014) con su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 (06.01.2017), los Artículos 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (10.12.2015) y su modificatoria D.S. N° 056-2017-EF (17.03.2017) en adelante la LEY Y EL REGLAMENTO. 2. CUANTIFICACION 2.1 DEL CALENDARIO VIGENTE DE EJECUCION DE OBRA El Contratista alcanzó al Supervisor la Programación PERT-CPM actualizado, así como el Cronograma Valorizado de Avance de Obra, el cual tiene como fecha de inicio de obra el día 03 abril y fecha de término 29. oct.2017 con Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

un plazo vigente de 210 días calendarios, el mismo que se encuentra vigente a la fecha y forma parte del presente sustento. 2.2 DE LA AFECTACION DE LA RUTA CRITICA Cabe indicar que la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de la ejecución de la Obra. Así también se señala que, en el presente caso, no resulta necesario que el “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” o causal invocada se presente en la localidad y/o intervención de la presente obra, en tanto el atraso en solo uno de los proyectos y/o intervenciones impide la conclusión y entrega integral de la obra, no habiéndose pactado en el contrato de ejecución de la obra plazos parciales para la entrega de los componentes y/o intervenciones en forma individual sino un plazo único de 210 días calendarios dentro del cual los cinco (05) componentes y/o intervenciones que la integran deben haber concluido. Así también el atraso en uno de los módulos del proyecto y/o intervención que la integran impide la conclusión y entrega en el plazo previsto, ya que forma parte de la ruta crítica de la obra 3. SUSTENTACION 3.1 ANTECEDENTES GENERALES 3.1.1

DATOS DEL PROYECTO

 Obra

 Ubicación

 Entidad Ejecutora  Proceso  Valor Referencial     

Presupuesto Contratado Financiamiento Fecha Presupuesto Sistema de Contratación Contratista

 Residente

: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Nuevo San Miguel, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba San Martin” : Localidad Nuevo San Miguel Distrito de Jepelacio Provincia de Moyobamba Región San Martín : Municipalidad Distrital de Jepelacio : LP N° 01-2017-MDJ/CS : S/. 5’231,026.72 Soles. Con IGV : S/. 4´841,060.56 Soles. Sin IGV : Recursos Ordinarios - MVCS : noviembre 2016 : Precios Unitarios : CONSORCIO SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA S.A CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS JR ARIES S.R.L : Ing° Manuel Augusto Barnuevo Lachos Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

 Supervisor

: CONSULTORA CONSTRUCTORA DELTA E.I.R.L  Contrato : Contrato de Ejecución de Obra N° 040-2017-MDJ  Fecha de Contrato : 02 de marzo del 2017  Plazo de Ejecución : 210 días calendario  Fecha de entrega de terreno : 15 de marzo del 2017  Fecha de Pago Adelanto Directo : 23 de marzo del 2017  Fecha de Pago Adelanto Material. : 12 de abril del 2017  Fecha de Inicio : 03 de abril del 2017  Termino Contractual : 29 de octubre del 2017  Avance Físico Programado : 17.89%  Avance Físico Prog. Acum. : 80.51%  Avance Físico Real : 11.25%  Avance Físico Real Acumulado : 66.74%  Situación de Avance Físico : EN EJECUCION.  Adicionales : Solicitado.  Ampliación de Plazo : Ninguna. 3.1.2 ANTECEDENTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA  Con fecha 02 de Marzo del 2017 se suscribió el contrato de Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN”.  Con fecha 15 de marzo del 2017, se realiza la entrega de terreno por parte de la entidad a la empresa contratista Consorcio San Miguel, y así mismo se apertura el cuaderno de obra.  Con fecha 03 de abril del 2017, se da inicio a los trabajos en la referida obra, de acuerdo a lo programado se iniciaron los trabajos según lo indicado en el expediente técnico original.  Con fecha 07 abril del 2017 se presenta el informe de compatibilidad del expediente técnico y el terreno de ejecución de obra a la entidad.  Con fecha 10 abril del 2017 se presenta el calendario de avance de obra valorizado a la entidad de obra. 3.2

DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

 Se han realizado anotaciones en el Cuaderno de Obra, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 163°, 164° y 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indicando las fechas de ocurrencia de los eventos, que ocasionaron los retrasos.  Registros Pluviométricos de SENAMHI, indicando intensidad de las precipitaciones en la zona.

las

fechas

e

 Programación PERT-CPM vigente, indicando que las actividades desarrolladas durante la caída de las lluvias se encuentran dentro de la ruta crítica, por lo que se ha visto afectado el cronograma de ejecución.

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

 Registro fotográfico de las actividades desarrolladas por el contratista después de las precipitaciones pluviales, y que llevaron al atraso en la ejecución de las partidas programadas. 3.3

BASE LEGAL

3.3.1 EL CONTRATO Las ampliaciones de plazo solicitadas que son materia de evaluación y opinión por parte de la Supervisión, y a ser tramitadas ante la Entidad para su pronunciamiento, se derivan del Contrato de Ejecución de Obra N° 040-2017-MDJ, que fue suscrito entre la Municipalidad Distrital de Jepelacio y el CONSORCIO SAN MIGUEL con fecha 02 de Marzo del 2017, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN”. 3.3.2 SISTEMA DE CONTRATACION El sistema de Contratación es A PRECIOS UNITARIOS. 3.3.3 MARCO LEGAL APLICABLE A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PROCEDIMIENTOS Para efectos del presente trámite es importante señalar las normas que se aplican al Contrato. En este caso el Contrato está regido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D. L. N° 30225 (11.07.2014) con su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341 (06.01.2017), los Artículos 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (10.12.2015) y su modificatoria D.S. N° 056-2017-EF (17.03.2017). La Ley establece el régimen legal aplicable a las Adquisiciones y Contratos que realizan las entidades del Estado. En el régimen de esta Ley se incluyen los contratos suscritos por entidades del Estado, como es el caso de la Municipalidad Distrital de Jepelacio. En consecuencia, para definir los procedimientos entre las partes, se aplica el Contrato con los documentos que lo integran, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y supletoriamente el Código Civil 3.3.4 PROCEDIMIENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO En el Artículo 169º, Causales de Ampliación de Plazo de EL REGLAMENTO, establece que el Contratista podrá solicitar ampliaciones de plazo, por causales que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la entidad.

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

En el Artículo 169º Procedimiento de Ampliación de Plazo, indica que para que proceda la solicitud, ésta deba cumplir con los procedimientos señalados en el mismo. 3.4

JUSTIFICACION LEGAL DE LA PRORROGA

3.4.1 En primer lugar, es necesario precisar que las obligaciones nacen para ser cumplidas; esto es, para satisfacer el interés del acreedor mediante la ejecución de la prestación asumida por el deudor. En el marco de las contrataciones del Estado, el contratista se obliga frente a la Entidad a prestar a su favor determinada prestación o prestaciones, en un determinado plazo; por su parte, la Entidad se obliga a pagar al contratista la respectiva contraprestación cuando este haya cumplido con ejecutar, debidamente, la prestación pactada. 3.4.2 El artículo 34º, en su ítem 34.5 de la Ley ha previsto la posibilidad de que el contratista solicite la ampliación del plazo o plazos pactados “por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual”, siendo el Reglamento el que establece las causales en virtud de las cuales el contratista puede solicitar dicha ampliación. 3.4.3 En el caso particular de los contratos de obra, estas causales han sido previstas en el artículo 169 del Reglamento, en los siguientes términos: 1. Atrasos

y/o

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 3.4.4 Las intensas lluvias presentadas en la zona de trabajo, afectaron la ejecución de la obra trayendo como consecuencias la inundación de calles, encausamiento, escorrentía, arrastre de lodos y piedras, colmatación de zanjas para instalación de redes de agua y alcantarillado y estructuras de la PTAR 01; por lo que el contratista se afectó con la ejecución de partidas no programadas ni establecidas en el Expediente Técnico como son bombeo de aguas estancadas, limpieza y eliminación de lodos, además retrasos en el abastecimiento de materiales a la PTAR 01 debido a que esta se ubica en la margen derecha del río Gera y la imposibilidad de acceso vehicular y peatonal por la crecida del río, así como la colmatación de la plataforma de rodadura del acceso que conduce a la PTAR 01 de la Obra. Las áreas de trabajo se volvieron inaccesibles y siendo un peligro inminente para los trabajadores con referencia a la seguridad en obra, acumulación de agua en áreas de trabajo generando barro y lodo, siendo también inapropiado realizar trabajos programados, teniendo en Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

consideración la ejecución de trabajos en altura como son revoques y enlucidos, especialmente en los techos y muros debido a la humedad que presentan la madera y el peligro de resbalarse con facilidad puesto que los techos son inclinados, el Material (Arena fina) húmeda; teniendo que esperar un tiempo prudencial a que se sequen y poder continuar con los trabajos con normalidad. 3.4.5 Por lo que el contratista se afectó con la ejecución de partidas no programadas ni establecidas en el Expediente Técnico como son, limpieza y eliminación de lodos y aguas estancadas. Estas situaciones han ocurrido durante la ejecución de partidas críticas. 3.4.6 De conformidad con lo expuesto, la causal de ampliación del plazo contractual que se presenta es de 1. “atrasos y/o paralizaciones por causas atribuibles al contratista” es eximente de responsabilidad contractual, pues se entiende que pese a que el contratista observó el “deber de diligencia contractual”, se materializó un hecho o situación ajena a su voluntad que determinó el incumplimiento del plazo o plazos pactados; no obstante, este incumplimiento no le resulta imputable y, por ello, se solicita se extienda el plazo contractual, dado que se comprueba la ocurrencia de tal hecho o situación y se modifica la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra. Verificada la causal prevista en el artículo 169º del Reglamento, el contratista cumple con observar el plazo y procedimiento previstos en el artículo 170º del Reglamento, para solicitar la ampliación del plazo. Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 34º de la Ley y el artículo 169º del Reglamento, el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por determinadas causales entre ellas, por causas no atribuibles al contratista, siempre que se modifique el calendario de avance de obra vigente. 3.4.7 A continuación, citamos textualmente los artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en los que se ampara nuestra solicitud: Artículo 169º del Reglamento. - Causales de ampliación de plazo De conformidad con el Artículo 34º de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios Artículo 170º.- Procedimiento de Ampliación de plazo

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el Contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. Artículo 202º.- Efectos de la modificación del plazo contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de costos directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. (……..) Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal. 3.5

ANALISIS TECNICO 3.5.1 De acuerdo al Expediente Técnico, dentro de las metas físicas se encuentran: La Presente Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTÍN”, el cual se descompone en cinco intervenciones. Para los cuales el expediente técnico, siguió criterios de diseño, sustentación y justificación económica, entre otros aspectos para efectuar el Diseño según las Normas y Reglamentos vigentes, a fin de dotar de un servicio de agua y alcantarillado adecuado y que permita mejorar la calidad de vida de la población en general. La alternativa de solución desarrollada para alcanzar el objetivo central del PIP, considera como primer componente la construcción del sistema de agua potable y la construcción del sistema de alcantarillado. Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

La obra contempla el mejoramiento de los servicios de saneamiento, la cual consta de cinco intervenciones que se describen a continuación: CUADRO 01: Los componentes del proyecto a intervenir SISTEMA DE AGUA POTABLE Y I ALCANTARILLADO: I.1 Sistema de Agua Potable I.2 Sistema de Alcantarillado I.3 Capacitación y Educación Sanitaria I.4 Mitigación Ambiental I.4 Monitoreo Arqueológico Fuente: Expediente Técnico

El sistema de agua potable comprende, 01 captación, 1550.66 ml de línea de conducción, 01 pase aéreo, 04 válvulas de aire, 04 válvulas de purga, 02 sedimentadores, 01 filtro lento, 01 caseta de cloración, 01 reservorio, 409.126 ml de línea de aducción, 3,408.51 ml de redes de distribución y 56 conexiones domiciliarias. Las Características Técnica, de las Estructuras Proyectadas, se encuentran plasmadas en los Planos, según corresponda el componente. El sistema de alcantarillado comprende, 2745.14 ml de redes de recolección, 72 buzones con diámetro interior de 1.20 ml, 09 buzones con diámetro interior de 1.50 m, 256 conexiones domiciliarias, 119.80 ml de línea colectora, 166.40 ml de línea efluente, 57.41 ml de cruce de tubería en emisor efluente, sistema de protección ribereña de PTAR 1, 01 estación de bombeo, desarenador, tanque imhoff, 01 unidad de biofiltro, lecho de secado 01 unidad, y la planta de tratamiento comprende 02 unidades de cámaras de rejas, 02 unidades de tanque séptico, 02 unidades de filtro séptico, 02 unidades de pozo percolador. Las Características Técnica, de las Estructuras Proyectadas, se encuentran plasmadas en los Planos, según corresponda el componente. El Plan de capacitación y educación sanitaria estará dirigido a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – “JASS” y a la población en general, con el objetivo capacitar a los miembros de la JASS el manejo y uso de las instalaciones de Sistema de agua potable y alcantarillado, así mismo promover la cultura de pago por el servicio de suministro de agua potable y servicio de alcantarillado. Así mismo este componente además de la capacitación se realizará pasantías de aprendizaje en otras JASS o EPSs. El Plan de Manejo Ambiental, es un conjunto de medidas y obras a implementar durante la ejecución del proyecto, con el fin de disminuir el impacto sobre los componentes del medio ambiente social y natural que podrían resultar afectados.

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

El Plan de Monitoreo Arqueológico de la obra, será ejecutado por el Arqueólogo o consultor del Contratista durante el desarrollo de las obras y actividades de ingeniería que involucren excavaciones y remoción de tierras en las obras en general por ejecutar, en merito a los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos o de preexistencia otorgados por el Ministerio de Cultura al Consultor. 3.5.2 Conforme consta en la Programación PERT-CPM alcanzada a la supervisión, las partidas afectadas se encuentran dentro de la Ruta Crítica del Proyecto, y cuyo retraso afecta directamente el cronograma de ejecución de obra vigente. 3.5.3 Debido a las inesperadas precipitaciones pluviales que afectan la zona de ejecución de la Obra, en diferentes fechas anotadas en el cuaderno de obra, la ejecución de los trabajos correspondientes a las partidas críticas y sucesoras se han visto retrasadas debido a las lluvias, ya que como es sabido, éstas, además de retrasar las actividades programadas en la ejecución de la Obra, dejan secuelas, las mismas que se detallan:  El tipo de suelo predominante en la zona de ejecución de la Obra es una arcilla, la misma que con las precipitaciones pluviales se satura de agua debido a que este tipo de suelo tiene una capacidad mínima de infiltración lo cual no permite la infiltración rápida del agua, convirtiéndose en un suelo pantanoso. Como se sabe la capacidad de infiltración del suelo disminuye durante la precipitación, produciéndose un escurrimiento superficial considerable, si su duración es extensa; conllevando a:  La Presencia de barro en la zona de trabajo.  Derrumbe de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01 y excavaciones en red colectora.  Impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajos en altura, específicamente encofrados de muros, losas, corriendo peligro de resbalarse por la humedad de las tablas y por ende suelo.  Agregados Humedecidos.  Impedimento para el ingreso de volquetes con materiales para la obra.  Peligro de accidente inminente para el personal obrero debido al terreno fangoso.  Y con ello se afecta directamente el Normal desarrollo de los trabajos. 3.5.4 Además de las consecuencias directamente relacionadas con la ejecución de la obra, las lluvias han afectado el acceso vehicular y peatonal, por la crecida del río Gera debido a que la PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio. 3.5.5 Asimismo, culminadas las lluvias el contratista se ve obligado a ejecutar partidas no contempladas dentro del expediente técnico, como son:

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Bombeo de aguas producto de los aniegos, eliminación de lodos, limpieza y mantenimiento de vías de acceso. 3.5.6 En consecuencia, estas lluvias, además de afectar el mismo día de su precipitación tienen como consecuencia que afectan la zona de trabajo, teniendo el contratista que destinar recursos humanos a actividades de limpieza, eliminación de lodos y mantenimiento de vías de acceso que fueron afectadas. 3.5.7 A nivel de la región las lluvias han causado estragos y situaciones similares a la que se presenta en nuestra obra. Estas precipitaciones diarias están registradas por la Estación Pluviométrica “JEPELACIO”; de acuerdo a los datos alcanzados por Servicio Nacional de Meteorología e hidrografía – SENAMHI y que forman parte del presente sustento. la misma que se presenta el presente Cuadro, con el registro respectivo CUADRO N° 02: Precipitación Diaria Mensual “Jepelacio” Setiembre 2017 DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SETIEMBRE 2017 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 12.2 0.0 6.4 4.8 0.0 1.2 1.0 15.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 58.4 9.4

Fuente: Proforma N° 218-DZ9-2017- SENAMHI

3.5.8 Cabe precisar que Meteorológica ubicada obra se ejecuta en aproximadamente 15

el SENAMHI cuenta con una Estación en la localidad de Jepelacio y siendo que la la localidad de Nuevo San Miguel a Km de distancia, resulta que en varias Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

ocasiones se generan fuertes precipitaciones en la localidad de Nuevo San Miguel y que no alcanzan hasta la localidad de Jepelacio por la tanto ya no se registran en la estación meteorológica, pero si se han registrado en las anotaciones en el cuaderno de obra, y son los siguientes días: CUADRO N° 03: Precipitación Diaria Mensual “Jepelacio” Setiembre 2017 DIA

SETIEMBRE 2017

3 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 25 27 28 29 30

Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones

Fuente: Cuaderno de Obra

CUADRO N° 04: Precipitación Diaria Mensual “Jepelacio” octubre 2017 DIA

OCTUBRE 2017

3 7 10 12 16 17 19 20 21 22 23 24

Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones Presencia de Fuertes Precipitaciones

Fuente: Cuaderno de Obra

3.5.9 Cabe indicar que la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es la secuencia programada de las actividades Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de la ejecución de la Obra. Así también se señala que, en el presente caso, no resulta necesario que el “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” o causal invocada se presente en todos los componentes de la presente obra, en tanto el atraso en solo uno de los componentes y/o intervenciones impide la conclusión y entrega integral de la obra, no habiéndose pactado en el contrato de ejecución de la obra plazos parciales para la entrega de los componentes y/o intervenciones en forma individual sino un plazo único de 210 días calendarios dentro del cual los cinco (05) componentes y/o intervenciones que la integran deben haber concluido. Así también el atraso en uno de los componentes del proyecto y/o intervención que la integran impide la conclusión y entrega en el plazo previsto, ya que forma parte de la ruta crítica de la obra 3.5.10 La Cuantificación de los Días de Ampliación de Plazo, se enmarca por las secuelas que ha dejado las caídas de lluvias en la zona de ejecución de la obra, afectando la ejecución de partidas críticas de acuerdo a la programación vigente. 3.5.11 El Contratista, de acuerdo al Artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha hecho anotaciones relevantes, indicando los días en que se ha visto afectado por las lluvias e impidieron ejecutar las tareas programadas según calendario de avance de obra vigente. La ejecución de obra está controlada y ligada al Calendario de Avance de Obra Valorizado, la disminución del ritmo de trabajo y paralización de algunos días enteros ha venido generando que no se alcance los avances esperados. Estas suspensiones de trabajos han tenido carácter de salvaguardar la SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES y garantizar la CALIDAD ESPERADA DE LA OBRA. Pero, las consecuencias posteriores, va dar lugar a que no se cumpla con los avances programados, el cual consideramos no son imputables al contratista, dado que nos encontramos en temporadas de lluvia. CUADRO N° 03: DIAS PARALIZADOS EFECTOS DE CAIDAS DE LLUVIAS EN ZONA EJECUCION DE LA OBRA Paralización Motivos de Paralizació n Por efectos de Lluvias caídas en zona de ejecución de la obra

Fecha de Lluvia Desde - Hasta 03 Setiembre 05 Setiembre 08 Setiembre 09 Setiembre 11 Setiembre 12 Setiembre 13 Setiembre 14 Setiembre

01 Setiembre – Setiembre 05 Setiembre – Setiembre 08 Setiembre – Setiembre 09 Setiembre – Setiembre 11 Setiembre – Setiembre 12 Setiembre – Setiembre 13 Setiembre – Setiembre 14 Setiembre – Setiembre

N° Días Paraliza dos

Anotación Cuaderno Obra Sistema de Agua y Alcantarillad o

01

01

287

05

01

290

08

01

296

09

01

298

11

01

301

12

01

303

13

01

305

14

01

307

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

15 Setiembre 16 Setiembre 17 Setiembre 18 Setiembre 22 Setiembre 23 Setiembre 25 Setiembre 27 Setiembre 28 Setiembre 29 Setiembre 30 Setiembre 04 Octubre 07 Octubre 10 Octubre 12 Octubre 16 Octubre 19 Octubre

15 Setiembre – 15 Setiembre 16 Setiembre – 16 Setiembre 17 Setiembre – 17 Setiembre 18 Setiembre – 18 Setiembre 22 Setiembre – 22 Setiembre 23 Setiembre – 23 Setiembre 25 Setiembre – 25 Setiembre 27 Setiembre – 27 Setiembre 28 Setiembre – 28 Setiembre 29 Setiembre – 29 Setiembre 30 Setiembre – 30 Setiembre 04 Octubre – 04 Octubre 07 Octubre – 07 Octubre 10 Octubre – 10 Octubre 12 Octubre – 12 Octubre 16 Octubre – 17 Octubre 19 Octubre – 24 Octubre

Total de días afectados por lluvia y efectos

01

309

01

311

01

313

01

315

01

323

01

325

01

329

01

333

01

335

01

337

01

339

01

344

01

352

01

357

01

361

02

368, 370

06

374, 376, 378, 380, 382, 384

31

Fuente: Proforma N° 218-DZ9-2017- SENAMHI y Cuaderno de Obra

3.5.12 Teniendo en consideración lo indicado en los ítems anteriores, se presenta el CALCULO DEL PERIODO DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01, por la caída de lluvias y sus efectos que dejado afectando las Partidas de la Ruta Crítica, sustentado de acuerdo al siguiente detalle: A. Fecha de anotación de Inicio de Causal en cuaderno de obra (Suscripción de Acta de Acuerdo de Paralización de Obra N°03) : 03/09/2017 B. Fecha de Inicio de Afectación de Ruta Crítica del Cronograma de ejecución de obra : 03/09/2017 C. Fecha de Solicitud, Sustento y Cuantificación de la Ampliación de Plazo N° 01 (Fecha de Cese Parcial de la causa) : 25/10/2017 D.Total, de días de Paralización de Obra 31 días calend. (Del 03 setiembre al 24 de octubre del 2017) E. Nueva Fecha de Término de Obra 29/11/2017

:

:

TOTAL, DE DÍAS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01: TREINTA Y UNO (31) DIAS CALENDARIO; teniendo como

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Nueva Fecha de Término el 29 NOVIEMBRE 2017, sustentado en la causal: “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” generado por la presencia de intensas precipitaciones pluviales en la zona y produciéndose retrasos de los trabajos que venían ejecutándose, correspondientes a las partidas que conforman la ruta crítica de la programación vigente, lo cual afectó el calendario de avance de obra vigente. 3.5.13 Que, el hecho invocado “CAIDA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE EJECUCION DE LA OBRA Y SUS EFECTOS” enmarcado en el numeral 1) del Artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", tuvo lugar desde el 03.09.2017 hasta el 30.09.2017. 3.5.14 Mediante Asiento N° 386 de Cuaderno de Obra respectivo, de fecha 25 de octubre 2017, el residente anota cesa parcialmente la causa de ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista, por lo que éste, en concordancia con lo establecido en el Artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 350-2015EF y modificado mediante D.S. 056-2017-EF, solicitará, cuantificará y sustentará la ampliación de plazo correspondiente. 3.6

ASIENTOS EN CUADERNO DE OBRA

 Mediante Asiento N° 287 de fecha 03.Set.2017 el Residente, anota que desde tempranas horas de la madrugada, se ha producido lluvia de alta intensidad, por lo que no se han podido ejecutar trabajos por la presencia permanente de precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de la obra, que impiden el normal avance de los trabajos programados, afectando la ruta crítica del calendario de ejecución de obra; por cuanto se hace de conocimiento a la Supervisión de las inclemencias climáticas; dando así el inicio del causal de ampliación de plazo.  Mediante Asiento N° 289 de fecha 04.Set.2017 el Residente, anota que debido a las fuertes precipitaciones caídas el día de ayer nos dejan secuelas como son aniegos, lodos; así como materiales húmedos (arena fina, hormigón). ejecutando partidas no programadas como limpieza de lodos, descolmatacion de zanjas para poder realizar los trabajos en obra.  Mediante Asiento N° 291 de fecha 05.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, perjudicando el avance de obra programado, como consecuencia de ello resulta la colmatación de zanjas, presencia de barro en la zona de trabajo, derrumbes de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01 y en las líneas de la red de recolección, impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajo, específicamente encofrados de muros, losas, corriendo peligro de resbalarse por la humedad de las tablas, agregados humedecidos, impedimento para el ingreso de volquetes con materiales para la obra Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra y se solicitará una vez concluida estas inclemencias climáticas.  Mediante Asiento N° 293 de fecha 06.Set.2017 el Residente, anota que debido a las fuertes precipitaciones caídas el día de ayer nos dejan secuelas como son aniegos, lodos; así como materiales húmedos (arena fina, hormigón), ejecutando partidas no programadas como limpieza de lodos, descolmatacion de zanjas para poder realizar los trabajos en obra.  Mediante Asiento N° 297 de fecha 08.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, perjudicando el avance de obra programado, como consecuencia de ello resulta la colmatación de zanjas, presencia de barro en la zona de trabajo, derrumbes de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01 y en las líneas de la red de recolección, impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajo, específicamente encofrados de muros, losas, corriendo peligro de resbalarse por la humedad de las tablas, agregados humedecidos, impedimento para el ingreso de volquetes con materiales para la obra y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra y se solicitará una vez concluida estas inclemencias climáticas.  Mediante Asiento N° 299 de fecha 09.Set.2017 el Residente, anota que desde tempranas horas de la madrugada, se ha producido lluvia de alta intensidad, por lo que no se han podido ejecutar trabajos por la presencia permanente de precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de la obra, que impiden el normal avance de los trabajos programados, afectando la ruta crítica del calendario de ejecución de obra; por cuanto se hace de conocimiento a la Supervisión de las inclemencias climáticas; y se solicitará ampliación de plazo una vez concluida las fuertes lluvias.  Mediante Asiento N° 302 de fecha 11.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, durante varias horas, por lo que las actividades se paralizan durante el día debido a las secuelas que deja las lluvias como aniegos, lodos, materiales húmedos (hormigón, arena fina), además impide el ingreso de volquetes con materiales para la obra y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra y se solicitará una vez concluida estas inclemencias climáticas.  Mediante Asiento N° 304 de fecha 12.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

de la obra, durante varias horas, por lo que las actividades se paralizan durante el día debido a las secuelas que deja las lluvias como aniegos, lodos, materiales húmedos (hormigón, arena fina), además impide el ingreso de materiales para la obra y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra y se solicitará una vez concluida estas inclemencias climáticas.  Mediante Asiento N° 306 de fecha 13.Set.2017 el Residente, anota en horas de la mañana, se ha producido lluvia de alta intensidad, por lo que no se han podido ejecutar trabajos por la presencia permanente de precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de la obra, que impiden el normal avance de los trabajos programados, afectando la ruta crítica del calendario de ejecución de obra; por cuanto se hace de conocimiento a la Supervisión de las inclemencias climáticas; y por la causal de lluvia, se solicitará ampliación de plazo, una concluida este factor climático.  Mediante Asiento N° 308 de fecha 14.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, perjudicando el avance de obra programado, como consecuencia de ello resulta la colmatación de zanjas, presencia de barro en la zona de trabajo, derrumbes de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01 y en las líneas de la red de recolección, impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajo, específicamente encofrados de muros, losas, corriendo peligro de resbalarse por la humedad de las tablas, agregados humedecidos, impedimento para el ingreso de volquetes con materiales para la obra y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra y se solicitará una vez concluida estas inclemencias climáticas.  Mediante Asiento N° 312 de fecha 16. Set.2017 el Residente anota que se presentan lluvias en la zona de ejecución de la obra, por cuanto se interrumpe la jornada laboral a fin de salvaguardar la integridad del personal obrero, asimismo se indica que de acuerdo a los pronósticos del SENAMHI las lluvias proseguirán, lo cual afecta la continuidad de los trabajos siendo esto causal de ampliación de plazo.  Mediante Asiento N° 314 fecha 17. Set.2017 el Residente, anota que desde tempranas horas de la madrugada se han presentado fuertes lluvias en la zona y han anegado el área de trabajo en la obra interrumpiendo el normal avance.  Mediante Asiento N° 316 fecha 18.set.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, por lo que no se desarrollan trabajos. Se hace de conocimiento a la Supervisión que en presente día persisten la presencia de lluvias en la zona originando atrasos y retrasando el normal avance de los trabajos programados y por ende la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra. Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

 Mediante Asiento N° 324 de fecha 22. Set.2017 el Residente, anota que se presentan lluvias en la zona de ejecución de la obra, por cuanto se interrumpe la jornada laboral a fin de salvaguardar la integridad del personal obrero, asimismo se indica que de acuerdo a los pronósticos del SENAMHI las lluvias proseguirán, lo cual afecta la continuidad de los trabajos siendo esto causal de ampliación de plazo.  Mediante Asiento N° 326 fecha 23. Set.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, por lo que no se desarrollan trabajos. Se hace de conocimiento a la Supervisión que en presente día persisten la presencia de lluvias en la zona originando atrasos y retrasando el normal avance de los trabajos programados y por ende la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 329 de fecha 25.Set.2017 el Residente, anota Presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, perjudicando el avance de obra programado, como consecuencia de ello resulta la colmatación de zanjas, presencia de barro en la zona de trabajo, derrumbes de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01, Impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajos en altura, específicamente encofrados de muros, losas, corriendo peligro de resbalarse por la humedad de las tablas, agregados humedecidos, impedimento para el ingreso de volquetes con materiales para la obra y el acceso del personal debido a la crecida del río Gera cuya PTAR 01 se ubica en la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra por causas no atribuibles al contratista.  Mediante Asiento N° 333 de fecha 27.Set.2017 el Residente, anota la presencia de fuertes precipitaciones que caen en la zona de ejecución de la obra, perjudicando el avance de obra programado, como consecuencia de ello resulta la colmatación de zanjas, presencia de barro en la zona de trabajo, derrumbes de taludes en las excavaciones para las estructuras de la PTAR 01, Impedimento de poder desplazarse con las herramientas y equipos menores en el área de trabajo, asimismo resulta perjudicado el acceso del personal debido a la crecida del río Gera por la ubicación de la PTAR 01 a la margen derecha del rio Gera y con ello se afecta directamente el normal desarrollo de los trabajos, por lo que se indica al supervisor de obra que estas situaciones serán causales de ampliaciones de plazo de ejecución de obra por causas no atribuibles al contratista, también se indica que de acuerdo a los pronósticos del SENAMHI las lluvias proseguirán.  Mediante Asiento N° 335 de fecha 28. Set.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 337 de fecha 29. Set.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 339 de fecha 30. Set.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 344 de fecha 03. Oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando los trabajos en todos los frentes, línea de colector, buzones, pase aéreo, planta de tratamiento de aguas residuales en conclusión la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 352 de fecha 07. Oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 357 de fecha 10. oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 361 de fecha 12. oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 368 de fecha 16. oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, las mismas que afectan el normal desarrollo de las actividades, asimismo no se desarrollan trabajos en horas de la tarde.  Mediante Asiento N° 370 de fecha 17. oct.2017 el Residente, anota se presentan lluvias en la zona de ejecución de la Obra, estas fuertes precipitaciones persisten en la zona, lo que viene causando atrasos y/o paralizaciones en obra por causas no atribuibles al contratista, afectando la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obra.  Mediante Asiento N° 374 de fecha 19. oct.2017 el Residente, anota presencia de lluvias en horas de la mañana en la zona de ejecución de la Obra perjudicando el normal avance del desarrollo de la obra, y de acuerdo a los pronósticos del SENAMHI estas precipitaciones se prolongarán durante varios días.  Mediante Asiento N° 376 de fecha 20. oct.2017 el Residente, anota que a partir de las 11 am se produce una fuerte lluvia precipitación hasta aproximadamente 1pm, perjudicando al avance programado y afectando la ruta crítica de programación de obra, es razón por lo que se indica al supervisor de obra, que se estará solicitando ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

 Mediante Asiento N° 378 de fecha 21. oct.2017 el Residente anota desde horas de la madrugada se genera una fuerte precipitación lo cual no permite desarrollar ninguna actividad en la obra durante el día, perjudicando al avance programado y afectando la ruta crítica de programación de obra, es razón por lo que se indica al supervisor de obra, que se estará solicitando ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.  Mediante Asiento N° 380 de fecha 22. oct.2017 el Residente anota presencia de fuertes precipitaciones durante todo el día, por lo que no se realiza ninguna actividad en la obra, perjudicando al avance programado y afectando la ruta crítica de programación de obra, es razón por lo que se indica al supervisor de obra, que se estará solicitando ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.  Mediante Asiento N° 382 de fecha 23. oct.2017 el Residente anota presencia de fuertes precipitaciones durante todo el día, por lo que no se realiza ninguna actividad en la obra, perjudicando al avance programado y afectando la ruta crítica de programación de obra, es razón por lo que se indica al supervisor de obra, que se estará solicitando ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.  Mediante Asiento N° 384 de fecha 24. oct.2017 el Residente anota que hoy también se han generado fuertes precipitaciones en la zona de ejecución de la obra, impidiendo el normal desarrollo de las actividades, durante horas de la mañana. Teniendo en consideración las fuertes precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de la Obra, se estará solicitando la ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.  Mediante Asiento N° 386 de fecha 25. oct.2017 el Residente anota que teniendo en consideración las fuertes precipitaciones pluviales en la zona de ejecución de la Obra, desde el día 03 de setiembre del 2017, tal y conforme se indicó en el asiento N° 287, en el cual se inicia el causal de ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista y considerando el mal tiempo de lluvias han afectado la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, esta Residencia CESA PARCIALMENTE la causal de ampliación de ampliación de plazo por causas no atribuibles al Contratista por cuanto se procederá a solicitar, cuantificar y sustentar la ampliación de plazo parcial N° 01; en concordancia con lo establecido en el Artículo 170° del RLC. 4 CONCLUSIONES  



Se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para solicitar Ampliación de Plazo. Se ha demostrado que las intensas precipitaciones pluviales caídas en la zona afectaron la ejecución de los trabajos, así como por las secuelas de estas el contratista ejecutó actividades de evacuación de aguas estancadas, eliminación de lodos y piedras con la finalidad que estos no dañen la estructura, secado de arenas para tarrajeos. El constante aniego que se viene produciendo por la temporada de la lluvia, pone en riesgo a los trabajadores. Además, están propensos a Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM



eminentes caídas. Por cuanto el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma G.050 (Seguridad Durante la Construcción), Artículo 5 (Requisitos del Lugar de Trabajo), numeral 5.1, aparece que “El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores…”. También, en este mismo numeral señala que “…se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentran en la obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan derivarse de la misma...”. El cual estaríamos cumpliendo con esta paralización de trabajos. La cuantificación de los días se ha realizado de acuerdo a las anotaciones realizadas por el Ingeniero Residente en el Cuaderno de Obra y corroboradas en el mismo por Supervisor, las cuales corresponden al siguiente detalle: A. Fecha de anotación de Inicio de Causal en cuaderno de obra (Suscripción de Acta de Acuerdo de Paralización de Obra N°03): 03/09/2017 B. Fecha de Inicio de Afectación de Ruta Crítica del Cronograma de ejecución de obra : 03/09/2017 C. Fecha de Solicitud, Sustento y Cuantificación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 (Fecha de Cese Parcial de la causa) : 25/10/2017 D. Total, de días de Paralización de Obra calend. (Del 03 setiembre al 24 de octubre del 2017)

: 31 días

E. Nueva Fecha de Término de Obra 29/11/2017

:

TOTAL, DE DÍAS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01: TREINTA Y UNO (31) DIAS CALENDARIO; teniendo como Nueva Fecha de Término el 29 NOVIEMBRE 2017, sustentado en la causal:

“Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” generado por la presencia de intensas precipitaciones pluviales en la zona y produciéndose retrasos de los trabajos que venían ejecutándose, correspondientes a las partidas que conforman la ruta crítica de la programación vigente, lo cual afectó el calendario de avance de obra vigente. 5 ANEXOS 5.1 PROGRAMACION PERT-CPM VIGENTE, ACTUALIZADA A INICIO DE OBRA 5.2 REGISTROS PLUVIOMETRICOS DE SENAMHI 5.3 COPIAS DE CUADERNO DE OBRA 5.4 REGISTROS FOTOGRAFICO Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

5.5 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 5.6 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

FOTOGRAFIA N° 001

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo de la obra

FOTOGRAFIA N° 002

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo acceso a PTAR 01 Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

FOTOGRAFIA N° 003

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, afecta los tarrajeos en las estructuras

FOTOGRAFIA N° 004

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, zanjas colmatadas por la lluvia

FOTOGRAFIA N° 005

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, materiales colmatados de agua

FOTOGRAFIA N° 006

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, paralización de actividades

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

FOTOGRAFIA N° 007

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, paralización de actividades

FOTOGRAFIA N° 008

Presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo, paralización de actividades

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

FOTOGRAFIA N° 009

Presencia de charcos y lodos en la zona de trabajo – PTAR 01

FOTOGRAFIA N° 010

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Presencia de lodo por las precipitaciones en la zona de trabajo – PTAR 01

FOTOGRAFIA N° 011

Presencia de lodos y charcos por las fuertes precipitaciones en la zona de trabajo

FOTOGRAFIA N° 012 Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Presencia de lluvia almacenadas en el lecho de secado de la PTAR 01 por las fuertes precipitaciones en la zona de trabajo

FOTOGRAFIA N° 013

Presencia lodos y charcos por las fuertes precipitaciones en la zona de trabajo

FOTOGRAFIA N° 014

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

Aumento del caudal del río Gera debido a las fuertes precipitaciones en la zona de trabajo

FOTOGRAFIA N° 015

Zanjas colmatadas de agua debido a la presencia de fuertes precipitaciones en la zona de trabajo

Moyobamba – San Martín

CONSORCIO SAN MIGUEL

CSM

FOTOGRAFIA N° 016

Presencia de una lluvia torrencial por las calles de la localidad de Nuevo San Miguel, aniegos y escorrentías por las fuertes precipitaciones lo que dificultan los trabajos en la obra.

Moyobamba – San Martín