• Author / Uploaded
• Fotocopiadora Ecos

Citation preview

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES MEMORIA – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO – LÍNEA GRAL MITRE

Licitación Pública N° LP 57-ADIF-2017

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 1 de 298

Contenidos SECCIÓN 1 - CONDICIONES PARTICULARES SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO SECCIÓN 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES GENERALES SECCIÓN 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECCIÓN 5 – PLANILLAS DE COTIZACION SECCION 6 – PLANOS Y ESQUEMAS SECCION 7 - ANEXOS

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 2 de 298

S1- 2

SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LICITACIÓN

1. La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, (ADIF) llama a Licitación Pública para la contratación de la ejecución de la obra REMODELACION ESTACION BARADERO-RAMAL RETIRO-ROSARIO- LINEA GRAL.MITRE, la cual se regirá por las presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, las Especificaciones Técnicas y a los demás documentos que integren esta Licitación. 2. El objeto de la presente obra consiste en la remodelación del edificio histórico de estación, el mejoramiento del área de acceso y la reconstrucción y ampliación de andenes bajos. 3. Los Oferentes deberán cotizar todos los trabajos. 4. Para resultar adjudicatario, el Oferente deberá cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta Documentación licitatoria y afirmar en forma expresa, con carácter de declaración jurada, que tiene la capacidad necesaria para la ejecución de esta obra, en particular en lo que respecta a equipos y mano de obra. 5. ADIF podrá verificar, a costo del Oferente, la ubicación, características y disposición de los equipos ofrecidos. 6. En ningún caso, por sí, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente o sus integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de Subcontratistas de otro Oferente.

ARTÍCULO 2º PLAZOS. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 2.1 Plazos. El plazo máximo establecido para la ejecución de la totalidad de la obra es el indicado en la Sección 2 - Datos del Llamado del presente PCP, debiendo contarse dicho plazo desde la fecha del Acta de Inicio. 2.2 Cronogramas. Los Oferentes acompañarán sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 3 de 298

S1- 3

Cotización del presente PCP, además de una Metodología Constructiva conforme a las características y al plazo de la obra, los cuales serán analizados en la evaluación técnica de las Ofertas. Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el CONTRATISTA, se exigirá incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. El Contratista deberá presentar dentro de los primeros DIEZ (10) días corridos a partir de la Orden de Inicio, un Cronograma de Tareas Enlazadas (Método del Camino Crítico – CPM) a realizarse con el Software MS Project. En el mismo deberá especificar con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las tareas incluyendo el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de equipos, la ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje, fabricación en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de recursos por frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las tareas. El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal forma de permitir a la Inspección de Obras realizar un Seguimiento de los corrimientos y/o modificaciones operadas al Plan Original. El Oferente deberá incluir en la presentación de su Oferta, en concordancia con lo especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, punto de DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA, Inciso 19.25 - Metodología de trabajo. Un Programa del Sistema que se propone utilizar para el Control de la Calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de Seguridad, Higiene, y Medioambiente que cumpla mínimamente con lo solicitado en los REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA de la SECCIÓN 7 GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. La omisión de esta documentación será calificada en el proceso de evaluación técnico. Posteriormente esta propuesta tentativa presentada por El Oferente será adecuada a los requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los trabajos por parte de ADIF. El Oferente deberá entregar un detalle de la metodología con la cual ejecutará la obra y las soluciones técnicas que propone para la ejecución de los trabajos, puesta en servicio (vuelco del sistema), etc. Deberá indicar la modalidad operativa para la ejecución de las obras sin la interrupción del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitación. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 4 de 298

S1- 4

El Oferente elaborará en la oferta un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, que permita el análisis de la ejecución completa de la obra. Dicho programa comprenderá la siguiente información: -

Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicación, para cada una de ellas, de la duración.

-

Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad.

-

Porcentaje de avance físico previsto mensual de cada actividad.

-

Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas tareas.

-

Debe presentar también un cronograma de movilización de equipos identificando cada uno de los equipos a incorporar, incluyendo los equipos viales.

-

También un cronograma Gantt con todas las actividades indicando mensualmente la carga detallada de equipamiento para cada actividad y para cada mes. Asimismo, un histograma de mano de obra directa, mano de obra indirecta y mano de obra total con indicación de la carga de mano de obra en cada actividad.

-

El cronograma detallado de carga de equipos y mano de obra debe presentar el detalle suficiente para permitir realizar a ADIF el análisis sobre la consistencia de la información. Uno de los objetivos es verificar el cumplimiento de los plazos ofertados. Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas. Serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación y tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la característica del emprendimiento. Además, las actividades o la composición de varias de ellas serán compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra. El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. No se considerará aprobado el Plan de Trabajos sino hasta que exista un acto de ADIF. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por certificar y las restantes obligaciones contractuales. El tiempo que razonablemente insuma el estudio previo y aprobación del Plan de Trabajos, se considerará incluido en los plazos previstos contractualmente, motivo por el cual el CONTRATISTA no podrá oponer dicho plazo de manera alguna. La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente el CONTRATISTA, será considerada grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y será objeto de sanción de multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el procedimiento del Artículo 107 y concordantes del PBC. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 5 de 298

S1- 5

2.3 Control. Una vez iniciados los trabajos, el CONTRATISTA estará obligado a presentar mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del avance registrado y el plan de trabajos actualizado consensuado con ADIF. En ese informe deberá hacer reserva fundada de todo atraso sufrido en el período por causas que no le resulten imputables. Estas reservas se tendrán por consentidas únicamente cuando ADIF otorgue una ampliación de plazos sobre la base de las mismas. El CONTRATISTA no podrá justificar atrasos por hecho o circunstancia cuyo efecto resultara conocido con más de SESENTA (60) días de antelación de la fecha en la cual el CONTRATISTA lo plantea. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, el CONTRATISTA deberá actualizar previo consenso con ADIF el mismo dentro de los Diez (10) días subsiguientes. El nuevo Plan contemplará las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera debidamente justificado por el CONTRATISTA y aprobado por el Comitente. La mera presentación de nuevos Planes de Trabajos no implica la modificación del Plan de Trabajos definitivo, ni su aprobación aún en caso de silencio del Comitente. Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en la presente documentación contractual. Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos asumidos por el CONTRATISTA y éste podrá acelerar el avance físico respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una consecuente aceleración del programa de pagos. AMPLIACIONES DE PLAZO POR LLUVIAS Las ampliaciones de plazo por lluvias serán solicitadas por escrito a través del Libro de Notas de Pedido, solo en el caso en que las lluvias superen los registros máximos de los últimos 5 años, según el Servicio Meteorológico Nacional y se demuestre que las mismas generan un atraso que afecte el Plazo Total de Obra y no pueda ser subsanado a partir del reordenamiento del Plan de Trabajos. ARTÍCULO 3º MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 1. La modalidad de la contratación es del tipo Ajuste Alzado. 2. El total de la Oferta Económica deberá expresarse en moneda de curso legal en la República Argentina, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 6 de 298

S1- 6

3. En la Planilla de Cotización que integra la presente Documentación licitatoria se discriminan los ítems a contratar por Ajuste Alzado con las respectivas cantidades que serán consideradas a los efectos de evaluar las ofertas. 4. En la Planilla de Cotización que complete el Oferente para formular su Oferta Económica deberá dejar constancia del monto total de los trabajos cotizados por Ajuste Alzado, en cuyo cálculo deberán respetarse las cantidades indicadas en el párrafo anterior. Asimismo, en la misma planilla dejará constancia del monto global de su oferta. 5. Asimismo, cada ítem deberá cotizarse en moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos), sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo monto deberá indicarse por separado. 6. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado íntegramente por el Contratista. 7. ADIF, unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato original, o disminuirlas hasta en un DIEZ POR CIENTO (10%), en las mismas condiciones y precios pactados y con la correspondiente adecuación de los plazos respectivos. Con ese cometido, podrá autorizar también la ejecución de nuevos ítems que no se encontraren originalmente previstos, siempre respetando, en la medida de lo posible, la estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos presentados por el Oferente. 8. Cuando resulte necesaria la determinación de nuevos valores a los efectos de la conformación del precio de ítems no previstos en el Contrato original, se tomarán como pautas de referencia los valores y estructura de aquellos precios que sí se encontraban previstos. 9. Asimismo, las Partes podrán convenir la ejecución de otros ítems que no se encontraren originalmente previstos, cuya estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos se ajustará a la estructura de los análisis de precios presentados por el Contratista para la Licitación. ARTÍCULO 4° OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL OFERENTE/CONTRATISTA 4.1. El Oferente deberá realizar una inspección "in situ" y todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretación integral de todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos y evaluar a su cargo los riesgos inherentes a la contratación, sin poder alegar imprevisión y/o desconocimiento de ninguna naturaleza en lo sucesivo. 4.2. El Oferente debe considerar que en su oferta estará incluido el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual (incluyendo pero no limitado a la ingeniería constructiva, la provisión de mano de obra y materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los elementos legales PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 7 de 298

S1- 7

y técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de la totalidad de los trabajos contratados que se le encomienden y que sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las mediciones, etcétera. 4.3. El Contratista deberá realizar por su cuenta, cargo y a su costa todos los trámites que resulten necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/u organismos y/o entes nacionales, provinciales o locales y/o entidades privadas que se requieran. Asimismo, será por su cuenta y cargo la obtención de la totalidad de los permisos y/o licencias y/o habilitaciones y/o autorizaciones que lo dispongan tanto la normativa nacional, provincial o local para el caso de que algunos de los trabajos o suministros por él realizados así lo requieran o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la realización de los trámites antedichos. 4.4. Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación técnica que fuese requerida a tales fines. 4.5. La contratación incluye la obligación del Contratista de efectuar el proyecto de ingeniería Conforme a Obra de las obras de acuerdo a lo indicado en este PCP y demás documentación licitatoria. 4.7. Pruebas de habilitación. El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias para demostrar a satisfacción de la Inspección de Obra y/o quien además se designe que los suministros, instalaciones y todo otro trabajo realizado cumplen con las prescripciones establecidas en este pliego y la ingeniería aprobada, proveyendo a tal fin todos los medios necesarios. Las pruebas operativas serán efectuadas por el Contratista en forma conjunta con la Inspección de Obra y/o quien además se designe, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las nuevas instalaciones. ARTÍCULO 5°: CLASE DE LICITACIÓN - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 1. Los Oferentes deberán presentar su propuesta en UN (1) ÚNICO SOBRE entregado en la fecha indicada para la recepción y apertura.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 8 de 298

S1- 8

2. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en “ORIGINAL” y “DUPLICADO” en un tamaño de hoja no mayor a A4. de más de 70 gramos, Cuando la documentación que acompañe sea menor a A4, se solicita su escaneo en A4 y certificado por escribano o en un Anexo aparte. Los Planos podrán entregarse en tamaño de hoja en A3. 3. En el Sobre Único, el Oferente incluirá toda la documentación requerida en el art. 19 del PBC para el llamado, incluyendo, pero no limitado a la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado art 19º, como así también la demás documentación e información solicitada en el PCP. El Oferente deberá completar sin excepción los formularios, planillas de cotización y declaraciones juradas de acuerdo a los modelos indicados en la documentación licitatoria. 4. Este sobre estará cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes: Licitación Pública N° LP 57-ADIF-2017 OBRA: REMODELACION ESTACION BARADERO-RAMAL RETIRO-ROSARIO-

LINEA GRAL.MITRE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE SOBRE UNICO

ARTÍCULO 6º - Criterio de selección y adjudicación. 1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del Sobre Único de cada oferta presentada. 2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del Sobre Único se otorgará vista del Sobre Único a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis de las ofertas con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan Admisibles. 4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la Comisión Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así también PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 9 de 298

S1- 9

ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la obra objeto del llamado. 5. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento. Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente. 6. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta a criterio de ADIF. 7. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 8. La Comisión Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración las Ofertas Admisibles de menor precio que cumplan razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria. 9. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el art. 32 del PBC, ADIF a su solo criterio, podrá llevar adelante un proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El proceso de mejora de ofertas se realizará por una única vez, luego de invitados aquellos oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente párrafo. 10. La adjudicación recaerá en la Oferta más conveniente para ADIF. El acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 11. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes. 12. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se deberá adjuntar una Garantía de Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado- del PCP. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación. 13. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones. ADIF no se encontrará obligada a brindar respuesta al Oferente que hubiese formulado observaciones. 14. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y documentación: PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 10 de 298

S1- 10

a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada y copia del Documento Nacional de Identidad. b. Copia autenticada por Escribano Público de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes para celebrar el Contrato. c. Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General Nº 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. d. Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.). e. Copia autenticada por Escribano Público de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al día. f. Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último trimestre. g. Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre. h. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 24 del PBC con los siguientes requisitos: 1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido. 3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva legalización. 4. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 7º. OFERTA ALTERNATIVA. 1. De conformidad a lo previsto en el Art. 19.26 del PBC, no se admitirá la presentación de Ofertas alternativas ni descuentos condicionados. Además, no se aceptarán descuentos que se presenten en instrumento separado. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 11 de 298

S1- 11

2. Las ofertas económicas en las cuales el precio se exponga en la forma requerida en la documentación licitatoria y se indique que sobre el precio del mismo se efectúa algún descuento simple, pudiéndose llegar al precio a través de una operación matemática, podrán ser admitidas y no serán consideradas un descuento en los términos del art. 19.26 del PBC. ARTÍCULO 8º. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA. A partir de que inicie trabajos en un determinado sector del tramo contratado y por el periodo que en esta documentación se establece, el Contratista estará obligado a realizar las tareas de mantenimiento, conservación y limpieza de ese sector y las indicadas en el PGA. A esos efectos, el Contratista presentará previo a la Recepción Provisoria un manual de mantenimiento con todas las operaciones periódicas y ocasionales de mantenimiento preventivo y correctivo y de conservación de rutina que aseguren el correcto funcionamiento y durabilidad de la nueva infraestructura, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Entre las operaciones de mantenimiento a cargo del Contratista se incluirán necesariamente las siguientes: -

Perfilado de banquina, contra banquina y senda libre de malezas.

-

Eliminación de arbustos y plagas de la agricultura.

-

Reperfilado de zanja y desobstrucción.

Asimismo, el Contratista deberá proceder a la limpieza completa de toda la zona de vía y adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos correspondientes a la obra, retirando todo los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo criterio se aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado de limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el Contratista arbitrará los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y realizará las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias. El Contratista no está obligado a realizar operaciones de mantenimiento o limpieza de cualquier índole sobre aquellos sectores del tramo contratado sobre los cuales no haya realizado aún intervención alguna. Tampoco serán exigibles al Contratista la realización de trabajos de mantenimiento originados por un uso inadecuado de las obras. Por el contrario, quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas de mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de Obra frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas en el manual de mantenimiento que se apruebe.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 12 de 298

S1- 12

ARTÍCULO 9º. OBRADORES, CAMPAMENTOS Y ALMACENES 1. El Contratista podrá solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que considere necesarias para la instalación de campamentos y obradores que ADIF podrá entregar sin cargo si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles para esos efectos. Caso contrario, el Contratista deberá arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad particular a su exclusiva cuenta y cargo. 2. Cuando la instalación se realice en propiedad de ADIF, la Inspección autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el Contratista de completo acuerdo con la Inspección de Obra, la cual dará las directivas precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar. 3. El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente separado del resto de las instalaciones de ADIF. 4. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 5. Los obradores y campamentos que el Contratista estimara necesarios estarán incluidos dentro del precio total cotizado. 6. Con respecto a la alimentación de Energía Eléctrica, el Oferente deberá tener en consideración que su cotización incluye la tramitación, el suministro, transformación, provisión y transporte de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para proveer la energía eléctrica con tendido de cables hasta el armario de control. 7. Quedan a cargo del Contratista todos los trámites necesarios para la obtención de la conexión ante la empresa distribuidora que corresponda. El Contratista será también responsable de la provisión de los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica y eventual colocación de transformadores. 8. No podrá ser aducido como causal de demora en la ejecución de la obra contratada, interrupción de tareas o prórroga del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, cambios de la tensión de servicio, etcétera. ARTÍCULO 10º. SERENOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista. 2. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 13 de 298

S1- 13

3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el Contratista. 4. La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la OBRA, y la Recepción Definitiva. 5. El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que se implanten a lo largo de la Parte de obra a realizar será provisto por el Contratista. 6. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo. ARTÍCULO 11º. MEDIDAS DE SEGURIDAD - CORTES DE VÍAS. En los casos particulares en que sea necesario realizar trabajos ocupando zona de vías el Contratista deberá ajustarse a lo establecido en la Sección 7 – Apartado “PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS. El Contratista y sus sub contratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento a la Sección 7 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”, emitido por la Gerencia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene de la ADIF SE. ARTÍCULO 12º. SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - SISTEMA DE INFORMACIÓN A USUARIOS. 1. El Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. 2. Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualización. Como mínimo se emplazarán dos carteles cuyas dimensiones no serán menores a CUATRO (4) y CINCO (5) metros respectivamente por lado. 3. Los textos, colores y tipografías de los carteles de anuncio de obra serán aprobados por la Inspección de Obra. La sujeción de los carteles será la apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas de sujeción adicionales. Cuando la circulación nocturna lo amerite, la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por cuenta del Contratista. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 14 de 298

S1- 14

ARTÍCULO 13º. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. El contratista y sus sub contratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento a la Sección 7 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”, emitido por la Gerencia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene de la ADIF SE. ARTÍCULO 14º. NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. El contratista y sus sub contratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento a la Sección 7 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”, emitido por la Gerencia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene de la ADIF SE. ARTÍCULO 15º. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA. 1. El REPRESENTANTE TÉCNICO propuesto por el oferente deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Arquitecto. En todos los casos deberán contar con matrícula habilitante vigente durante el transcurso de la obra y contar con una experiencia mínima de CINCO (5) en obras de similar envergadura y naturaleza donde se ha desempeñado como profesional. El oferente deberá adjuntar en su oferta los antecedentes del Representante Técnico donde se indiquen las obras y el alcance de las mismas en las que se desempeñó como profesional y una acreditación con su compromiso de participación en la obra.

Estructura y Organización Propuesta: PERSONAL TÉCNICO DESTINADO A OBRA, ORGANIGRAMA Todo el personal técnico de Jefatura y Dirección de Obras deberá disponerse en las cantidades necesarias para cumplir con las Plazos estipulados en la siguiente documentación Licitatoria. Asimismo las jornadas a cubrir por los Profesionales deberán ajustarse a los Plazos de entrega de Obra y de entrega de Documentación. Asimismo este personal deberá permanecer en obra hasta la recepción Provisoria de la misma, y la Inspección de Obra de la ADIF S.E. estará facultada para proceder a la remoción de aquel personal que no cubra las necesidades de la Obra, para lo cual la Contratista deberá proceder a su inmediata reposición por un profesional Idóneo en la tarea. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 15 de 298

S1- 15

El oferente deberá adjuntar en su oferta los antecedentes de cada profesional donde se indiquen las obras y el alcance de las mismas en las que se desempeñaron como tal y una acreditación con su compromiso de participación en la obra. Se establece el siguiente listado de personal mínimo que deberá asegurar el Oferente para la gestión de la obra: 1. Gerente de Proyecto: Arquitecto o Ingeniero Civil con experiencia no menor a Cinco (5) años en Obras de equivalente volumen y naturaleza. Deberá poseer Certificado PMO y poseer matrícula profesional y aportes previsionales al día, correspondientes a la jurisdicción en donde se encuentre implantada la obra. El oferente deberá presentar en su oferta la nominación de un Gerente de Proyecto, el cual estará encargado y será el responsable frente al Comitente de planificación y ejecución de la obra en tiempo y forma durante la duración completa del contrato. El mismo deberá estar permanentemente a disposición de los requerimientos del Comitente. Entre sus responsabilidades frente al Comitente estarán: - Presentación y seguimiento de planes de trabajos actualizados semanalmente, detallados en tareas individuales (entregables) medibles e identificables. - Reconocimiento de riesgos e identificación prematura de los desvíos respecto de los plazos de obra y propuesta de las medidas correctivas. - Denuncia de los hechos de fuerza mayor que puedan afectar los plazos contractuales y su plan de mitigación. - Coordinación de las tareas de ingeniería, provisiones, ejecuciones y ensayos; informando con suficiente antelación la programación individual de cada una de ellas. - Presentación de toda la documentación formal de la obra en particular lo referido a Ingeniería, Contratos, Planes de trabajo e inversión, Certificaciones de avance de obra, Re-determinación de Precios, Planes de Impacto Ambiental, Documentación de Higiene y Seguridad, Seguros, Notificaciones Formales, etc. - Presentación mensual de los Certificados de Avance de Obra en conjunto con sus correspondientes Actas de Medición, Desagregados, Curvas de Avance, Informes Mensuales, etc. El Gerente de Proyecto propuesto por el oferente deberá ser un profesional (Ingeniero civil o Arquitecto para las Obras civiles, Ingeniero Civil o Ingeniero Ferroviario para las Obras de Vïa o Ingeniero electrónico, ingeniero electromecánico, ingeniero electricista, ingeniero en telecomunicaciones o ingeniero en robótica para las Obras de Señalamiento) y contar con una experiencia mínima de CINCO (5) años en obras civiles ferroviarias, obras de vía y obras de señalamiento de implementación en sistemas de señalización de seguridad de trenes para circulación. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 16 de 298

S1- 16

2. Especialista en Recuperación y Restauración de edificios patrimoniales El Contratista deberá contar con un Responsable Técnico de Restauración dentro de su equipo técnico. Deberá ser especialista en restauración de edificios históricos con formación y experiencia comprobada en el tema. Será presentado al momento de realizar la oferta, acompañando sus antecedentes profesionales donde se mencionen expresamente las obras de restauración en edificios que ofrecieran complejidad y antigüedad similar al caso a intervenir y en restauración de edificios, experiencia concreta en intervenciones en edificios históricos, en los que hubiera participado Es necesaria e imprescindible la realización de un PROYECTO EJECUTIVO, donde se evalúe el grado de intervención para cada caso y se detallen los tipos de intervención que se realizarán en el inmueble, llevando una secuencia y orden en dichas acciones, asimismo deberá estar fundamentado en los principios teóricos de la Restauración. Debe tenerse presente que en la Restauración de los edificios históricos, se busca ante todo la recuperación respetuosa de dicho patrimonio cultural, por lo que se requiere la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, perteneciente al Estado Nacional, lo que será coordinado por la Inspección de Obra con el o los especialistas que la Empresa Constructora designe. 3. Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero Civil con experiencia no menor a Cinco (5) años en Obras de equivalente volumen y naturaleza. Deberá poseer matrícula y aportes previsionales al día, correspondientes a la jurisdicción en donde se encuentre implantada la obra. 4. Jefe de Obra: Arquitecto o Ingeniero Civil con experiencia no menor a Cinco (5) años en Obras de equivalente volumen y naturaleza. Deberá poseer matrícula y aportes previsionales al día, correspondientes a la jurisdicción en donde se encuentre implantada la obra. 5. Personal Técnico en Calidad, Medio Ambiente e Higiene y Seguridad: Ver Sección 7.6. Operarios: El Contratista deberá poner a disposición la cantidad de personal suficiente para la ejecución de la obra según su plan de trabajos. 7. Sobrestante. Arquitecto o Ingeniero Civil con experiencia no menor a Dos (2) años en Obras de equivalente volumen y naturaleza. Deberá poseer matrícula y aportes previsionales al día, correspondientes a la jurisdicción en donde se encuentre implantada la obra. Deberá poseer habilidades en el uso del Software utilizado para la Construcción (ACAD, SKETCH UP, EXCELL, PROJECT, Etc.) a fines de poder resolver la ejecución de documentación técnica inmediata que pueda necesitarse durante el proceso de la obra. . Generalidades: PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 17 de 298

S1- 17

1. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. 2. El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. 3. El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 4. La Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista, de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos. 5. El personal designado no podrá tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos mencionados precedentemente.

ARTÍCULO 16º. RELACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INSPECCIÓN DE OBRA. 1. ADIF designará el personal de la Inspección de Obra, y comunicará cuáles son las personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Órdenes de Servicio, las que están autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 2. La Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 3. Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los recaudos contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para que la Inspección de Obra tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso desde la obra. 4. Cuando la Inspección de Obra constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes. 5. Si la Inspección de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 18 de 298

S1- 18

el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente. 6. El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la comprobación de faltas, errores u omisiones. 7. Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección de Obra se realizarán por medio del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y el Contratista por medio del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estarán conformados por folios triplicados, estos serán provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. Dichos libros permanecerán a disponibilidad de la Inspección de obra. 8. Además se llevará un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido acordado entre el Contratista y la Inspección de Obra. En este libro se asentarán diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas partes. Dicho Libro será suministrado por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. ARTÍCULO 17º. OFICINAS Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN. Valen todas las condiciones y normas establecidas en el ítem 2. “Tareas Previas, de la Etapa 1 “Trabajos Preliminares” correspondiente a la Sección 4 “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES”. Nota: Cabe remarcar que, en un todo conforme a la modalidad de contratación de los ítems en cuestión (Ajuste Alzado), las prestaciones consignadas en el OBRADOR son a modo orientativo pudiéndose incrementar en cantidad y tipología conforme las normas vigentes, requerimientos de organismos intervinientes, y nuevas necesidades definidas por la Inspección de Obras. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN. El equipamiento e indumentaria a entregar a las Inspección y Coordinación de Obra constará, se solicita en la SECCION 4, ITEM 2.1.12 – Provisión de Equipamiento para Inspección. Nota: La provisión de los ítems listados son OPCIONALES a requerimiento de esta Administración. La Contratista deberá cotizar la provisión de todos los elementos conforme todos los requerimientos detallados precedentemente, y ADIF se reservará el derecho de economizar parcial o totalmente el ítem de referencia conforme sus necesidades y políticas de adquisición de equipamiento vigente. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 19 de 298

S1- 19

Movilidad a proveer por el Contratista NO APLICA. Instrumental de Medición y Control A efectos de la correcta ejecución y verificación de los trabajos, se detallan los equipos que deberá disponer el Contratista para la medición y control por parte de la Inspección de Obra, cuando esta lo requiera: -

-

-

-

-

-

Nivel tipo automático con círculo horizontal 20 x mínimo. Deberá ser apto para el replanteo de ángulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano. Los elementos de manipulación deben estar dispuestos de manera que puedan operarse cómodamente desde la posición del observador, el instrumento ofrecido debe ser de último diseño y producción normal, con las siguientes características técnicas mínimas: el aumento del anteojo no debe ser inferior a 20 x; la distancia de visado más corta no debe ser superior a 1,2 m.; la abertura del objetivo deberá oscilar en los 30 mm.; a una distancia de 250 m. se debe apreciar el centímetro; a una distancia de 100 m. se debe apreciar el milímetro; la constante de multiplicación debe ser 100 (CIEN); la constante de adición debe ser 0 (CERO); el diámetro del círculo azimutal debe ser de aproximadamente 60 mm.; la graduación del círculo horizontal debe ser de 360º; el error medio por kilómetro directa; se debe prever de un trípode para el instrumento con patas extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso máximo del instrumento 2 Kg; Escuadra óptica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con respecto al primero) de 90º simultáneamente hacia los dos lados, lo que permitirá obtener ángulos de 180º; de su base se podrá suspender plomada o bastón, será de último diseño y marca conocida; Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material similar, la cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: DOS (2); Cinta 50 m. tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20 m. con remaches metálicos y llevará marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa, estará provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta; cantidad: DOS (2); Cintas de acero de 2m. con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica, tendrá graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno; cantidad: DOS (2); Miras graduadas para nivelación de tipo telescópica realizada en madera debidamente estacionada para evitar torceduras. Tendrá una longitud total de 4 metros dispuesta en 3 tramos, la graduación será a dos colores tipo alemana o similar, de imagen derecha; Medidor de distancia digital. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 20 de 298

S1- 20

El Contratista podrá disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias, siempre y cuando la sustitución sea aprobada por la inspección. Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medición y control en el tramo. Correrá también por cuenta del Contratista la provisión, alquiler o contratación de los equipos y elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos y comprobaciones que esta documentación licitatoria determine. ARTÍCULO 18°. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA. 1. Previamente a iniciar los trabajos y dentro de los primeros 15 días a partir de la firma del Acta de Inicio, el Contratista deberá entregar al Comitente toda documentación solicitada en el PCP. ARTÍCULO 19°. EJECUCIÓN DE LA OBRA. 1. Proyecto para la Ejecución de la Obra. i.

Dentro de los CINCO (5) días corridos de firmado el Contrato, el Contratista deberá presentar un cronograma de entrega de la documentación del proyecto de las instalaciones. La entrega de la documentación correspondiente no deberá exceder los DIEZ (10) días corridos de contratada la obra. Si la Contratista incumpliere el plazo antes mencionado, o diera cumplimiento defectuoso de su obligación de entregar documentación, será pasible de una multa que podrá variar del 0,5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia del incumplimiento. Esta multa podrá ser reiterada diariamente hasta el cese del incumplimiento.

ii.

El Comitente proveerá toda la documentación que tenga en su poder de las instalaciones existentes; Si las mismas no fueran suficientes o no existieran, el Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de evitar daños en las instalaciones. En el caso de que ocurriera algún daño/siniestro, la reparación de los mismos quedará por cuenta y cargo del Contratista.

iii.

En el caso de que ocurriera algún daño/siniestro, la reparación de los mismos quedará por cuenta y cargo del Contratista.

iv.

El Contratista deberá gestionar la copia de la documentación entregada por el Comitente, devolviendo los originales a este. La documentación será devuelta aprobada u observada para su corrección, no pudiéndose dar comienzo a los trabajos sin contar con la aprobación de la misma.

v.

Los trabajos no podrán iniciarse sin la previa conformidad de la documentación. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 21 de 298

S1- 21

vi.

Si las observaciones realizadas fueran de menor importancia, la documentación podrá ser devuelta en carácter de "Aprobada con correcciones a ejecutar", las cuales serán ejecutadas en un plazo perentorio que fijará el Comitente.

2. Plazo de Inicio. I.

El Contratista deberá iniciar las obras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores a la fecha de aprobación del proyecto. En caso de incumplimiento, será pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del contrato de obra, por cada día de incumplimiento contado desde su notificación.

ARTÍCULO 20º. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Y CERTIFICADOS. 1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido. 2. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 3. Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 4. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y la liquidación final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la Recepción Definitiva. 5. Sobre la base de la medición realizada, el CONTRATISTA elaborará y remitirá al Representante ADIF en Obra el Certificado del Mes –con la información indicada en el punto 6 del presente artículo, quien deberá conformarlo o rechazarlo. 6. El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación el Certificado y acta de medición conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas, en original y siete (7) copias conformadas por el Representante Técnico y Representante de ADIF en Obra y un CD. Sin perjuicio de la información complementaria que se le indique con la debida antelación, la documentación mínima que deberá presentarse en esta instancia, constará de: a) b)

Nota de Elevación. Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 22 de 298

S1- 22

c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado básico conformado por la Inspección de Obra. Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los montos correspondientes. Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos ejecutados. Avance del Plan de Gestión Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc), con su correspondiente Informe Ambiental. Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta aquí detallada, con indicación del monto certificado. Certificado de ART vigente. Formulario AFIP 931. Toda la demás documentación que el Representante ADIF en Obra y/o la Inspección de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelación. Toda la documentación mencionada, deberá estar conformada por el representante Técnico del CONTRATISTA y el representante de ADIF en Obra. Se deberá presentar un original conformado de acuerdo a lo indicado y 7 copias del mismo.

7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, el CONTRATISTA presentará conjuntamente con el Certificado aprobado la Factura por el monto a abonar (original, copia y fotocopias necesarias). 8. El pago del Certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha de presentación de la Factura de acuerdo al punto 7 precedente por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, de la documentación pertinente en forma completa. ADIF, de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o eventual rechazo del Certificado dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa de Entradas. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de SESENTA (60) días corridos para el pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por el CONTRATISTA, o se realizara una nueva presentación total o parcial de la documentación en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 9. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, ADIF podrá comunicar un procedimiento de certificación y pagos a efectos de agilizar el proceso. En su caso, la documentación y presentación deberá ajustarse a los procedimientos, formularios y modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que se encuentren vigentes en ADIF al momento de la certificación.

ARTÍCULO PRECIOS

21º.

METODOLOGÍA

PARA

LA

REDETERMINACIÓN

DE

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 23 de 298

S1- 23

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología de Redeterminación de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se encuentra en la página www.adifse.com.ar/licitaciones, debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN. 2. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior. 3. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el CONTRATISTA deberá presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 4. La Redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud del CONTRATISTA y cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR CIENTO (5%). Dónde: FRi: Factor de redeterminación de la redeterminación anterior y FRI: Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 5. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado. 6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 7. El CONTRATISTA deberá incrementar el monto de la Garantía de Ejecución de Contrato acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del monto de contractual por efecto de la Redeterminación. 8. Las formulas y los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se indican en el ANEXO 7 de este PCP.

ARTÍCULO 22º. ANTICIPO FINANCIERO. 1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) del monto del contrato, IVA incluido. 2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la Firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y demás condiciones previstas para todo tipo de garantías en la Sección 2 – Datos del Llamado – del PCP. 3. El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de Anticipo PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 24 de 298

S1- 24

Financiero dentro de los SESENTA (60) días posteriores de presentada a su satisfacción la documentación necesaria para su otorgamiento. 4. Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del SIETE POR CIENTO (7%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos del contrato será equivalente a la suma anticipada. ARTÍCULO 23º. PAUTAS ADMINISTRATIVAS RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE DEL CONTRATO. Documentación final de obra Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de cada sector de obra, el Contratista deberá realizar el relevamiento final incluyendo los planos conforme a obra, los cuales deberán estar aprobados para lograr dicha Recepción Provisoria. Los planos se realizarán en AUTOCAD, entregando al Comitente una copia en CD, UN (1) original en papel vegetal y TRES (3) copias. Los planos comprenderán la planialtimetría del sector tratado, con los datos que la Inspección de Obra determine, debiendo ser entregados con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la Recepción Provisoria. Recepción Provisoria. La Recepción Provisoria de los trabajos no se efectuará hasta tanto estén completamente terminados y los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de Gestión Ambiental. La Recepción Provisoria será efectuada, después de haber examinado y verificado en el lugar, que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas. En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación. El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 25 de 298

S1- 25

Efectuada la Recepción Provisoria parcial o total, el Contratista continuará conservando los trabajos realizados a partir de la fecha del Acta por un período de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS (365) días corridos. Efectuadas las Recepciones Provisorias de la totalidad de la obra y transcurrido el período establecido en el párrafo anterior, el Contratista estará en condiciones de solicitar la Recepción Definitiva.

Recepción Definitiva. Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con el Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la Recepción Provisoria. El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las comprobaciones, serán provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepción Provisoria como para la Definitiva. Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva, que será firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria. Periodo de Garantía El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a veinticuatro (24) horas ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada por el Comitente o el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual podrán comunicarse las 24hs del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, el Oferente deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la Inspección de Obra detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía establecido.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 26 de 298

S1- 26

ARTÍCULO 24º. SEGUROS. 1. En los casos en que las actividades que demande la prestación del servicio y/o ejecución de obra, objeto de la presente Licitación, encuadren en el marco de la Ley Nº 25.675 y sus normas complementarias y reglamentarias, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta una constancia expedida por una compañía aseguradora debidamente habilitada para brindar la garantía exigida por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675, por la cual dicha compañía de Seguros se compromete a otorgarle dicha cobertura para el caso de que el oferente resultare adjudicatario en la presente Licitación. Asimismo, el oferente deberá presentar una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio y/o ejecución de obra correspondiente, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el eventual riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 2. El Adjudicatario deberá acreditar la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio, mediante la presentación de la póliza emitida por y los respectivos comprobantes de pago de la prima. El Seguro Ambiental Obligatorio deberá encontrarse vigente durante todo el Contrato. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza, en los términos establecidos por la reglamentación aplicable a la misma. En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es el ESTADO NACIONAL y/o -FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO y la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 3. En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño, se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales de conformidad con los términos establecidos por la reglamentación, sin considerar situaciones particulares que podrían originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.

ARTÍCULO 25º. MULTAS. 1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en los Artículos 107 y concordante del PBC, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el presente Artículo. 2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá registrar disminución en el ritmo de las obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas como así también falta de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 27 de 298

S1- 27

respuesta a las Órdenes de Servicio que se impartan desde la Inspección de Obra y/o el Comitente. 3. Ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones como así también frente a la demora en la iniciación y/o terminación de los trabajos respecto de cada una de las etapas en que se subdivide la obra de conformidad al Plan de Trabajos aprobado, ADIF podrá imponer a la Contratista una multa equivalente al 0.5 %o (CERO PUNTO CINCO POR MIL) del precio total del Contrato redeterminado por cada día de retardo. 4. Para el caso que la Contratista hubiese recuperado el atraso indicado y se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos vigente, ADIF podrá suspender la aplicación de la multa indicada precedentemente y/o dejarla sin efecto. 5. El incumplimiento del Plazo de Finalización de los trabajos implicará la aplicación de una multa equivalente al 1 %o (UNO POR ML) del valor del contrato por día corrido de atraso. 6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los Treinta (30) días corridos, ADIF estará en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que correspondiera aplicar. 7. Si el atraso alcanzara los Sesenta (60) días corridos, ADIF estará en condiciones de proceder a la rescisión del contrato en los términos del Artículo 98.1 inciso d) del PBC. 8. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato.

ARTÍCULO 26º. EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO. 1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente Licitación Pública en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LP 57-ADIF-2017- SECCION 1 Condiciones Particulares

página 28 de 298

S1- 28

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO Licitación Pública N° LP 57-ADIF-2017

OBRA: REMODELACION ESTACION BARADERO-RAMAL RETIRO-ROSARIO- LINEA GRAL.MITRE. Presupuesto Oficial

NO INDICA Plazos Previstos para la Obra: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CORRIDOS. Tipo de licitación De ETAPA UNICA. Tipo de contratación

ART 8 PBC

Ajuste Alzado. Fecha de Apertura y Lugar de Apertura.

ART 17 PBC

Lugar de Apertura:

Ramos Mejía 1302 Piso 1°. Sala Néstor Kirchner. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de Apertura:

La indicada en el llamado.

Variantes y Ofertas alternativas a la oferta básica

ART 18 PBC

Ver ARTÍCULO 7° Incisos no aplicables del ART 19.

ART 19 PBC

Todos los incisos resultan aplicables Garantía de Mantenimiento de Oferta. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Pesos Un Millón ($ 1.000.000).

ART19.5 PBC

Adquisición del Pliego. ART19.7 PBC En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio será suficiente que un integrante adquiera el Pliego nombre del cual se extenderá el correspondiente recibo de adquisición. El pliego es gratuito y según surge del llamado publicado deberá solicitarse instructivo para retiro del pliego al correo [email protected]. Visita a obra.

ART19.8 PBC

Las Contratistas deberán acreditar ante la Gerencia de Ingeniería y Construcciones de la ADIF, la correspondiente visita a Obra. La misma será conducida por personal profesional perteneciente a las Áreas de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería y Construcciones de la ADIF, a los efectos de dar respuesta a las consultas que pudieren surgir respecto de la interpretación de los Pliegos licitatorios o LP 57-ADIF-2017 SECCION 2– Datos del Llamado

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE S2- 1

página 29 de 298

bien en lo que respecta a las particularidades relacionadas con la ejecución de las obras en predios ferroviarios. La acreditación será brindada por el Representante del Área de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería y Construcciones y deberá ser rubricada por el concurrente a la visita, así como por el Representante Técnico de la Empresa.

Carta de Crédito.

ART19.13 PBC

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante. Equipamiento.

ART19.21 PBC

El oferente deberá presentar el compromiso por escrito asegurando la disponibilidad del equipamiento y herramientas esenciales para la ejecución de la obra en tiempo y forma. GENERALIDADES: Los equipos comprometidos para la ejecución de las obras deberán estar libre de cualquier otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas. Asimismo, el requisito de admisibilidad se dará por cumplido si, además, el equipamiento propuesto es de propiedad del Oferente o Subcontratista Nominado y, a la fecha de la oferta, se encuentra disponible y en plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra e inicio de los trabajos. Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del párrafo anterior, ADIF evaluará los plazos involucrados en la eventual adquisición, fabricación, entrega, adecuación, traslado, ingreso al país, nacionalización o cualquier otra tarea previa que resulte necesaria para contar con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de emplazamiento de las obras. La oportuna disponibilidad no se dará por acreditada si esas tareas previas, individualmente o en conjunto, pueden insumir, a juicio de ADIF, un plazo que resulta mayor al que se considera aceptable para no comprometer el inicio previsto para los trabajos. En todos los casos, los compromisos de terceros deberán poder hacerse efectivos de inmediato, al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

Materiales e insumos.

ART19.22 PBC

El Oferente deberá manifestar con carácter de declaración jurada que se encuentra en condiciones de asegurar la provisión de los materiales e insumos necesarios en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de los materiales a su cargo, conforme lo previsto en la documentación licitatoria. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas.

ART20.1.g PBC

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, deberá cumplirse también con los requisitos previstos en el artículo 20 inciso 1 del PBC, destacándose los siguientes valores mínimos:

Índice de Solvencia superior a Uno con Dos Décimas (1,2) Índice de Liquidez superior a Uno con Dos Décimas (1,2)

LP 57-ADIF-2017 SECCION 2– Datos del Llamado

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE S2- 2

página 30 de 298

Patrimonio Neto superior a Pesos Seis Millones ($ 6.000.000) Activos Líquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior a Pesos Seis Millones ($ 6.000.000). Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a Pesos Veintiocho Millones ($ 28.000.000). Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP superior a Pesos Veintiocho Millones ($ 28.000.000). : El oferente deberá acreditar experiencia en obras de igual o mayor magnitud y complejidad a la presente en el ámbito nacional ó internacional durante los últimos Diez (10) años que haya incluido el desarrollo de ingeniería civil. El Oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente información:



Experiencia en obras de volumen similar en los últimos CINCO (5) años. El ritmo de ejecución promedio mensual requerido, se podrá acreditar mediante una obra de infraestructura

ferroviaria. Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance actualizado certificado por Contador Público Nacional Independiente con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000) Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-) Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto Total del Contrato IVA

incluido. Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.

Monto de la Garantía de Impugnación

ART 21 PBC

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). Se ejecutará de no prosperar la impugnación

Requisitos comunes para todas las garantías requeridas Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º , CUIT Nº 30-710695993 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificar LP 57-ADIF-2017 SECCION 2– Datos del Llamado

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE S2- 3

página 31 de 298

detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización por Escribano Público, en caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). El Oferente deberá denunciar con carácter de declaración jurada y en forma escrita una dirección de correo electrónico dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de adquirido los Pliegos que rigen el llamado, en los términos del artículo 11 del PBC. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de la presente Licitación Pública.

LP 57-ADIF-2017 SECCION 2– Datos del Llamado

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE S2- 4

página 32 de 298

SECCION 3 Y SECCION 4

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES

“REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 33 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Contenido CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA COTIZACIÓN DE LAS OBRAS ....... 5

SECCION 3 ...........................................................................................................6 MEMORIA TECNICA GENERAL ................................................................................ 6 GENERALIDADES DE LAS OBRAS: ........................................................................ 6

A. OBRA CIVIL .....................................................................................................6 SECCIÓN 4 ...........................................................................................................9 OBRA CIVIL..........................................................................................................9 INGENIERIA DE PROYECTO .................................................................................... 9 INTERFERENCIAS ..................................................................................................... 9 RELEVAMIENTO .......................................................................................................10 1.1.- PROYECTO EJECUTIVO ..................................................................................10 1.2.- PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE .................................16 2-TAREAS PREVIAS .................................................................................................17 2.1.- OBRADOR ........................................................................................................17 1 – EJECUCIÓN DE ANDENES BAJOS ...................................................................24 1.1 - Demoliciones y Remociones ...........................................................................24 1.2 – Excavaciones y Movimientos de Suelo .........................................................26 1.3 - Estructura Portante de Andenes .....................................................................27 1.4 – Plataformas de Andén .....................................................................................28 2 – CUBIERTAS ........................................................................................................31 2.1. –Fabricación e instalación de abrigos (NO APLICA) ......................................31 2.2. –Recuperación de abrigos patrimoniales: .......................................................31 3 – ACCESOS ...........................................................................................................32 3.1 – Veredas de Acceso ....................................................................................................... 32 3.2 - Cruces peatonales a Nivel Entre Vías (P.A.N.) ............................................................. 34 3.3 – Rampas de acceso: ....................................................................................................... 34 3.4 – Escaleras: ...................................................................................................................... 35

3.5 – Recuperación Puente Peatonal: .....................................................................37 4.– INSTALACIONES ................................................................................................38 4.1. Instalaciones eléctricas y de corrientes débiles .............................................38 4.1.1. - Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros principales .............................................................................................................................. 40 4.1.2 - Provisión e Instalación de Tablero General y Seccionales ......................................... 40

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

2 página 34 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

4.1.3 – Instalaciones Eléctricas en andenes (Iluminación / Audio / Video)............................ 42 4.1.4 – Instalaciones Eléctricas en Edificios Operativos ........................................................ 53 4.1.5 – Instalación de Telefonía ............................................................................................. 55 4.1.6 – Instalación Termomecánica ....................................................................................... 56 4.1.7. – Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción ........................ 56 4.1.8. – Sistema de Alarma .................................................................................................... 57 4.1.9 – Instalación Eléctrica – MÓDULO SUBE – (NO APLICA) ........................................... 57

4.2. Instalaciones sanitarias ....................................................................................57 4.2.1 – Desagües Pluviales .................................................................................................... 59 4.2.2. – Desagües Cloacales ................................................................................................ 60 4.2.3 – Agua Corriente ........................................................................................................... 62

4.2.5 – Incendio ........................................................................................................65 5 – REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACIÓN ..............................................66 5.1 – Reconstrucción y remodelación del Edificio de Estación: ...........................67 5.1.1 – Estructura ................................................................................................................... 67 5.1.2 – Cubierta ...................................................................................................................... 75 5.1.3 – Mampostería, Tabiques y Revoques ......................................................................... 75 5.1.4 – Pisos ........................................................................................................................... 84 5.1.5 - Revestimientos en Paredes ........................................................................................ 85 5.1.6 – Cielorrasos ................................................................................................................. 85 5.1.7 - Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería ................................... 85 5.1.8 – Espejos y Mesadas .................................................................................................... 87

5.2 - Refuncionalización de espacio depósito (ex baños públicos) ......................87 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8

Estructura Independiente de Hormigón Armado (NO APLICA) ............................. 87 Cubierta Existente .................................................................................................. 87 Mampostería, Tabiques y Revoques ...................................................................... 89 Pisos ....................................................................................................................... 89 Revestimientos en Paredes (NO APLICA) ............................................................. 90 Cielorrasos (NO APLICA) ....................................................................................... 90 Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería .............................. 90 Espejos y Mesadas (NO APLICA) .......................................................................... 90

6 – CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS .................................................90 6.1 – Baranda de Contención de Andenes (NO APLICA) ..................................................... 90 6.2 – R1 - Ejecución de Rejas Perimetrales .......................................................................... 90

7 – PINTURA INTEGRAL DE ESTACIÓN (Todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación) ..............................................................................................................91 7.1 - Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Frente de Andenes ........... 91 7.2.- Pintura de elementos metálicos: .................................................................................... 91 7.3 – Aplicación de Antióxido ................................................................................................. 92 7.4 - Látex para exteriores ..................................................................................................... 92 7.5 - Látex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso ........................... 93 7.6 - Aplicación de Látex para cielorrasos ............................................................................ 93

8 – PARQUIZACIONES .............................................................................................93 8.1. – Tareas Previas ............................................................................................................. 93 8.2 – Parquizado .................................................................................................................... 94

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

3 página 35 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

8.3 – Solados para Senderos ................................................................................................. 94 8.4 – Instalaciones.................................................................................................................. 94 8.5 – Equipamiento................................................................................................................. 95

9 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO URBANO ...................................................................................................................95

ANEXOS ............................................................................................................. 99 ANEXO I.............................................................................................................. 99 APLICACIÓN DE PINTURA EPOXY SUPERFICIAL .................................................99

ANEXO II........................................................................................................... 100 CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ABRIGOS METALICOS PARA ESTACIONES (NO APLICA) ...........................................................................................................100

ANEXO III.......................................................................................................... 100 MANUAL DE INSTALACION DE MOLINETES PARA CONTROL DE PASAJE (NO APLICA) ..................................................................................................................100

ANEXO IV ......................................................................................................... 114 NORMATIVA GENERAL A CONSIDERAR .............................................................114 NORMAS FERROVIARIA A CONSIDERAR. ...........................................................115

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

4 página 36 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA COTIZACIÓN DE LAS OBRAS 

En las Planillas de Cotización adjuntas a la Sección 5 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, quedan listadas las tareas de obra a ejecutar en la presente Estación, las cuales junto a los Planos de Proyecto determinan el alcance de las obras a ejecutar por ajuste alzado.



Todos aquellos alcances que por error u omisión no estén listados en las planillas pero se encuentren representados en los planos de proyecto o viceversa, deberán ser ejecutados sin excepción por la Contratista.



Las cantidades volcadas en el referido listado, son meramente estimativas y al solo efecto de la certificación de obra. En los casos en que las cantidades del listado de tareas presenten diferencias con las cantidades que surjan del análisis de la documentación gráfica, las visitas de obra y la verificación de los relevamientos preliminares, prevalecerán para la ejecución éstas últimas, ya que la Contratista debe haberlas considerado en la cotización del ítem.



La contratista deberá verificar los cómputos en base a la documentación gráfica y visitas de obra previamente a la confección de la oferta.



La totalidad de los ítems listados en las Planillas de Cotización, quedan referenciados al Listado de Tareas a Ejecutar y sus Especificaciones Técnicas desarrolladas en la Sección 4 del presente Pliego de Especificaciones Particulares.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

5 página 37 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

SECCION 3 MEMORIA TECNICA GENERAL GENERALIDADES DE LAS OBRAS: El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la correcta y completa ejecución de las obras de remodelación de la “Estación BARADERO de la línea GRAL MITRE – RAMAL RETIRO – ROSARIO” la que se regirá por las presentes Condiciones Generales en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus documentos gráficos que lo conforma. La presente Sección 3 constituye una descripción del alcance de la obra a realizar, las que deberán ejecutarse en conjunto con las tareas descriptas en forma detallada en el Listado de tareas e itemizado general del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares -PETP- Sección 4 - que acompaña la presente Licitación, cumpliendo con todas las normativas ferroviarias y de construcción vigentes a nivel nacional, provincial, municipal y con las reglas del buen arte. Forman parte de la provisión todos aquellos elementos y tareas que, aunque no se indiquen expresamente en esta especificación y/o en los planos adjuntos, sean necesarios para el correcto funcionamiento y terminación de las instalaciones. Cualquier omisión en planos y/o en esta especificación que impida el correcto funcionamiento de las instalaciones deberá ser notificada por escrito en el momento de la oferta; caso contrario corre por cuenta del proveedor la ejecución de los mismos. El Comitente deberá verificar la exactitud de los datos suministrados en los planos y pliego y también deberá realizar el relevamiento plani-altimétrico, para obtener los cómputos de su oferta.

A. OBRA CIVIL La OBRA CIVIL, en la Estación BARADERO, comprende la remodelación del edificio histórico de estación, el mejoramiento del área de acceso y la reconstrucción y ampliación de andenes bajos.

Descripción de las obras correspondientes a la presente Licitación por ítem de ejecución  

Ítem 1: Andenes – Corresponde todas las obras necesarias para la demolición y reconstrucción de los andenes bajos. Se deberán realizar las instalaciones eléctricas, de iluminación, audio y video. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

6 página 38 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”



El sistema de construcción de andenes estará compuesto por elementos de hormigón armado in situ y elementos premoldeados que tendrán las formas y dimensiones establecidas en el Proyecto ejecutivo que el contratista deberá desarrollar en base al estudio de suelo y el Cálculo Estructural correspondiente, el cual deberá ser aprobado por ADIF.

 

Ítem 2: Restauración de Cubiertas Históricas El refugio histórico existente se desmontará, restaurará y volverá a colocar en el lugar indicado en el proyecto. Ítem 3: Accesos – Se acondicionará y parquizará el área de acceso a la estación sobre la Avenida Thomas Edison. Se deberán modificar los accesos al andén descendente y los cruces peatonales de acuerdo a lo indicado en el proyecto. Se deberá demoler en los casos existentes el solado, incluyendo su contrapiso, y/o excavar el terreno natural retirando el suelo vegetal hasta la profundidad necesaria para lograr los niveles del futuro piso. El suelo base resultante deberá ser nivelado de acuerdo a las necesidades y compactado para la construcción de las nuevas veredas. Deberán ser modificado los cruces a niveles con laberinto de acuerdo al nuevo proyecto.

   



 

Ítem 4: Instalaciones Sanitarias – Todas estas obras serán dimensionadas y ejecutadas de acuerdo al proyecto ejecutivo que la contratista deberá desarrollar en virtud del proyecto descripto en la Secc. 4 y sus anexos del presente Pliego.



Ítem 5: Remodelación y Reconstrucción del Edificio de Estación existente y acondicionamiento de depósito exterior -

En la presente estación se deberá remodelar y reconstruir el edificio de estación existente en el andén ascendente, que se encuentra siniestrado, y se refuncionalizarán los baños exteriores como depósito. El Edificio de Estación estará dividido en dos áreas. El área A destinada a la operación de los servicios ferroviarios, en planta baja, consistente en boletería, baños para dos sexos, y una oficina. La superficie restante del edificio, área B, que será destinada a usos ajenos a la operación, consistirá en dos plantas libres conectadas por una escalera ubicada en el centro del edificio, con los plenos para una futura intervención sanitaria, y las cañerías, bocas y cajas de pase para el cableado eléctrico, no incluido en esta licitación. 

Ítem 6: Cerramientos metálicos

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

7 página 39 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”



Los cerramientos metálicos están comprendidos por: cerramientos perimetrales de reja y/o alambrado olímpico, según corresponda, adecuando los cercos existentes.

 

Ítem 7: Pintura Se procederá a la pintura integral de la totalidad de los sectores intervenidos en la obra. Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca y calidad aceptada por la Inspección de Obra y responderán a normas IRAM. La contratista notificará a la inspección, sin excepción alguna cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, se dará la última mano después que todos los gremios que intervienen en la obra hayan dado fin a su trabajo. La pintura general comprende: pintura de mampostería y hormigón armado, pintura de elementos metálicos y pintura de elementos de madera.



 

Ítem 8: Parquización y trabajos exteriores En los sectores indicados en el plano de anteproyecto de la presente Estación y en los laterales de los andenes se deberá sanear el terreno y parquizar. Se efectuarán tareas de limpieza y saneamiento de los espacios libres, de acuerdo al anteproyecto que se adjunta.

 

Ítem 9: Equipamiento fijo Se proveerá y colocará el equipamiento fijo y se instalará la señalética indicada en el presente pliego. La contratista deberá desarrollar, construir e instalar los elementos descriptos en el proyecto adjunto al pliego.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

8 página 40 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

SECCIÓN 4 OBRA CIVIL

ETAPA 1 – TRABAJOS PRELIMINARES INGENIERIA DE PROYECTO En base al Proyecto representado en los Planos de Proyecto adjuntos al presente Pliego, la Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo, luego de haber relevado con exactitud la totalidad de las áreas y construcciones inscriptas dentro del “cuadro de estación”, que deberá ser modificada. El Proyecto Ejecutivo deberá poseer el suficiente grado de detalle como para definir exactamente la obra a ejecutar tanto para la obra de provisión y construcción de andenes, remodelación de estación y sus áreas operativas, locales comerciales y trabajos exteriores. Cabe señalar que el Proyecto Ejecutivo, deberá ser elaborado considerando, asimismo, la totalidad de las especificaciones técnicas estipuladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

INTERFERENCIAS Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, se procederá a determinar las interferencias que puedan existir soterradas y/ o en la superficie de la zona de trabajo, sean estas inherentes al FFCC o bien de otro tipo (tendidos eléctricos, fibra óptica, entre otros), para lo cual se realizarán los cateos que la Inspección de obra estime necesario y se consensuará con todos los departamentos de Infraestructura de La línea para solicitar información respecto a éste Ítem y de ser posible la asistencia necesaria para la remoción y/ o traslado de dichas interferencias. El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias enunciadas precedentemente correrá por cuenta de la Contratista. Previamente al comienzo de las obras se deberá colocar un vallado perimetral permanente que separe la zona que involucra a la obra de las inmediaciones de la misma. La ubicación, dimensiones en altura y materiales componentes de dicho vallado, se deberán coordinar con la Inspección teniendo en cuenta las Normas de seguridad vigentes. Todas las interferencias u obstáculos generados por instalaciones existentes estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de la obra, estarán a cargo y costo del Contratista. Las gestiones y autorizaciones previas internas de ADIFSE y ante la Operadora Ferroviaria estarán a cargo del Gerente de Proyecto que se designe. En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la expresa autorización previa de ADIFSE. Asimismo, el Contratista asume la exclusiva responsabilidad y se obliga a afrontar por su cuenta y cargo todos los costos de reparación de las instalaciones de infraestructura existentes, si estas fueran afectadas por motivos de la obra y trabajos objetos del presente proyecto. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

9 página 41 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

De ser necesario durante el desarrollo de la obra, el Contratista podrá requerir la presencia de personal técnico de la Operadora a los fines de complementar la información suministrada por ADIFSE, la obtenida por el Contratista para la preparación de la Oferta y la recabada por el mismo a posteriori de la entrada en vigencia del contrato”

RELEVAMIENTO En base al Plano de Arquitectura A1 OC-GM1(B)-BAR-AR-PL-001 y el Plano de Demolición OC-GM1(B)-BAR-AR-DM-001 presentes en la Sección 6 (Anexos Gráficos), la contratista deberá desarrollar el relevamiento del sector de las obras a desarrollar. Sin embargo, es de considerar que el mismo debe ser verificado por ésta, siendo responsabilidad de dicha Contratista registrar cualquier error que pudiera existir en dicho registro.

1.1.- PROYECTO EJECUTIVO En un lapso de Siete (7) días hábiles posterior a la Firma de la Orden de Inicio de la obra la Contratista deberá presentar a la Inspección de la ADIF S.E. los protocolos de Ensayos y de Relevamiento de Existentes. Ensayos: Cuando los mismos sean requeridos para éste y todos los Ítem indicados en el Pliego de Condiciones Particulares, los Ensayos deberán ejecutarse en Laboratorios de reconocida Trayectoria y pertenecientes a administraciones Estatales/ Oficiales como ser el INTI, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata. En un lapso de Cuarenta y Cinco (45) días hábiles posterior a la Firma de la Orden de Inicio de la obra la Contratista deberá presentar conjuntamente con el Plan de trabajos el Proyecto Ejecutivo de la obra (3 copias en papel, una copia digital formato ACAD 2015), en función de los relevamientos, estudios de suelo, y de resultar necesario cálculos estructurales y ensayos, debidamente visado en el Colegio Profesional de la Provincia o en CABA según donde se encuentre emplazada la obra. El Proyecto Ejecutivo constará de la siguiente documentación: 1. Relevamiento Plani-altimétrico de toda la zona involucrada por la Obra, dicha tarea ineludiblemente quedará a cargo de un Agrimensor o Ingeniero con incumbencia en este tipo de tareas y experiencia no inferior a Diez (10) años en relevamientos topográficos. Para el sector de vías, el relevamiento de las cotas se efectuará cada CINCO (5) metros. Equipo mínimo a utilizar: Estación Total. 2. Planos de Obradores, circulación de equipos, desvíos de tránsito. 3. Planos Constructivos: planos de arquitectura de la obra (vistas, Plantas, Cortes, Planta de techos) con detalles constructivos de encuentros, cámaras. Y todo lo necesario para tener un conocimiento acabado de la obra proyectada. Planos estructurales (estructura de fundaciones, estructura de elevación, planilla de doblado de armadura, etc). La presente tarea quedará a cargo de un Ingeniero PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

10 página 42 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Civil, en Construcciones, Vías de Comunicación con incumbencia en este tipo de tareas y experiencia no inferior a Diez (10) años. 4. Planos de Instalaciones: Instalación Eléctrica, Sanitaria, Señalamiento y Telecomunicaciones, Voz, Datos, video y Fibra óptica) 5. Planilla de locales de los edificios 6. Planilla de carpinterías. El Proyecto Ejecutivo deberá respetar los Planos de Proyecto correspondientes incluidos en la Sección 6 (ANEXOS GRÁFICOS) debiendo incluir toda la documentación necesaria para ejecutar la obra de acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: todos los planos, planillas, cálculos, memorias, detalles constructivos, etc.; así como todos aquellos documentos que la I.O. considere necesarios a los efectos de cumplimentar con la correcta ejecución de las obras. Cualquier modificación que se deba realizar al Ante-Proyecto del Pliego, deberá estar debidamente justificada por la Contratista y/o la Inspección de Obras, y su solución definitiva deberá ser trabajada junto al Área de Proyectos de la ADIFSE, debiendo contar la Contratista con la aprobación de los planos de Arquitectura por parte de dicha Oficina Técnica. En los casos que los terrenos ferroviarios linden con terrenos privados o municipales, el Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse considerando en su documentación los límites catastrales y la mensura y verificación de ejes medianeros, debiendo presentar un plano de mensura rubricado por un agrimensor matriculado; quién deberá tomar todos los recaudos técnicos, realizar consultas y trámites ante organismos públicos y cualquier otra gestión que se consideré necesaria para fijar el límite definitivo. 1.1.1– Plan de Trabajos – Plazo de Entrega: 30 días corridos El Oferente deberá presentar dentro de los primeros TREINTA (30) días corridos a partir de la Orden de Inicio, un Cronograma de Tareas Enlazadas (Método del Camino Crítico – CPM) a realizarse con el Software MS Project. En el mismo se deberá especificar con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las tareas incluyendo el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de equipos, la ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje, fabricación en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de recursos por frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las tareas. El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal forma de permitir a la Inspección de Obras realizar un Seguimiento de los corrimientos y/o modificaciones operadas al Plan Original.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

11 página 43 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Deberá figurar sin excepción la siguiente información: -

Detalle de Rubros, Ítems y Sub-ítems e hitos de obra.

-

Indicación de la Instancia o Fase de dichos Ítems. Por ejemplo, se indicará si los elementos pre-moldeados o prefabricados se encuentran: en fabricación, producción, acopio, montaje, etc.

-

Recursos Humanos afectados a cada tarea.

-

Toda otra información que a juicio de la inspección resulte de importancia para definir los trabajos a realizar en la obra.

-

Hitos: finalización de los trabajos Etapa 1 Entrega del proyecto ejecutivo e inicio de los trabajos; finalización de las tareas de demolición; finalización de tareas de fundación de andenes, montaje de loseta y solado de hormigón armado de andenes; montaje completo de cubiertas y columnas de iluminación y finalización de edificio de estación.

-

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo para la finalización de los hitos indicados, corresponderá la aplicación de las sanciones establecidas en el capítulo XII del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Una vez que la Inspección de Obra apruebe el Proyecto Ejecutivo, la Contratista podrá dar inicio efectivo a las tareas, previa coordinación en forma conjunta con la Inspección de Obra y el Operador Ferroviario, considerando que el desarrollo de las obras transcurrirá en correspondencia con un servicio de trenes operativo y en pleno funcionamiento. Asimismo, la I.O. podrá autorizar la ejecución de tareas menores previo a dicha aprobación. 1.1.2.– Curva de Inversión – Plazo de Entrega: 30 días corridos La curva de Inversión será desarrollada en forma conjunta con el Plan de Trabajos debiendo la misma quedar íntimamente ligada a dicho Plan. La misma deberá ser ajustada en función de los cambios que sean operados al Plan de Trabajos. 1.1.3– Proyecto de Carteles de Obra - Plazo de Entrega: 7 días corridos Se deberá presentar la documentación para la ejecución de los carteles de obra, la cual deberá contar con planos en planta, corte y vista en escala 1:50, así como el cálculo estructural correspondiente. Se deberá tomar como base el detalle OC-GM1(B)-BAR-GDT-112 presente en la Sección 6 (Anexos Gráficos). Las características de los carteles serán descriptas en el Apartado de Obrador (Ítem 0.2) 1.1.4.– Relevamiento Planialtimétrico - Plazo de Entrega: 15 días corridos

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

12 página 44 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El Plano de Existencias OC-GM1(B)-BAR-AR-DM-001 presente en la Sección 6 (Anexos Gráficos), puede utilizarse como base para el desarrollo del relevamiento que deberá realizar la Contratista. Sin embargo, es de considerar que el mismo debe ser verificado por ésta, siendo responsabilidad de dicha Contratista registrar cualquier error que pudiera existir en dicho registro. Como resultado del trabajo, la Contratista deberá entregar plano y memoria descriptiva de las tareas de relevamiento. 1.1.5.- Proyecto Ejecutivo Obrador - Plazo de Entrega: 10 días corridos Consiste en los Planos Completos de Obradores a confeccionarse para obtener la aprobación de la Inspección de Obra respecto de las características tanto del obrador principal como de los obradores complementarios. En los mismos, deberán representarse la totalidad de las instalaciones, módulos, talleres, sectores de acopio, circulaciones vehiculares y peatonales, cercos perimetrales y accesos. Se requiere a tal efecto: a) Un plano de Implantación en escala 1:500 que muestre la ubicación de los obradores respecto del cuadro de estación y del entorno urbano adyacente, indicando anchos de calzadas, sentido de circulación del tránsito, forestación e interferencias aéreas. En el mismo, se deberán señalar los recorridos de las maquinarias con sus radios de giro, y servirá como base para los eventuales planos de montaje que la Inspección de Obras pudiera requerir. b) Un plano de cada Obrador en escala 1:100, el cual quedará referenciado al plano de implantación y en el cual deberán indicarse: Módulos de Oficinas, Módulos de Vestuarios, Módulos para pañoles de herramientas, Sectores destinados a acopio de materiales, Talleres de Herrería y Carpintería, Estacionamientos, Senderos peatonales, Caminos vehiculares, cercos perimetrales y accesos. 1.1.7.– Proyecto Ejecutivo Arquitectura - Plazo de Entrega: 20 días corridos -

-

-

Plantas, cortes y Vistas del conjunto de la estación, en escala 1:200 en forma general y en escala 1:100 de los sectores de accesos, boleterías, sanitarios, áreas operativas, etc. Planos de Demolición Cortes críticos en escala 1:20/25, de aquellos sectores que a criterio de la Inspección de Obras sean indispensables para la correcta evaluación del proyecto ejecutivo y ejecución de las obras (constructivos / de sanitarios para colocación de revestimientos / de ubicación de ejes de griferías y llaves de paso / de ubicación de cajas de interruptores y tomas de electricidad, etc.). Planos de detalles constructivos en escala 1:10 de aquellos sectores que a criterio de la Inspección de Obras sean indispensables para la correcta evaluación del proyecto ejecutivo y ejecución de las obras. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

13 página 45 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

-

Planos de Cielorrasos en escala 1:100 en caso de corresponder. Planos de Demolición en escala 1:200 / 1:100 según corresponda. Planos de Replanteo de Muros y Tabiques según corresponda. Planillas de Carpinterías (panillas individuales / planilla resumen) Planillas de Locales.

1.1.8.– Proyecto Ejecutivo Estructuras – Plazo de Entrega: 25 días corridos -

Estudio de suelo y de patologías, mínimo cuatro muestras a pedido de la inspección. Planos de Replanteo de Fundaciones en escala 1:200 Planos de Replanteo de Columnas, Vigas y Tabiques (estructura de H°A° y metálicas) en escalas 1:200 / 1:100 Planos de Replanteo de Losas y Cubiertas inclinadas en escala 1:100 Planos y planillas de armaduras y doblado de hierros Planos y planillas de detalle de los componentes estructurales (axonometrías).

-

1.1.9.- Proyecto Ejecutivo de Diseño Geométrico de Vías - Plazo de Entrega: 25 días corridos – (NO APLICA) 1.1.10.- Proyecto ejecutivo de Instalaciones Eléctricas: Plazo de Entrega: 35 días corridos Ingeniería de proyecto La ingeniería de proyecto prevé la confección de: 

Memoria Técnica de los trabajos a realizar, incluyendo las especificaciones técnicas de requerimientos de materiales y el replanteo particular de cada estación.



Memoria descriptiva.

Ingeniería de detalle La Ingeniería de Detalle comprende: -

Plano de Instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y corrientes débiles de toda la estación en escala 1:200 y de cada uno de los edificios o módulos indicando circuitos y encendidos en escala 1:75. Esquemas unifilares y cálculos de cargas / Memorias de Cálculo Eléctrico. Detalle de Pilar / Diagramas de Tableros Generales y Seccionales. Detalle de Tendidos bajo andén (Sección). Detalle de Cañeros de Reserva (Sección).



Planos de replanteo de luminarias con detalles y cortes en los puntos singulares.



Planos con distribución lumínica de cada estación en particular, mediante Software adecuado, según se describió en el ítem 1.2. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

14 página 46 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”



Planos de detalle de elementos y de montaje.



Lista de materiales y elementos.



Cómputo de materiales.



Especificaciones técnicas de todos los elementos



Demostración en campo simulando 3 postes contiguos.

1.1.11.– Proyecto Ejecutivo Instalación de Corrientes Débiles - Plazo de Entrega: 35 días corridos -

-

Plano de Instalaciones eléctricas de corrientes débiles de toda la estación en escala 1:200 y de cada uno de los edificios o módulos indicando circuitos y encendidos en escala 1:75. Esquemas unifilares y cálculos de cargas / Memorias de Cálculo Eléctrico. Detalle de Pilar / Diagramas de Tableros Generales y Seccionales. Detalle de Tendidos bajo andén (Sección). Detalle de Cañeros de Reserva (Sección).

1.1.12.– Proyecto Ejecutivo Instalación Sanitaria - Plazo de Entrega: 20 días corridos

-

-

Plano de las Instalaciones Pluviales y Cloacales generales en escala 1:200 y 1:75 para sectores de edificios o módulos. Plano de las Instalaciones de Agua corriente e Incendio Generales en escala 1:200 y 1:75 para los sectores de edificios o módulos, sectores de Tanques de Reserva o Tanques Cisterna. Memorias de Cálculo para cada una de las instalaciones sanitarias. Detalle en escala de Plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Detalle en escala 1:20 de Colectores de Tanques de Reserva, en planta y en vista. Detalle en escala 1:20 de Habitáculos para Bombas centrífugas y de presión.

1.1.13.– Proyecto Ejecutivo Señalamiento y Telecomunicación - Plazo de Entrega: 45 días corridos – NO APLICA 1.1.14.– Planos Conforme a Obra - Plazo de Entrega: 30 días corridos a partir de la Recepción Provisoria. El plano conforme a obra es aquel, como su calificación indica, que tiene asentadas las modificaciones realizadas en obra, indica como se ha construido la misma, sus cotas, sus conexiones, sus características y especificaciones. Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdrá el personal del operador para la operación y mantenimiento, y serán documentos que se utilizarán PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

15 página 47 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingeniería de eventuales modificaciones o ampliaciones. Los planos Conforme a Obra deberán corresponderse con cada uno de los planos de Proyecto Ejecutivo solicitados, y deberán constituir una representación fidedigna de las obras ejecutadas. Por tal motivo, los mismos deberán contar con la totalidad de la información necesaria a los efectos de disponer de un registro fehaciente de la ubicación, características y especificaciones de la totalidad de las instalaciones, estructuras, etc.

En tales planos quedarán documentadas con exactitud la totalidad de las obras, el recorrido de las instalaciones, la ubicación de llaves y artefactos, dimensiones de cañerías, etc., en la forma en que las mismas han sido ejecutadas en obra. Los trabajos serán verificados en cualquier momento por la Inspección, sin perjuicio de las inspecciones y/o pruebas a que reglamentariamente estarán sometidas las instalaciones. Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberá entregar en forma complementaria: -

-

Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra. Dicho Manual deberá estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de itemizado de la Obra, y deberá ser acompañado por las fichas técnicas de la totalidad de los materiales y equipamientos utilizados durante la ejecución de las obras. En los casos que la Inspección determine, la Contratista deberá entregar asimismo, muestras de los materiales y equipos utilizados. Un informe con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a los materiales, pruebas de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de interferencias, etc.

1.2.- PLAN DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE El Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento en la ejecución de la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en materia Socio-Ambiental y de Seguridad e Higiene. El alcance de la presente obra se regirá por las Normativas aplicables en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad y disposiciones para la protección del medio ambiente estipulados y detallados en la SECCIÓN 7 GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, correspondiente a los requerimientos, normativa y marco técnico dentro del cual se deberán desarrollar las obras a ejecutar. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

16 página 48 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El Contratista deberá ejercer durante el periodo de ejecución de la obra, la función de calidad, verificar los materiales incorporados, incluyendo la buena realización de todos los ensayos que sean necesarios, así como también los controles necesarios sobre todas las actividades operativas, deberá garantizar la calidad de la obra y sentar precedentes con el fin de facilitar los programas de mantenimiento futuro de las mismas. En dicha Sección y sus Anexos se especifican todos los requisitos y términos de referencia para cumplimentar con el Itemizado listado a continuación:

1.2.1– Análisis de Riesgos y Plan de Gestión Ambiental (PGA) - Plazo de Entrega: 20 días previos al inicio de las tareas 1.2.2– Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 días corridos 1.2.3- Programa de Seguridad (PdS)- Plazo de Entrega: 20 días

2-TAREAS PREVIAS 2.1.- OBRADOR Previo al inicio de las obras, el contratista deberá realizar todo el cerramiento de la obra asegurando la inaccesibilidad a toda persona ajena a la misma, instalar el obrador con todas sus dependencias y servicios, instalar los carteles de obra y realizar una limpieza general del sitio de obra despejando del mismo todos los elementos extraños que puedan entorpecer u obstaculizar las tareas. El plazo máximo para la finalización de las tareas inherentes al Obrador, carteles, limpieza y cerco de obra será de 30 días corridos a partir de la Orden de Inicio. El Contratista deberá además proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminación y señalización necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y usuarios de la Estación. En tal sentido, la contratista deberá garantizar el tránsito de los usuarios desde y hacia la boletería existente y andenes, realizando todas las obras necesarias a tal efecto, pudiendo materializar los mismos por medio de asfalto u hormigón pobre. Estos, no podrán tener un ancho menor 1.50 m. Todas las áreas de la estación afectadas por estos trabajos, deberán ser valladas por la Contratista durante la ejecución de los mismos a fin de evitar el ingreso del público en dichos sectores. El sistema de vallado deberá contar con la aprobación del Inspector de Obra Civil y personal de Seguridad e Higiene, el cual tendrá en cuenta la adaptabilidad del mismo a su función, su seguridad, su limpieza y su estética.

El Obrador contará con oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

17 página 49 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Además, se deberán instalar las siguientes instalaciones y realizar las siguientes provisiones: -

-

-

Un grupo sanitario para el personal que contenga baños y vestuarios en cantidades acordes con el plantel contratado y con las normas estipuladas por ley, las cuales serán indicadas por la Inspección del Departamento de Seguridad e Higiene de la ADIF. Este grupo sanitario deberá estar debidamente conectado a los desagües cloacales existentes en la estación, o bien, en el caso de no existir red pública de desagües cloacales, se deberá ejecutar un pozo séptico con su correspondiente tanque bìo-digestor. Un pañol de herramientas y materiales de 3 m x 6 m constituido por un contenedor metálico con puerta doble de abrir en uno de sus extremos. Se instalará aquí un dispenser de agua fría/caliente para el personal obrero. Un taller para la realización de trabajos de herrería de pequeña escala como ser laberintos, rejas, rejillas, cartelas, carteles, cestos de basura, bancos, etc. Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas de madera, bolsas de cemento, cal, etc. Un sector cubierto destinado a espacio de comedor que se encuentre a resguardo de viento y lluvia. Matafuegos para incendios clase A, B y C. Diez (10) Equipos de indumentaria de seguridad de repuesto (cascos, chalecos, calzado, impermeables, anteojeras, guantes, etc.). Elementos de Repuesto para Señalización y Seguridad de Obra (carteles, redes, cintas de peligro, balizas, etc.). Es viable para la colocación del pañol utilizar las edificaciones y abrigos existentes en el andén bajo existente, los cuales se demolerán al finalizar la obra.

2.1.1– Provisión e Instalación Carteles de Obra y de Señalización e Información: El contratista, deberá proveer la impresión y colocación de DOS (2) carteles de obra con información reglamentaria, con una dimensión de 4x6m con bastidor metálico en caños 50/50mm, lona vinílica tensada impresa y estructura metálica o sistema de sujeción según la ubicación determinada por la IO. Deberán ser construidos de acuerdo al Detalle OC-GM1(B)-BAR-G-DT-112 presente en la Sección 6. Uno de ellos será colocado en altura. Ubicación del cartel de obra #1. Zona de paso a nivel de Avenida San Martín. Ubicación del cartel de obra #2. Zona de acceso por Avenida Thomas Edison y Fray Luis de Bolaños. Los diseños serán provistos por la Inspección de obra. Asimismo, el contratista deberá proveer la impresión, colocación y mantenimiento de señalética de información, en material de PVC de 3mm de espesor, para demarcación de áreas de intervención, orientación de circulación; y normas y recomendaciones de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

18 página 50 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

seguridad propias de la obra, estableciéndose una cantidad de 70m2 del material mencionado, a entregarse en distintos tamaños según su ubicación y emplazamiento. Listado de carteles necesarios:       

Planos de circulación Orientadores de circulación Demarcación de puntos de acceso Normas y recomendaciones de seguridad Planos de evacuación Mensajes institucionales Los diseños serán provistos por la Inspección de obra.

2.1.2 – Solado – Vereda de Obrador

Las circulaciones entre los módulos, así como las superficies destinadas a talleres deberán poseer un solado de hormigón, el cual será demolido y retirado del sitio una vez finalizada la obra. La calidad del Hormigón para este tipo de veredas deberá ser de por lo menos H13, con el objeto de garantizar su integridad a lo largo de la obra.

2.1.3

– Provisión y Montaje de Módulos de Oficina

Una oficina técnica que disponga de 3 áreas diferenciadas a saber: -

1 Puesto de trabajo para la Jefatura de Obra 1 Puesto de trabajo para el responsable de Seguridad e Higiene 2 Puestos de trabajo para las Inspecciones de Obra Civil, Vía y Señalamiento

Los puestos de trabajo para la Jefatura de Obra y para el responsable de Seguridad e higiene deberán estar equipados con una Computadora Personal con conexión a internet, una impresora multifunción (copiadora/Scanner) que imprima en tamaño A3, repisa para biblioratos y dispenser de agua fría y caliente de calidad certificada. Además, cada módulo contará con equipo de aire acondicionado frío/ calor. Se usarán las construcciones existentes en el andén bajo, como obrador y depósito, y al terminar la obra se demolerán. Todos los módulos necesarios para la obra, se van a colocar sobre el andén bajo existente. 2.1.4 – Provisión de Equipamiento para Oficina Las oficinas para la Inspección y para la Jefatura de Obra deberán contar con el equipamiento adecuado para que los profesionales actuantes puedan desarrollar sus tareas de la manera adecuada. Como mínimo se deberán contar con 4 escritorios de 1.40 m de ancho con cajonera, con sillas con ruedas y tapicería de tela, 2 muebles con estantes para biblioratos con puertas con llave de no menos de 1.50 m de ancho por PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

19 página 51 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

2.00 m de alto. Asimismo, dichas oficinas deberán contar con 2 pizarras y 4 paneles de corcho para enchinchar planos y realizar reuniones de trabajo. 2.1.5 – Provisión y Montaje de Módulo Pañol de Obra En cada estación se deberá contar con un Pañol de Herramientas y Equipos de las dimensiones adecuadas en función de la envergadura de las obras. Dicho pañol deberá contar con cerrojos y pasadores con candado. 2.1.6 – Provisión y Montaje de Módulo Vestuario Cada obrador deberá disponer de un sector destinado a Vestuario para el Personal, cuyas características estarán en función de la cantidad de operarios por turno, y regirse por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ver Anexo IX “Normativa a Considerar”) 2.1.7– Provisión y Montaje de Módulo Baño Químico Cada obrador deberá disponer de un sector destinado a Módulos de Baños Químicos para el Personal, cuyas características estarán en función de la cantidad de operarios por turno, y regirse por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ver Anexo IX “Normativa a Considerar”). 2.1.8– Conexiones Sanitarias de Obrador Las conexiones sanitarias de los obradores deberán resolverse desaguando los residuos a la red existente de la estación. En su defecto, se deberán instalar tanques bio-digestores dimensionados en función de la cantidad de artefactos a desaguar. Toda la instalación cloacal provisoria deberá regirse por las especificaciones descriptas en el Ítem 5.3.1 “Ejecución de Pozo Absorbente y Bio-digestor para Sanitarios Provisorios”

2.1.9– Provisión y Montaje de Cubierta para Acopio de Materiales Las cubiertas para los sectores de Acopio de Materiales deberán ser ejecutadas en chapa acanalada calibre Nº 25 sobre correas de perfiles “C” de acero cincado. Las chapas deberán quedar sujetadas por medio de ganchos tipo “J” galvanizados. La estructura de sostén de vigas y columnas deberá ser del tipo reticulada debidamente anclada al terreno por medio de bases de hormigón armado, y la misma deberá poseer su correspondiente cálculo estructural debidamente aprobado por la Inspección de Obras.

2.1.10– Provisión y Montaje de Cubierta para Trabajos de Herrería Valen las mismas especificaciones del Ítem anterior.

2.1.11– Provisión y Montaje de Comedor Cada obrador deberá disponer de un sector destinado a Comedor para el Personal, cuyas características estarán en función de la cantidad de operarios por turno, y regirse PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

20 página 52 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ver Anexo IX “Normativa a Considerar”).

2.1.12– Provisión de Equipamiento para Inspección - Plazo de Entrega: 15 días corridos El equipamiento e indumentaria a entregar a las Inspecciones de Obra Civil se detalla en la Sección 1 del PCP y constará de:         

Una (1) computadora portátil. De acuerdo a las especificaciones detalladas en la Sección 1 del PCP Un (1) teléfono móvil De acuerdo a las especificaciones detalladas en la Sección 1 del PCP Un (1) Distanciómetro Digital de alto alcance. Una (1) Cintas Métricas Metálicas de 50 m con cuerpo metálico Tres (3) Cintas Métricas Metálicas de 5 m Un (1) equipo de Ropa Impermeable por Inspector. Dos (2) Cascos Blancos de Seguridad tipo 3M H-700 con banda reflectiva por Inspector. Dos (2) Pares de Calzado de Seguridad tipo FUNCIONAL o equivalente por Inspector. Dos (2) Chalecos Reflectivos de Gabardina con bolsillos y cierre, color naranja por Inspector.

2.1.13– Mantenimiento y Limpieza de Obrador Durante la totalidad del plazo de Obra y hasta la recepción provisoria de la misma, la Contratista deberá garantizar la limpieza periódica del obrador y sus inmediaciones. A tal efecto deberá disponer de un sector destinado a Contenedores, los cuales deberán estar disponibles durante la totalidad de la obra a fin de evitar la acumulación de producidos de obra en montículos. La limpieza requerida deberá cumplir con las condiciones mínimas requeridas por las Normas de Seguridad e Higiene en la Construcción (Ver Anexo IX “Normativa a Considerar”).

2.1.14– Provisión de Movilidad para Inspección (NO APLICA)

2.1.15– Ejecución de Cerco de Obra El cerramiento perimetral, tanto del obrador como de la obra en general deberá ser de alambrado romboidal y postes de hormigón pre moldeados debidamente cimentados al terreno. Se cubrirá con una media sombra color AZUL CELESTE (RAL 5015) y tendrá un acceso peatonal y un acceso vehicular, conformados por puertas de alambre romboidal y estructura de caño redondo. Tanto los accesos como el perímetro deberán PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

21 página 53 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

contar con la señalización y cartelería reglamentaria. Asimismo, se deberán imprimir en la lona media sombra, en los sitios que indique la Inspección de Obras, al menos 4 logos de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria por medio de pintura blanca en aerosol, para lo cual se realizará una plantilla en chapa o MDF calado son el logo mencionado. Su longitud total será de 2.00m.” Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los planos del proyecto propuesto para el obrador que sea aprobado por la I.O. Calidad de los materiales • Hormigón Tipo H 17 (τ bk : 170 kg/cm2) • Acero Tipo III - ADN 420 Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº10 (∅3.4mm) con malla romboidal de 51mm. Las dimensiones de cada paño serán 2.00 m de altura por 3.00 m de longitud (máximo) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de ∅ 9.5mm. El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia 17 / 15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. Postes de sustentación Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón base. Se colocarán separados cada 3.50m entre sí. 4.2 Poste de sostén de portón Para sustentar los portones de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, con espiral ∅ 4.2 c/ 10 cm. 4.3 Poste esquinero En las esquinas se colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, similares a los postes de sostén del portón, con diagonal o montante de 0.075 x 0.075 m. Cada aproximadamente 10.00 m de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X 0.075. Se reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros ∅ 6 mm y espiral ∅ 4.2 mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste. Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia afuera. Portones Para portones de 7.00 m de ancho, conformado por dos hojas de 3.50 m de ancho y 2.50 m de altura, cada una, se montará sobre bastidor de caño de acero ¢ 51mm min. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

22 página 54 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Se dispondrá de un refuerzo horizontal de caño de acero de ¢ 1 ¾ “ . El portón podrá ser corredizo, automatizado, con accionamiento a motor. Se desplazará sobre una guía insertada en el pavimento colocada a tal fin. El tejido de alambre del portón será de idénticas características al del alambrado, con bastidor de planchuela con tornillos para estirar. Se colocará tres bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja. En el bastidor superior se soldará una planchuela de 1” x 3/16 “ a la que se soldarán púas de 10 mm de diámetro y 50 mm de largo distanciadas entre sí 100 mm. Herrajes Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo “YALE” de bronce macizo de 70 mm x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 mm. Otras Consideraciones En ningún caso podrá utilizarse para la realización del cerco de obra, malla de seguridad tensada o media sombra sin soporte. Este tipo de materiales solo podrá ser utilizado para delimitar zonas o áreas de trabajo específicas y será autorizado por la I.O. IMPORTANTE: “En los sectores que se deban realizar demoliciones y/o ejecución de obra de cualquier tipo, objeto de la presente licitación y en adyacencias con circulaciones públicas o zonas cercanas al uso público, ya sean estas veredas perimetrales, accesos, hall, boletería, ingreso a sanitarios y longitudinalmente a lo largo del andén a ensanchar, los cerramientos de obra serán ciegos. Los mismos estarán materializados por medio de chapas trapezoidales, calibre 25, puestas en sentido horizontal, estarán sujetas mediante tirafondos galvanizados a tubos estructurales de 100x100x1.6mm, o encastradas en perfiles U de dimensiones equivalentes, colocados cada 3m y debidamente fijadas al suelo por medio de bases de Hormigón. La estructura de sostén deberá estar pintada de color AZUL (RAL 5015), los paneles de chapa llevaran el logo de trenes argentinos y los carteles indicativos de acuerdo a las disposición y ubicación impartida por la Inspección de obra.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de limpieza y a entera satisfacción de la I.O.

2.1.16– Alumbrado de Seguridad para Obrador Todas las zonas de obradores deberán quedar debidamente iluminadas, para lo cual la Contratista deberá garantizar la conexión de un Tablero de Obra en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones estipuladas por la Empresa Proveedora de Servicios y de acuerdo a la Normativa vigente y requisitos exigidos por el E.N.R.E.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

23 página 55 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Se exigirá como mínimo un nivel de iluminación de 100 lux sobre el plano de solados en las áreas de circulaciones y un nivel mínimo de 200 lux en talleres, pañoles, oficinas, comedores, baños y vestuarios de personal.

2.1.17– Demolición y Retiro de Solados Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá desmontar la totalidad de las instalaciones de obradores, incluyendo la Demolición de todas las instalaciones, caminos, senderos, cercos, etc., retirando de la obra la totalidad de los producidos de obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que las mismas fueron encontradas al inicio de la obra.

ETAPA 2 ANDENES PROVISORIOS - NO COTIZA -

ETAPA 3 AMPLIACIÓN DE ANDENES Y MODIFICACIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS

1 – EJECUCIÓN DE ANDENES BAJOS La presente Etapa abarca la ejecución de 2 (DOS) andenes bajos de 210m de longitud, y obras complementarias, en un todo de acuerdo a la presente Sección Nº 4, las Secciones Nº 3 y 5 y la Sección Nº 6 de Anexos Gráficos A continuación, se listarán las tareas involucradas en esta Etapa:

1.1 - Demoliciones y Remociones La Contratista deberá efectuar todas las demoliciones y remociones de las obras indicadas en el PLANO GENERAL DE DEMOLICIÓN Y EXISTENCIAS OC-GM1(B)BAR-AR-DM-001, como ser: 

Se deberá demoler la capa superficial (20cm) de los andenes bajos conservando nariz y borde de andén existentes (para la colocación del solado áptico reglamentario).

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

24 página 56 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”



Se deberán demoler solados, rampas y todo lo indicado el plano de demolición que afecte a la construcción de los nuevos andenes bajos.



Se deberán levantar y retirar los laberintos, cruces y veredas de acceso indicados en el plano de demolición.



Retiro de los cercos perimetrales y/o barandas hechos con rieles que se encuentran indicadas en el plano de demolición.



Desarme de cubiertas históricas, corresponde a las cubiertas y abrigos que se encuentren indicados en el plano de demolición. Los mismos deberán ser desarmados pieza por pieza a los efectos de recuperar el material de los mismos para su puesta en valor y reubicación según plano de proyecto.

Todos aquellos elementos que revistan carácter patrimonial y que por su ubicación deban ser retirados, como por ejemplo cartelas de madera, carteles de estación, farolas, bancos, relojes, etc. deberán ser debidamente inventariados. Para ello, el Contratista implementará una planilla en donde consignará tipo, características y cantidad de cada uno de los elementos patrimoniales e incluirá fotografías. La misma será firmada por el representante técnico y validado por la I.O. previamente a su retiro. El material patrimonial retirado, deberá quedar en custodia del Contratista, hasta tanto la I.O. determine su destino final o reposición. Dicho inventario se anexará al Remito que deberá confeccionarse para la entrega definitiva del material a la institución que sea designada, siendo el Inspector responsable por determinar si el destino final de dichos materiales será el Operador, el Museo Ferroviario o Depósitos de la ADIF. El Remito deberá ser rubricado por el inspector de Obra, el Representante Técnico de la Contratista y el responsable que designe el Operador y/o la institución que reciba dicho material. El Contratista deberá tener especial cuidado con las instalaciones operativas, como ser semáforos, gabinetes de tableros de señales y/o aparatos de vías que deberán ser protegidos durante todo el periodo de la obra de demolición. En los casos en que esté prevista la reubicación o desplazamiento de alguno de los elementos referidos del sistema de señalamiento, dichas tareas deberán ser coordinadas con la I.O. y el O.F. sin excepción alguna, y bajo las indicaciones y supervisión de estos. El retiro de los elementos mencionados se deberá llevar a cabo utilizando las herramientas y los métodos necesarios para evitar que los mismos y sus mecanismos de funcionamiento sufran daños o causen lesiones a terceros. Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

25 página 57 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Todo retiro escombros se ejecutará de tal manera de evitar restringir el tránsito de la zona o afectar las circulaciones peatonales. Asimismo, se deberán tomar todos los recaudos necesarios para proporcionar máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. La Contratista será responsable de la demolición y/o retiro del predio, todas aquellas construcciones que pudieran estar enterradas y signifiquen una interferencia a la ejecución de las obras del presente llamado, aunque las mismas no estuvieren previstas en los alcances ni indicadas en los planos. Quedan a cargo de la Contratista todos los costos de transporte, embalajes y disposición de producidos. Se deberán preservar todas las especies arbóreas existentes dentro del cuadro de estación, a excepción de aquellas que fueren indicadas a retirar en los planos de demolición de cada estación. En tales casos, se deberá restituir la cantidad original de especies por medio de la forestación de especies autóctonas.

1.2 – Excavaciones y Movimientos de Suelo 1.2.1 - Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado En toda el área donde se apoyarán las estructuras del nuevo andén, se deberá acondicionar el solado existente y/o el terreno natural a fin de lograr una superficie de contacto homogénea y firme. La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias para garantizar el drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de tierra. Para los terraplenamientos, la Contratista deberá proveer suelo calcáreo seleccionado (Tosca) limpio y seco, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos, ejecutando el apisonado de acuerdo a lo indicado por la I.O., previo humedecimiento y por capas sucesivas de un espesor máximo de 20 cm por capa.

1.2.2 - Excavaciones para Fundaciones La Contratista será siempre responsable por cualquier desmoronamiento, erosión y asentamientos de terreno que puedan ocurrir, así como de los perjuicios de cualquier naturaleza que de aquellas tareas puedan resultar. Durante las excavaciones, la Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o por la calidad de las tierras excavadas haga presumir desmoronamiento.

1.2.3 - Ejecución del Hormigón de Limpieza

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

26 página 58 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

En los sectores en que deban ejecutarse el andén nuevo, se deberá ejecutar una carpeta de limpieza de 7cm de espesor sobre el suelo previamente desmalezado y compactado, que provea una zona de trabajo cómoda para el armado de los encofrados para las estructuras de apoyo del andén. El hormigón de limpieza deberá ser ejecutado una vez efectuada la correspondiente apertura de caja, relleno con suelo seleccionado, y ejecución de la estructura de fundación para andén que surja del correspondiente cálculo estructural en función de los resultados que arroje el estudio geotécnico del apeadero en curso de obra.

1.3 - Estructura Portante de Andenes La estructura portante del andén bajo, consistirá en la ejecución de su fundación establecida por cálculo en función de los estudios geotécnicos acorde al Ítem de Tareas Preliminares. Sobre la estructura de fundación se construirá la correspondiente estructura de elevación acorde al Proyecto Ejecutivo presentado por la Contratista. Las estructuras portantes deberán prever la totalidad de los pases, conductos, cajas, insertos o cualquier otro material o elemento constructivo necesario para cumplimentar con las tareas y obras subsidiarias, previamente al colado del Hormigón. Dicha situación deberá ser corroborada por el Inspector de la Obra como por el Jefe de Obra sin excepción, siendo en cualquier caso la Contratista, la responsable por cualquier omisión o error de ubicación que pudiera existir. En todos los casos como mínimo se aprobará la utilización de hormigón elaborado y dosificado para obtener como mínimo una Resistencia característica H 30 acorde a Normativa y Reglamentación vigente. En todos los casos el Hormigón armado a utilizar para estas estructuras deberá ser elaborado y del tipo H30, y los procedimientos de hormigonado deberán ajustarse los REGLAMENTOS CIRSOC. Todos los elementos de hormigón armado tendrán como mínimo las siguientes características: 

Resistencia del hormigón a los 28 días: >= 300 kg/cm2



Factor de cemento mínimo: 350kg/m3 de hormigón elaborado y compactado



Tipo de acero: serán de calidad ADN-420, los cuales cumplirán la norma IRAMIAS U500-528 y deberán incorporarse en obra con el correspondiente certificado de calidad emitido por el fabricante.



Asentamiento 2 a 5 cm cuando se compacte con vibración mecánica

 

Recubrimiento de las armaduras: >= 2 cm En las estructuras de hormigón a la vista el recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será de 2,5 cm. para las columnas y vigas; 1,5 para las losas y tabiques. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

27 página 59 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Deberán ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior a ésta). Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en PARTE 2- Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes títulos: 3.0. Simbología. 3.1. Cementos. 3.2. Agregados. 3.3. Agua para morteros y hormigones. 3.4. Aditivos para hormigones. 3.5. Adiciones minerales pulverulentas El hormigón estructural cumplirá con todas las disposiciones contenidas en PARTE 2 – Capítulo 2 – “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento CIRSOC 201.

1.4 – Plataformas de Andén Estas plataformas tendrán 210 mts de longitud, y deberán cumplir con la exigencia de una sobrecarga de 700 kg/m2. La cota final del N.P.T. será de 0.35 mts respecto del nivel del “Hongo de Riel” (Plano OC-S3-04A-G-DT-101). La pendiente transversal del andén no podrá ser inferior al 1% y su descarga deberá ser hacia el lado opuesto a las vías. En todos los casos el objetivo es contar con una distancia de seguridad entre el borde del andén y la salida de las puertas de acceso a las formaciones. Dicha distancia no debe ser menor a 9 cm ni mayor a 15 cm, a excepción de los andenes en curva, donde las separaciones variables estarán en función de los radios de giro y de los “barridos” en curva de las formaciones, ante lo cual la Contratista deberá prever en su proyecto ejecutivo, la realización de los estudios necesarios a los efectos de minimizar la cota de dichas separaciones. TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS CON EL OPERADOR FERROVIARIO Y EN FUNCIÓN DEL MATERIAL RODANTE EN OPERACIÓN.

1.4.1 – Provisión y montaje de losas huecas de hormigón pretensado tipo “SHAP” 60/12. (NO APLICA)

1.4.2 - Ejecución de Contrapiso Armado para Andén Se ejecutará un contrapiso reforzado de hormigón armado de una altura mínima de 15cm. Sobre este se ejecutarán los solados de andén, los cuales estarán conformados por un solado de borde reglamentario constituido por baldosas cementicias con textura y color y un solado de hormigón fratasado y lijado.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

28 página 60 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El nuevo nivel de piso terminado del andén deberá encontrarse a 0.35m como máximo por sobre el hongo de riel, debiendo tener en cuenta la provisión y compactación de tosca en los casos que sea necesario para llegar a nivel del piso terminado requerido.

1.4.3 - Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) Estos solados constituyen lo que se conoce como “Borde Reglamentario” conformado por una franja de 1.50 mts de ancho compuesta por solados hápticos y de precaución, los cuales deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 24.314 “Sistema de protección integral de los discapacitados” y en un todo acorde a Normativa y Reglamentación vigente. Estos solados están conformados por 3 franjas diferenciadas en color y textura: a) Solado de Peligro: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color negro o rojo y textura almohadillada en forma cuadricular, textura de peligro, compuesta por 81 cuadriculas de 25 x 25 mm y 5 mm de altura. Constituye la línea más próxima a las vías. b) Solado de Precaución: Consiste en 2 hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de color amarillo y textura preventiva de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm de diámetro y 5 mm de altura, separados entre sí cada 6 cm. c) Sendero Guía: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color blanco y textura de “bastones”, compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho y 5 mm de altura separados entre sí 6 cm. Constituye el solado “guía” para las personas no videntes o con disminución visual. Esta hilera queda separada del solado de precaución por medio de una hilera de baldosas lisas de 30 cm x 30 cm de color gris y textura alisada. Las baldosas a utilizar deberán ser de primera calidad tipo “La Española”, “Blanggino” o de equivalente calidad y características, debiéndose presentar muestras para la aprobación por parte de la I.O. La colocación se realizará con mezcla de cal y agregados plásticos que garanticen su resistencia al alto tránsito. Las baldosas deberán ser sumergidas en agua en su totalidad, hasta saturarlas, previamente a su colocación. La junta de las piezas se realizará “a tope” y se dejaran juntas de dilatación cada 3 m. En todo este nuevo Borde Reglamentario se ejecutará una junta de dilatación a lo largo de su unión con el solado del resto del andén y otras transversales a las vías, cada aproximadamente 3.00 m. Las mismas se materializarán con juntas de dilatación en rollo tipo “Nodulastic” o equivalentes a juicio de la inspección de obra. Las mismas se ejecutarán en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las impartidas por la inspección de obra. No se admitirán en ningún caso juntas de dilatación rellenas con mastic asfaltico en caliente o líquidas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

29 página 61 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

En los extremos del andén, inicio y finales de escaleras y rampas, deberá terminarse, en todo su ancho, con dos hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color amarillo y tetones. Asimismo, en los cambios de dirección y/o giro del surco guía se deberán colocar 6 baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color amarillo y tetones, que indicarán el correspondiente cambio. Los solados Guía para personas no videntes o disminuidos visuales se deberá continuar en todos los casos necesarios a los efectos de indicar en todo momento las opciones de circulación desde y hacia sanitarios, boleterías, etc. Se tendrá especial cuidado en que el recorrido esté libre de interferencia (columnas, bancos, etc.). Finalmente se exigirá la realización de una limpieza profunda de los solados de baldosas con ácido muriático a los efectos de eliminar cualquier rastro de material para luego aplicar una terminación final que consiste en la aplicación de un sellador especial para pisos cementicios. (Ej. Sikafloor).

1.4.4 - Ejecución de Naríz de Borde de Andén en hormigón armado - con encofrado metálico Previamente a la ejecución y colocación de solados, se deberá ejecutar la nariz de borde de andén. Esta nariz se ejecutará en hormigón armado y será colada en un encofrado metálico de chapa doblada confeccionado a medida. Deberá poseer una altura de 15 cm y un ancho en planta de 8 cm. La arista superior hacia la vía deberá ser resuelta por medio de un bisel de 1 cm x 1 cm. La modulación del encofrado deberá ser de 3 m lineales en tramos de andenes rectos y de 1.50 m lineales en tramos en curva. Su fijación a la estructura de la plataforma se resolverá por medio de un tramo de malla cuadriculada de 5 cm x 5 cm a la cual se le aplicará un azotado hidrófugo de protección en forma previa al pegado de las baldosas del borde reglamentario. En los casos que la Contratista lo considere conveniente en función de su estructura logística, se permitirá la utilización de elementos premoldeados provistos externamente o fabricados In Situ, siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos exigidos para lograr una fijación adecuada a la estructura de la plataforma. En estos casos, se deberá presentar una propuesta de ingeniería que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra para su implementación.

1.4.5 - Ejecución de Solado de Hormigón fratasado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2) Corresponde a los solados antideslizantes que completarán el andén una vez ejecutados los solados del borde reglamentario. Estos solados tendrán un espesor aproximado de 6 / 7 cm y deberán llevar una malla tipo SIMA de cuadricula de 5 cm x 5 cm y varillas de Fe 4.2 mm. Los paños no serán mayores de 9 m2 y su modulación deberá realizarse cada 3 mts, donde llevará una junta de contracción que deberá ser aserrada por medio de un corte profundo que abarque la totalidad del espesor de la carpeta. El hormigón a utilizar será elaborado y del tipo H30 con agregado grueso de piedra partida tipo Binder (3/6). Su terminación será fratasada y los bordes de los paños PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

30 página 62 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

serán alisados. El fratasado deberá realizarse en el punto juste de fraguado del material y al día siguiente deberá ser lijado para emparejar imperfecciones.

1.4.6 - Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado y Cámaras de inspección de 60x60 cm en mampostería y revoque impermeable Las cámaras, deberán ejecutarse en mampostería de ladrillo común con terminación de revoque impermeable o en su defecto aros de hormigón pre moldeado. Estas cámaras irán ubicadas cada 18 metros. Las mismas deberán disponer de una tapa de 0.60 mts x 0.60 mts y estarán conformadas por 2 piezas. Serán de Hormigón armado terminación fratasado y lijado. Cada una de estas tapas tendrá un marco de hierro ángulo galvanizado de sección tronco piramidal y un piso de chapa con refuerzos que oficiará de contención del hormigón. En el andén, las bocas de acceso quedarán delimitadas por un marco de hierro ángulo galvanizado de la misma sección que las tapas, debidamente amurado a la carpeta de hormigón peinado. Se ubicarán cada 18 mts y darán acceso a la batería de cajas de pase de los tendidos de electricidad y servicios. Las tapas deberán calzar perfectamente en los marcos amurados al andén, evitando en todos los casos saltos entre estas y los solados de andén.

2 – CUBIERTAS 2.1. –Fabricación e instalación de abrigos (NO APLICA) 2.2. –Recuperación de abrigos patrimoniales: 2.2.1/2.2.2 –Retiro de chapas de cubierta existente en mal estado y colocación de chapas nuevas: Corresponde al recambio de la totalidad de las chapas de los semicubiertos, por chapas acanaladas galvanizadas calibre Nº 22 prepintadas. Incluye las terminaciones de zinguería como ser caballetes, limatesas, limahoyas, canaletas, cenefas, babetas, etc. en chapa galvanizada N°18. Asimismo, se tendrán en cuenta el estado de los elementos constitutivos de las estructuras de soporte, como ser cabios, machimbres, clavaderas, aislaciones, debiéndose reemplazar todas aquellas piezas o componentes que se encuentren dañados o en condiciones precarias de mantenimiento. El contratista deberá reconstruir con materiales nuevos y similares a los existentes canaletas, bajadas y albañales, bocas de desagüe en los semicubiertos del edificio de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

31 página 63 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

estación y del refugio, debiendo garantizar la ausencia total de filtraciones en las cubiertas.

2.2.3. –Recuperación de cenefas de madera: Las cenefas de madera deberán completarse, en todos sus elementos faltantes, éstas se repondrán con piezas de madera de iguales características a las existentes, en cuanto a calidad, dimensiones y diseño. Posteriormente se procederá al tratamiento con pintura esmalte sintético siguiendo las indicaciones para elementos de madera.

2.2.4. –Tratamiento de estructura metálica: Para la recuperación de los espacios semicubiertos de andenes, se prevé la restauración de los elementos estructurales metálicos, vigas, columnas y de sostén, que se encuentren dañados. Todos deberán ser decapados antes de proceder al tratamiento superficial con pinturas para elementos metálicos. Las nuevas piezas serán de idénticas características que las originales respetando secciones y calidad de materiales a fin de presentar homogeneidad en el conjunto. 2.2.5. –Tratamiento de estructura de madera:

Se deberá restaurar el refugio histórico en andén, que será desarmado y reubicado según planta de proyecto. Se deberán retirar las partes pútridas, las cuales deberán ser reemplazadas por piezas de madera de igual calidad que la original. Las partes que se puedan recuperar se deberán dejar secar y pintar con Carbomastic 140 o similar calidad y características (epoxi bituminoso, para protección de general de superficies bajo agua). Las piezas nuevas deberán recibir este mismo tratamiento a fin de garantizar la durabilidad de las mismas. En ningún caso se aplicarán productos tipo Cetol o similar.

3 – ACCESOS 3.1 – Veredas de Acceso El Contratista deberá modificar y construir solados y/o veredas de acceso que se encuentran representadas en el plano de proyecto OC-GM1(B)-BAR-AR-PL-001-. Las mismas deberán ser ejecutadas en los materiales indicados en el plano citado y de acuerdo a las planillas de cotización de cada una de las dos Obras. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

32 página 64 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

En un todo de acuerdo al anteproyecto que se adjunta, deberán efectuarse previamente las obras de demoliciones, excavaciones y canalizaciones correspondientes para la instalación y montaje de las distintas instalaciones, posteriormente se ejecutarán las veredas y solados de acceso indicadas en el plano sobre la Avenida Thomas Edison.

3.1.1 – Picado de piso y contrapiso existente: En toda el área donde se apoyarán los nuevos solados y veredas de acceso, se deberá acondicionar el solado existente y/o el terreno natural a fin de lograr una superficie de contacto homogénea y firme. La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias para garantizar el drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de tierra. En los casos que se deba ejecutar solados sobre terreno natural, se procederá a retirar una capa de 20cm de tierra vegetal, incluyendo también la remoción de arbustos no leñosos, árboles, pastos, yuyos y/o, maleza. 3.1.2 – Ejecución de Contrapiso de H°A° esp: 12- con malla Q188 (15x15 fe Ø 6mm) Hormigón de 300 kg. (NO APLICA) 3.1.3 – Relleno de Piedra Partida 6/20 en Playa Estacionamiento Secundaria – Espesor 3 cm: En el área de acceso vehicular sobre la Av. Thomas Edison, el solado será de piedra partida compactada. Sobre el terreno nivelado y compactado se colocará un film de polietileno de 100 micrones y sobre él una capa de de piedra partida compactada.

3.1.4 – Ejecución de Solado Intertrabado de Piezas de Hormigón Premoldeado.

Se deberá colocar piso intertrabado de hormigón premoldeado, en los lugares indicados en la planta de proyecto. Se deberá colocar una cama de arena y suelo cemento para asiento de piso intertrabado. Se debe utilizar arena limpia y con un bajo porcentaje de humedad. La capa de arena deberá tener un espesor uniforme de no menos de 2 cm. y no más de 4 cm. Los adoquines se colocarán quedando una separación de junta de 3 mm aproximadamente. Una vez colocados los adoquines, se asientan los mismos con una primera pasada de una plancha vibro compactadora de placa; luego se extiende una capa de arena fina y bien seca sobre los adoquines colocados de tal manera que PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

33 página 65 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

penetre en las juntas. Es importante el correcto llenado de las juntas para lograr una eficiente transferencia de carga lateral. Luego se realiza otra pasada de compactación para que la arena llene la junta completamente. 3.1.5 – Ejecución de Plataforma de Acceso. Correspondiente a plataforma de acceso al Edificio de Estación, incluido en ítem 5.2.4. Se ampliará la plataforma existente según Planta de Proyecto, de manera que incluya tanto el acceso al área A como al área B del Edificio de Estación.

3.2 - Cruces peatonales a Nivel Entre Vías (P.A.N.)

Se deberán ejecutar nuevos laberintos ubicados según el plano de proyecto OC-GM1BAR-AR-PL-001. Los laberintos deberán estar construidos con tubo estructural redondo de 3” y 4”, pintado con esmalte sintético de color rojo y blanco. (Ver Sección 6 - DETALLE PASO PEATONAL). Se incluye la ejecución del solado y la provisión y colocación de las losetas premoldeadas entre rieles.

CONFIGURACIÓN IDEAL PARA LABERINTOS EN PASOS A NIVEL

3.3 – Rampas de acceso: Comprende los sub-ítems 3.3.1 a 3.3.4 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

34 página 66 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Comprende la construcción de rampas para personas con movilidad reducida (Ley 24.314 “Sistema de protección integral de los discapacitados”), las que están indicadas en el plano OC-GM1(B)-BAR-AR-PL-001 Las Rampas para Discapacitados deberán ejecutarse de acuerdo al Plano de Detalle OC-GM1(B)-BAR-G-DT-106 y a la ley 24.314 y el decreto 911/97. Estarán compuestas por losetas prefabricadas apoyadas sobre muros de bloques de cemento de 12 cm de espesor con juntas de concreto y a la vista. Estos muros se apoyarán sobre vigas y fundaciones de hormigón armado de las dimensiones y con las armaduras que se establezcan en el Cálculo Estructural. En ambos laterales las rampas deben presentar un zócalo de concreto de 10cm de ancho y una altura de 10 cm con terminación de alisado de cemento. Sobre estos zócalos se montarán las barandas de acuerdo a lo indicado en el plano de detalle. La pendiente de estas rampas dependerá de la altura a salvar: para alturas entre 0,75 y 1,00 m la pendiente debe ser del 6%; para alturas mayores a 1,00 m y hasta 1,40 m la pendiente debe ser del 4%. La contratista deberá presentar una solución particular para cada una de las diferentes situaciones de desniveles a salvar. No se admitirán tramos en pendiente cuya proyección horizontal supere los 6,00 m sin la interposición de descansos de superficie horizontal de 1,50 m de desarrollo mínimo. El ancho de estas rampas, medido entre zócalos y/o barandas no deberá ser superior a 1,30 m ni inferior a 1,10 m respectivamente. Al comenzar y finalizar cada tramo en pendiente se colocará un solado de “prevención” color amarillo de 60 cm por el ancho de la rampa.

3.4 – Escaleras: Se refiere a la construcción de dos escaleras en la plataforma de acceso al Edificio de Estación. Las Escaleras deberán ejecutarse de acuerdo al Plano de Detalle OCGM1(B)-BAR-G-DT-107 con las dimensiones que se indican en el plano de proyecto OC-GM1(B)-BAR-AR-PL-001. Estarán compuestas por escalones premoldeados, con la forma y dimensiones indicadas en el plano mencionado, apoyados sobre muros de bloques de cemento de 12cm de espesor con juntas de concreto y a la vista. Estos muros se apoyarán sobre zapatas de hormigón armado de las dimensiones y con las armaduras que se establezcan en el Cálculo Estructural. Los escalones deberán presentar una alzada total de hasta 16cm. Mientras que la pedada deberá ser entre 28 y 30cm. En todos los casos habrá que ajustarse la relación PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

35 página 67 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

alzada / pedada vigente por normativa y estipulada en 2 alzadas + 1 pedada = 60 cm / 63 cm. La altura de la alzada será determinada por la Inspección de Obra en función de la diferencia final que resulte entre la rasante de andén propuesta y el punto de implantación de la escalera, ya que, debido a la distancia de implantación del edificio, los senderos y playón de ingresos deberán contar con la pendiente necesaria para el desagote pluvial más efectivo, por lo cual se deberá rellenar el terreno para su óptimo escurrimiento. En ambos laterales las escaleras deben presentar un zócalo de concreto de 10 cm de ancho y una altura mínima de 8 cm sobre cada nariz de escalón, con terminación de alisado de cemento. Sobre estos zócalos se montarán las barandas de acuerdo a lo indicado en el Plano citado al inicio del presente ítem, compuestas por parantes verticales de tubo cuadrado de 60 x 60 x 2,5 mm y pasamanos dobles de tubo redondo de diámetro 50 mm (e= 2,5 mm) unidos entre sí mediante hierros redondos macizos de diámetro ¾”. Los parantes deberán presentar soldados a sus bases una chapa de sujeción de 100 x 100 mm (e=3 mm), cada una de las cuales se sujetarán por medio de cuatro bulones que atraviesen el escalón prefabricado y se ajusten por medio de arandela y tuerca. Estas barandas deberán empalmarse con las barandas de los andenes buscando la continuidad del conjunto. La totalidad de las barandas serán de hierro galvanizado en caliente, sin excepción alguna, no admitiéndose en ningún caso pintura galvanizada en frio sobre caño de hierro negro. Tanto al comienzo como al final de las escaleras, a una distancia de 30 cm de la primera nariz de escalón, se deberá ejecutar un solado de prevención de 60 cm por todo el ancho de la escalera. Las que se denominan “escaleras de servicio” deben cumplir con estas mismas especificaciones a excepción de ciertas diferencias que se listan a continuación: 

No deben presentar ni barandas ni zócalos.



No deben presentar solado de prevención.



En su nivel superior deberá presentar una puerta con las mismas características de la Baranda o del Cerco Perimetral circundante, con pasador y pasa candado.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

36 página 68 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

3.5 – Recuperación Puente Peatonal: Se deberá rehabilitar por completo el puente existente. Para ello se tendrán en cuenta la recuperación de toda la estructura, la renovación del piso, el sistema de iluminación y reparaciones menores de cerramientos laterales.

3.5.1- Recuperaión de Estructura Metálica: Para la recuperación del puente peatonal, se prevé la restauración de los elementos estructurales metálicos, vigas, columnas y de sostén, que se encuentren dañados. Todos deberán ser decapados antes de proceder al tratamiento superficial con pinturas para elementos metálicos. Las nuevas piezas, en caso de ser necesario reemplazar algunas de las existentes, serán de idénticas características que las originales respetando secciones y calidad de materiales a fin de presentar homogeneidad en el conjunto.

3.5.2- Reposición de pisos: El mismo estará constituido por paños de estructura metálica de perfilería de hierro ángulo, piso de metal desplegado pesado, soldado a los bastidores con refuerzos intermedios, que se fijarán a la estructura resistente con soldadura eléctrica en el puente y escalones de hormigón premoldeado abulonados a la estructura del puente. Todas las piezas metálicas irán con una mano de convertidor de óxido y tres manos de pintura esmalte sintético, color a decidir por la inspección de obra.

3.5.3 – Iluminación en Puente: Se proveerá y colocará un sistema de iluminación con artefactos LED para exterior a la altura del piso, con protección desmontable de metal desplegado. La instalación debe realizarse con caños semipesados galvanizados fabricados conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46 mm. de diámetro interior), de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

37 página 69 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

acuerdo a la cantidad de conductores a pasar y la utilización cajas de pases galvanizadas con conectores en correspondencia con cada artefacto. Las cañerías se podrán colocar sujetas a las estructuras con grapas tipo “OLMAR”. La iluminación será controlada desde el mismo tablero que comande la iluminación de andenes, con las protecciones termomagnéticas, de la capacidad que corresponda de acuerdo a la carga eléctrica que comandará cada circuito e interruptor diferencial (disyuntor). La alimentación eléctrica se distribuirá mediante cables antillama, con las secciones correspondientes según calculo, la instalación deberá poseer puesta a tierra.

4.– INSTALACIONES 4.1. Instalaciones eléctricas y de corrientes débiles Generalidades El contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones eléctricas en general, de alimentación, iluminación, y de los sistemas de Audio y Cámaras de seguridad. Se deberán alimentar las nuevas columnas de alumbrado y refugios en andén, la iluminación de accesos y veredas perimetrales y el área del Edificio de Estación destinado a la Operación Ferroviaria. En el área destinada a un futuro sector educativo, indicado en las plantas de proyecto, se dejarán previstos tableros, cañerías, bocas y cajas de pase sin tapa por donde se pasará el cableado, no contemplado en este proyecto. La ejecución de las instalaciones eléctricas se ajustará a lo establecido en la norma IRAM AADL J20-06 y normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina última edición, así como a los requisitos establecidos por la resolución E.N.R.E N° 207/95. La ejecución de dicha instalación deberá ser supervisada por un Instalador Habilitado. Proyecto de Iluminación Las instalaciones de alumbrado en andenes e iluminación que incorporarán sistemas o tecnología LED, deberán disponer inicialmente de un estudio o proyecto luminotécnico que incluirá un apartado fotométrico en el que se expondrán las características fotométricas de las luminarias y el estudio lumínico realizado sobre la instalación de referencia. Al ser distinta la fotometría de un LED y el flujo de una luminaria única, respecto al conjunto de un numero de ellos (flujo LED x N° de Luminaria con N° de LED), se presentará ésta referenciada a 1.000 lúmenes y se realizará con un goniómetro calibrado de un fabricante reconocido internacionalmente, siendo recomendable que las mediciones sean realizadas en una sala acondicionada para efectuar las

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

38 página 70 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

mediciones con la luminaria en su posición de trabajo, sin que existan corrientes de aire y a una temperatura ambiente de 25°C +/- 1°C. Los datos fotométricos para la luminaria utilizada en el proyecto exigibles son:      

Curva fotométrica de la luminaria Curva del factor de utilización de la luminaria Flujo luminoso global emitido por la luminaria Eficacia de la luminaria en % Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria

Con estos datos se realiza el proyecto luminotécnico que incorpora:  

Cálculo luminotécnico para cada sección de proyecto Cálculo de la eficiencia energética para cada sección de proyecto

El Proyecto de Iluminación debe cumplir con los niveles de Iluminación según lo estipula la Norma IRAM AADL J 20-06 72, donde para andenes debe tener un nivel de 100 lux como valor mínimo en el plano de trabajo, considerándose que el plano de trabajo en el caso del andén es el piso del mismo. El proyecto Lumínico deberá calcularse mediante software y deberá presentarse las memorias descriptiva y técnica respectivamente. Se deberá entregar un proyecto que incluya: Según el caso, el aporte de una sola luminaria donde se indiquen: 

Curvas Isolúx



Distribución Lumínica en colores falsos



Distribución Lumínica en grises

Según el proyecto de distribución genérica de Luminarias que muestren 

Curvas Isolúx



Distribución Lumínica en colores falsos



Distribución Lumínica en grises

Del proyecto en particular de la Estación se deberán entregar en planos escala 1:200 

Curvas Isolúx



Distribución Lumínica en colores falsos



Distribución Lumínica en grises

La Contratista deberá realizar una prueba genérica con 3 postes simulando un sector con las dimensiones del andén para verificar los valores calculados por el proyecto.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

39 página 71 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

1. Se completará el nivel de iluminación, de 250 lux bajo cubiertas y lugares cerrados y de 400 lux en los sectores de boleterías y hall. Estos requerimientos serán verificados por la inspección de obra, como paso previo a la certificación final del ítem. Nivel de iluminación en baños públicos: La cantidad y potencia de los artefactos de iluminación de esta área, se definirán para lograr un nivel de iluminación media de 200 lux en general, y de 400 lux en las zonas de bachas y mesadas.

4.1.1. - Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros principales El contratista deberá tener presente que se realizarán nuevas instalaciones. Para ello deberá determinar el consumo eléctrico total de las instalaciones proyectadas, y en caso que el consumo total exceda las potencias contratadas, el Contratista deberá solicitar en nombre de la ADIF a la empresa de servicios públicos que corresponda la repotenciación de la acometida trifásica de provisión de energía eléctrica existente, o en caso de no existir deberá solicitar una nueva conexión. El Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de las conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los trabajos indicados por la empresa de servicios.

4.1.2 - Provisión e Instalación de Tablero General y Seccionales De la nueva acometida municipal se deberá alimentar al nuevo tablero general a ubicar en el gabinete destinado a tableros en el nuevo edificio de Boletería de la estación. Desde aquí se alimentará la totalidad de las instalaciones de la estación que la contratista, conforme a la potencia de los artefactos a instalar y de las instalaciones nuevas y existentes deberá calcular y dimensionar tableros generales, seccionales y sus correspondientes protecciones. También deberá desarrollar los cálculos de los tableros seccionales, seccionadores bajo carga, interruptores termo-magnéticos, interruptores diferenciales, dispositivos de arranque, de protección y el dimensionamiento de los cableados de cada instalación. El sistema de datos para televisores y pantallas de información estarán enlazados a una consola (rack) ubicada en el mismo sector que se ubique su tablero seccional ya sea en la boletería o bien en un local destinado a tal fin de acuerdo a lo indicado por la Inspección. Todos los tableros serán metálicos, y se deberán evitar las cañerías a la vista. En los casos que las cañerías no puedan ser embutidas, estas serán de hierro galvanizado, en los espesores y secciones correspondientes de acuerdo a la cantidad de conductores que alojen, debiendo tener en cuenta la posibilidad de ampliación del tendido. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

40 página 72 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

La totalidad de los Tableros Generales y Seccionales, llevarán luces piloto tipo ojos de buey en su frente, así como señales de presencia de tensión en cada una de las fases. Cada una de las llaves termomagnéticas deberá ser indicada con letra y número, referencias que permitirán identificar los circuitos a los que pertenecen. A tal efecto, cada uno de los Tableros deberá poseer en el Dorso de la Tapa, un plano que indique una sectorización de los circuitos y un listado con las referencias de las protecciones mencionadas. El edificio de Estación contará con su correspondiente Tablero Seccional, el cual deberá ir ubicado en el mismo edificio en un lugar que no sea accesible al pasajero o público en general y deberá contar con cerradura con llave. Protecciones: En los Tableros Eléctricos mencionados se deberán proveer y conectar los distintos elementos de protección que fije el Proyecto Eléctrico solicitado. Los elementos a instalar, serán de las siguientes calidades, siendo las marcas y modelos solamente indicativos, aceptándose como similar a Siemens, ABB y GE, Merlin Gerin – Schneider a saber: Seccionadores bajo carga DIN de 20 a 100 A marca Merlin Gerin - tipo I. Interruptores termo magnéticos DIN marca Merlin Gerin - tipo C60 o NG125H Interruptores diferenciales DIN marca Merlin Gerin – tipo IDsi multi 9. Bases y fusibles marca Siemens - tipo NH. Seccionadores porta fusibles DIN y fusibles marca Merlin Gerin - tipo STI. Telerruptores marca Merlin Gerin Llaves selectoras marca Merlin Gerin tipo CM. Lámparas de señalización marca Merlin Gerin - tipo V. Transformadores de intensidad marca Merlin Gerin - tipo TI. El Contratista deberá ajustar la regulación de las protecciones y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiación correspondiente.

Cableado Se deberá cablear toda la instalación con cables tipo “Sintenax” – Afumex 1000 o similar de marca reconocida en el mercado para las instalaciones exteriores y alimentación general y del tipo taller para distribución interna de módulos y cubiertas, de las secciones que se indique en el Proyecto Ejecutivo solicitado.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

41 página 73 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El cableado deberá iniciarse en el Tablero Eléctrico General y seccionales y deberá alimentar a cada una de las columnas de iluminación, refugios y edificios realizando sus conexiones por medio de borneras o conectores a presión que deberán ubicarse dentro de las columnas de iluminación y en cajas de pase y acometida que el contratista deberá colocar para tal fin en los lugares de implantación de cada una de las obras que conforman la estación (edificio de estación, y cubiertas). Las cámaras de registro no podrán contener ninguna conexión, sólo deben servir de registro y como cajas de pase. Se emplearán conductores de cobre electrolítico y responderán a lo indicado por normas IRAM 2183 y 2202, con aislaciones de PVC de 1000V y serán del tipo antillama. La sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 para instalaciones de iluminación y fuerza motriz. Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo será del 3% para iluminación y del 5% para fuerza motriz. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal.

4.1.3 – Instalaciones Eléctricas en andenes (Iluminación / Audio / Video) 4.1.3.1 - Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de polipropileno reforzado. Bajo el nuevo andén a construir, se deberán construir la cantidad de cañeros como sean necesarios teniendo en cuenta el proyecto eléctrico a presentar, donde se deberá pasar, desde el tablero ubicado en la boletería, electricidad, audio y video, que serán utilizados para alimentar los refugios y columnas de iluminación nuevas a colocar y toda otra instalación que surja del proyecto eléctrico. El presente ítem corresponde al tendido troncal desarrollado bajo el andén y a lo largo de los tabiques de apoyo del mismo, partiendo desde el sector de tableros generales. Se accederá a ellos por medio de bocas de acceso superior ubicadas cada 18 m y desde las cuales se podrá acceder a las baterías de cajas de pase y derivación que darán acceso a las canalizaciones de distribución secundarias. Las cajas de pase y derivación deberán ser estancas de plástico reforzado y tapa con burlete de goma incorporado. Además de estos cañeros se deberá colocar adicionalmente 4 caños de 4” para las obras de señalamiento; se accederá a ellos mediante cámaras de inspección con tapa ubicadas en los mismos puntos de las bocas de acceso a las baterías de cajas de pase anteriormente descriptas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

42 página 74 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Las cañerías a utilizar en las instalaciones eléctricas de 380/220V serán de caños de Polipropileno o acero galvanizado semipesado (para instalaciones a la intemperie) de las secciones y espesores indicados en los planos y proyecto eléctrico. Las cañerías estarán adosadas mediante grapas de hierro reforzado a la estructura de hormigón. No se permitirán caños corrugados ni caños cloacales de 4”. Todos los cañeros deberán concurrir a la sala de tableros y todas las cañerías responderán a NORMAS IRAM.

4.1.3.2 - Ejecución de cruce bajo vías En el caso que se deba efectuar el cruce de vías, se efectuará mediante cuatro caños de

Polipropileno Reforzado de 4". Estos serán enterrados a una profundidad no inferior a 1.5m medidos desde el nivel del hongo del riel de la vía. Este tipo de cruces contará con dos cámaras de inspección (una por extremo) de hormigón armado de sección rectangular de 1.00 x 0.60 mts y tapa debidamente identificada; su profundidad no será menor a 1.20m., debiendo estas ubicarse a una distancia mínima de 2.20 mts respecto del riel exterior de la vía más cercana. Debido a que los diámetros internos utilizados para las cañerías deben ser tales que la sección libre resulte como mínimo el doble de la sección ocupada, se instalarán la cantidad de caños/conductos que permitan el paso de todas las instalaciones necesarias de acuerdo al proyecto, más un caño del mismo diámetro para reserva.

4.1.3.3 - Ejecución de cañerías eléctricas secundarias y de distribución Desde las cajas de pase ubicadas cada 18m a lo largo de los andenes, se distribuirán las cañerías secundarias hacia los distintos puntos de alimentación (columnas de alumbrado, abrigos, módulos y tomas especiales), las cuales irán embutidas al igual que sus cajas de derivación en los tabiques, bases y solados de hormigón armado hasta su punto de acometida final. Estas canalizaciones podrán ser del tipo flexible, siempre y cuando cumplan con las exigencias de la normativa vigente. Se deberán dejar la cantidad de cajas necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las instalaciones. Se dejarán cajas en todos los puntos de acometida en las columnas de alumbrado, módulos, abrigos, molinetes, etc. 4.1.3.4. - Tendido de Circuitos eléctricos para Columnas de Alumbrado de Andenes Corresponde al cableado de circuitos para la alimentación de las columnas de alumbrado público a instalar en andenes, accesos y espacios exteriores. 4.1.3.5. - Tendido de Hidrolavadoras

Circuitos eléctricos

para Tomas Especiales para

Sobre las plataformas de andenes y cada 50 m se deberá instalar dos (2) tomas de 20Amp uno (1) monofásico y uno (1) trifásico de uso exclusivo del operador ferroviario. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

43 página 75 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Se deberá consensuar con la inspección de obra su ubicación, debiendo alojarse en gabinetes estancos de chapa pre pintada con cerradura de seguridad. 4.1.3.6- Tendido de Circuitos eléctricos para Sistema de Molinetes SUBE (NO APLICA) 4.1.3.7- Tendido de Circuitos para Sistema de altavoces Las conexiones de alimentación de los altavoces serán a través de dos circuitos independientes por andén de 100v, estructurados en forma alternada de tal forma de evitar en caso de corte eléctrico que los andenes queden sin servicio de altavoces. El cableado debe ser del tipo bipolar de 2 mm x 1,5 mm rojo y negro de PVC con doble cobertura. 4.1.3.8 - Tendidos de Circuitos para Sistema de Cámaras de Video El cableado de red a utilizar será del Tipo FTP outdoor Cat 5 e o 6, (primeras marcas) y tendrá una doble vaina de protección, sus conectores RJ45 serán de primera marca.

4.1.3.9/10 - Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con Luminarias LED (simples o dobles): De acuerdo al proyecto de la estación, la Contratista deberá proveer y colocar columnas de alumbrado de caños redondos de hierro en 3 tramos diferenciados: Caño de 5” hasta los 2.00 m, luego caño de 4” hasta los 4.00 m y caño redondo de 3” hasta los 6.00 m. Su altura total será de 6 m respecto del N.P.T. de los andenes elevados. En su remate deberán poseer un caño de 2” que servirá de soporte de la luminaria y será de la extensión necesaria para cumplir con los requisitos de intensidad lumínica antes especificados. La separación de las columnas será de 9 m y su disposición se encuentra especificada en los planos de Arquitectura correspondientes. El Contratista deberá proveer e instalar en cada columna una luminaria de LED de la potencia necesaria para asegurar un nivel de iluminación uniforme sobre todo el piso del andén de 100 lux. Dichas luminarias deberán ser de marcas reconocidas en el mercado como “Philips, Coradir u Optilux”, y poseer como máximo las siguientes características: LUMINARIA LED (160); POTENCIA: 101W; FLUJO LUMÍNICO: 9.3 Klm; FOTOMETRÍA: CIC-L-790-14, o de calidades y características equivalentes, que posee reposición continua en el mercado. Además de la cantidad de luminarias necesaria para llevar a cabo el proyecto, el Contratista deberá entregarle a ADIF S.E., previa a la recepción provisoria de la Obra, un 10% adicional de la cantidad de luminarias del proyecto (completas, incluyendo los módulos de LEDs y drivers, y listas para su instalación) en concepto de repuesto. Es esencial contar con una iluminación mínima en andenes en caso de corte y/o conmutación de suministro, por lo cual cada dos columnas de iluminación, un artefacto deberá funcionar independientemente de la alimentación. Se deberá tener en cuenta, y para no dañar estos artefactos instalar filtros de armónicos adecuados que disipen toda interferencia y picos de tensión. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

44 página 76 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

A 2,50 m de altura del N.P.T. deberán contar con una tapa que dará acceso a las borneras y a la toma de tierra que deberán instalarse en su interior. En su base de contacto con el solado de andenes, las columnas de iluminación llevarán un plinto cilíndrico en hormigón armado. El mismo tendrá un diámetro aproximado de 25cm y una altura de 12cm. Se ejecutarán utilizando un encofrado de caño de PVC o bien encofrados metálicos especiales. 4.1.3.11 - Provisión e Instalación de Altavoces en columnas de Iluminación s/cálculo El sistema de audio deberá ser propuesto por la Contratista y cumplir con dos funciones básicas: 

-Buen nivel de audición. (Volumen audible en todos los sectores de andenes, esto incluye sus extremos y accesos).



-Claridad en el mensaje para la correcta interpretación de la voz por parte de los pasajeros.

Se deberá presentar un proyecto realizado por un especialista aceptándose que dicho proyecto sea aportado por el proveedor de los equipos, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

Bocinas de intemperie de 8 Omhs de impedancia para audio HD 1500 75 W.

Se podrán utilizar las columnas de alumbrado como soporte de los altavoces.

4.1.3.12 - Provisión e Instalación de Equipo de Control Central del Sistema de Audio (Ver anexo VIII) El sistema deberá poseer un amplificador de audio y su micrófono, que estarán instalados dentro de la boletería principal, así como la cantidad necesaria de altavoces por andén para cumplir con un nivel sonoro admisible. El equipo central deberá permitir alternar entre la reproducción continua y en ciclos de múltiples mensajes grabados; y la utilización del micrófono abierto para mensajes o comunicaciones específicas.

4.1.3.13 - Provisión e instalación de Cámaras de Video Se debe proveer un sistema de CCTV completo “llave en mano”, con instalación de cámaras de video vigilancia cubriendo los accesos a la estación, andenes, halls, líneas de molinetes, boleterías, bajos semicubiertos, módulos de control, perímetros de módulos de sanitarios, (ver “Requisitos de Cobertura”), a fin de que no queden puntos ciegos y sin control por cámaras. El contratista deberá efectuar todas las canalizaciones, cableados de video/datos y de alimentación eléctrica, hasta un “Rack Principal” local, que se deberá ubicar dentro de la PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

45 página 77 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Boletería Principal de la estación o en una sala técnica independiente, con una interface para supervisión y exportación de videos. Allí el equipamiento deberá estar rackeado y todos los extremos de los cableados correctamente rotulados con información que facilite el diagnóstico y mantenimiento. Se deberá instalar un monitor de servicio. La solución de CCTV a implementar deberá cumplir con el estándar y compatibilidad ONVIF, cámaras IP y NVRs, switches (PoE), UPS y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Deberá permitir eventualmente el enlace con el resto de las estaciones (no contemplado en esta etapa). Tanto las cámaras IP como los NVR deberán ser de marcas reconocidas del mercado: HIKVISION (preferentemente, ya que ya se ha desplegado este equipamiento en las primeras estaciones), DAHUA o VIVOTEK. Las características mínimas de las cámaras son: resolución HD (720p), día/noche con ICR, rango dinámico amplio (WDR), compensación de contraluz (BLC), con lente varifocal de 3-12mm, alimentación 12VDC, 24VAC y/o PoE. Para las cámaras fijas tipo “box” se deberá proveer protección adicional en gabinetes antivandálicos con grado IK10 como mínimo; si son de montaje en intemperie, adicionalmente deberán ser aptos para exterior con grado IP66 como mínimo. Dependiendo de la altura de instalación se relajará este requerimiento: para cámaras montadas a alturas superiores a los CINCO (5) metros de altura (sobre columnas, techos o muros) no es necesario instalar este tipo de gabinetes y son admisibles housings metálicos estándar (si son posiciones exteriores siempre deben ser estancos con grado IP66). Para lugares de montaje “bajo”, podrán emplearse tanto minidomos fijos antivandálicos (grado de protección IK10) como cámaras fijas tipo “box” dentro de gabinetes antivandálicos de tipo “trapezoidal”, construidos en chapa DD N14 (2mm), con ventana de policarbonato de 6mm y tornillos antidesarme. Para lugares de baja o nula iluminación nocturna se deberán instalar cámaras del tipo minidomo fijo antivandálico con iluminador IR. No se aceptará la instalación de cámaras tipo “bullet” en el interior de ningún tipo de gabinete o housing, ni interior ni exterior. En el caso de los switches Ethernet a utilizar, también deberán ser de marcas reconocidas del mercado como CISCO (preferentemente), ALLIED TELESIS o HP. Las características mínimas son OCHO (8) bocas 10/100 Mbps, layer 2, administrables y preferentemente PoE (ver punto siguiente). Los switches Ethernet deberán ser preferentemente PoE, para llevar energía a las cámaras a través del mismo cableado UTP de señal. Para aquellos casos en que no se utilicen switches PoE, se deberá llegar con energía de baja tensión (24VAC ó 12VDC) a los gabinetes de cámara. No se admitirá bajo ninguna circunstancia la instalación de fuentes de 12VDC o transformadores de 24VAC en el interior de los gabinetes de cámaras. En el caso de existir switches que trabajen como repetidores desde la NVR hasta las camaras, estos se deberán proteger con cajas metálicas, de tipo antivandálico, estancas con grado de protección de IP66 mínimo. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

46 página 78 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Requisitos de Cobertura Con carácter general, se enumeran algunas observaciones a tener en cuenta para el dimensionamiento del proyecto de las instalaciones: 

Para la ubicación y distribución de las cámaras de plataformas, se debe asegurar la total cobertura (100%) de las plataformas, en toda su extensión y prioritariamente el borde del andén.



Cobertura de accesos y sectores de circulación dentro del predio de la estación.



Cobertura de los cruces peatonales a nivel si los hubiere. Visualización desde ambos lados de las vías.



Visualización exterior del sector acceso y puerta de entrada a boletería.



Cobertura del sector exterior de ventanilla boletería, con visualización desde arriba o lateral (entre usuario y ventanilla).



Cámara en interior de boletería para visualización de sector caja fuerte.



Las cámaras de andenes deberán estar dispuestas “en cascada” donde todas las cámaras observan en el mismo sentido (la cámara siguiente en la secuencia observa “la espalda” de la cámara que la precede), y de manera tal de apuntar en el sentido contrario al de circulación del tren, a fin de mejorar la visualización de cualquier incidente.

Disposición de cámaras “de a pares”, observando a ambos lados de la posición (columna/muro) de montaje: Las cámaras fijas deben siempre instalarse “en cascada”, donde todas las cámaras observan en el mismo sentido (la cámara siguiente en la cadena observa “la espalda” de la cámara que la precede). La otra forma—de a pares— genera un ángulo (sector) ciego debajo de la posición, cuya magnitud depende de la focal de la lente empleada, y puede ser muy amplio. En esos “sectores ciegos”—que son detectables a simple vista—suelen cometerse los ilícitos, en todos los ámbitos. Por otro lado, si las cámaras no están en cascada es muy difícil hacer el seguimiento de una persona en movimiento (especialmente en un espacio lineal de circulación como una calle, un pasillo o un andén), en grabaciones y, especialmente, en visualización de video en vivo: las personas aparecen en diferentes cámaras (contiguas) entrando y saliendo por bordes opuestos de la imagen. Este tipo de instalación “de a pares” por posición es muy conveniente para el instalador/contratista (menos materiales y mano de obra), pero definitivamente no es una buena práctica. Algunas posiciones de cámaras que son muy importantes: a. Cámara que observa el rack principal de equipos. b. Cámara/s que observa/n los PAN ubicados en proximidades de la estación

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

47 página 79 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Monitor de visualización de cámaras: Se considera una opción conveniente que ese monitor se encuentre montado fuera del rack, con un soporte de pared adecuado. Esto simplificaría mucho la detección de cámaras fuera de servicio, particularmente mientras el sistema opere sin conectividad a un sitio central.

4.1.3.14. - Provisión e Instalación de Equipo de Control Central del Sistema de Cámaras de Video - Sala de Monitoreo El Centro de control e Isla de Grabación estará compuesto por los siguientes equipos: 

Monitores. Se deberán utilizar monitores color con sistema PAL, que permite la identificación de personas y artículos, su tamaño podrá ser entre 9” (23 cm) y 12” (31cm).



Secuenciador de video- Multiplexor. El secuenciador de video muestra de a una las cámaras, con un tiempo de secuencia fijado. Un tiempo corto de secuencia puede ser poco práctico y molesto para el ojo del operador mientras que un tiempo mayor puede traer como resultado pérdida de información para las cámaras que no están expuestas, por lo que se utilizará un Multiplexor, dado que los multiplexores son dispositivos que realizan la división del tiempo haciendo múltiplexación de las señales de entrada de video y producen dos clases de salidas de video. Una de ellas para visualizar todas las cámaras a la vez en una misma pantalla. Esto significa que, si tenemos un multiplexor para 9 cámaras, todas podrán verse en un mosaico de 3x3. El mismo concepto se aplica a los multiplexores de 4 y de 16 cámaras. Estará relacionado a la cantidad de cámaras y cantidad de monitores que se instalen, se requieren como mínimo dos monitores. En tanto la otra salida, de VCR, envía las imágenes multiplexadas de todas las cámaras seleccionadas para grabar.



Equipo de grabación. Si ante un evento es necesario analizarlas imágenes grabadas con anterioridad, la calidad y fácil disponibilidad resulta fundamental para una correcta evaluación de lo sucedido. La grabación digital ofrece una serie de ventajas con respecto a la grabación en cinta magnética. Los sistemas DVR (digital video recorder) cubren tres funciones, a saber: 1.

Multiplexor: Muestra hasta 32 cámaras en una sola pantalla.

2.

b. Grabador: Graba imágenes por meses, dependiendo de su capacidad expandible.

3.

c. Servidor IP: Accede a las imágenes en vivo y grabadas a través de redes IP. Características del sistema DVR (digital video recorder) a elegir:  Cantidad de cámaras que acepta el equipo: 4, 8, 16, 32 o 64 cámaras. De acuerdo al sistema a instalar dependiendo de las necesidades de cada estación por su tamaño y áreas o sectores a vigilar. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

48 página 80 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

           

  

  





Cantidad de imágenes por segundo que permiten grabar. En cuadros por segundo. Capacidad de almacenamiento que admiten: En gigabytes de disco rígido Entrada para grabación de audio. Detección de movimiento por video. Grabación por fecha, día y hora. Entradas de alarma. Tamaño de la imagen grabada: Entre 160x120, 320x240 y 640x480 píxeles. Tipo y cantidad de salidas para monitor (analógicos o SVGA). Opción de grabar cada cámara a distinta velocidad de acuerdo a la importancia de las escenas a visualizar. Conexión remota por red, mediante web browser o software cliente. El Predio tendrá la capacidad de mantener los videos de las cámaras asociadas durante 20 días. Este respaldo quedará alojado en los NVR/Server ubicados en la estación. El equipo grabador NVR seleccionado admitirá un 30% de canales adicionales a los utilizados El equipo NVR estará especificado con canales Full HD El equipo NVR atenderá a múltiples usuarios concurrentes conectados remotamente, ya sea dentro de la red Local, o desde Internet El Equipo NVR dispondrá de al menos DOS (2) placas de red 10/100/1000. El dimensionamiento del Storage para cada equipo NVR cubrirá 20 días de grabación continua para el total de las cámaras conectadas. Los discos utilizados en todas las NVR serán especificados especialmente para Video Vigilancia, con un ciclo de trabajo de 24x7x365, los discos serán Western Digital WD Se™ TR800M, SeageateST4000VM000, ST4000VX000, todos de 4 Tera Bytes. El equipo grabador dispondrá de al menos 8 entradas y 3 salidas digitales, las mismas se utilizarán en el sistema de avisos de fallas. El equipo Grabador será provisto con un LED de 22”.

Almacenamiento: se determina un período mínimo de retención de grabaciones de SIETE (7) días en calidad HD (720p), salvo para aquellos casos particulares en que las Gerencias de Seguridad Operacional o de Seguridad Integral y Prevención determinen que es necesario un periodo más prolongado.  REQUERIMIENTO MÍNIMOS DE LOS ELEMENTOS DE SWITCHEO. Switch Remoto: 8 Puertos Giga, POE 803.3af, POT > 130 w Administrable.  Las marcas a utilizar serán CISCO o HP, no se utilizarán segundas marcas. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

49 página 81 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”







 



BACKUP DE ENERGÍA - CONTINUIDAD DE SERVICIO. Todos los equipos inherentes al funcionamiento de la red de video monitoreo continuarán funcionando ante un corte de energía al menos durante 60 minutos. Las UPS deben ser aptas para reportar status de funcionamiento localmente y, eventualmente a un centro de monitoreo remoto (no contemplado en esta etapa). PROTECCIONES Y FILTROS. Se dispondrá de protecciones convencionales, Llave térmica y Disyuntor. Se colocarán filtros activos para la alimentación de los equipos dimensionados para su consumo máximo. Se deberá contar con protecciones de sobretensión y descargas atmosféricas en los extremos de los circuitos de CCTV, y con una puesta a tierra en el Rack Principal, independiente de las jabalinas del local/edificio, exigiendo un valor máximo de PAT de 5 ohms y su certificación correspondiente. El cable UTP a utilizar debe ser (como mínimo) Cat 5e, doble vaina. Todo el despliegue de cañeros sobre muros/techos deberá asegurar que en ningún tramo de la canalización quedan los cableados expuestos. Las transiciones de fin de cañero a los gabinetes se resolverán con tramos de flexible espiralado de acero recubierto con PVC con acoples adecuados de ambos lados (cañero y gabinete). No se admitirá bajo ninguna circunstancia que se desplieguen por la misma canalización cables de corrientes débiles (señal) y de energía de 220VAC.

4.1.3.15 - Puesta a tierra (jabalinas): La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5mm como mínimo. Por otro lado, cada columna de iluminación indefectiblemente deberá contar con un cable de descarga a tierra, de cobre desnudo de 2,5mm, unido a la columna por medio de terminales de pala-arandela y tornillos inoxidables, que irá cubierta con el plinto de la columna una vez realizados los ensayos correspondientes y conectados a una jabalina de acero/cobre, tipo Copperweld o similar de 3/4" de diámetro y 2,00m de longitud aproximada, autoincable, además se deberá proveer dos jabalinas por refugio nuevo a instalar, dos por módulo de control sube e instalaciones eléctricas en los edificios de boletería, baños y servicios. Las conexiones con sus cables de acometida se realizarán por medio de abrazadera de cobre. El valor de resistencia solicitado a esta instalación será de 5 Ohm o inferior. En caso de no lograrse este valor, se podrán conectar en PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

50 página 82 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

paralelo, ramas a jabalinas hincadas, tantas sean necesarias para obtener los niveles de resistencia requeridos. Tierra técnica Además de la Tierra Eléctrica, en cada tablero seccional deberá disponerse de una barra extra denominada Tierra Técnica. La distribución entre tableros de dicha Tierra deberá realizarse con un conductor aislado de 16 mm² desde cada tablero hasta el punto de conexión a jabalina, ubicada en el área de Conexión Principal. Esta tierra debe ser absolutamente independiente de otra tierra, conectado a la tierra eléctrica en el punto más próximo a la jabalina, y se conectan a ella los siguientes equipos: Sistemas de CCTV - Audio Sistema de automatización - Alimentadores UPS para PC Esta tierra deberá estar absolutamente aislada, especialmente en lo que respecta a los conductos eléctricos. Una vez completado el trabajo, se medirá la resistencia de las puestas a tierra y se verificará la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes metálicas de la instalación así como también el nivel de iluminación, respetando lo expuesto en PETG y PETP. 4.1.3.16 – Instalación de Pararrayos: Para el cálculo y dimensionamiento del sistema para la protección de las estructuras contra descargas atmosféricas se tomará en cuenta las Normas IRAM 2184-1, 2184-1-1, IEC 1024-1, IEC 1024-1-1. El contratista presentará para su aprobación las memorias de cálculo.Se solicita la provisión e instalación de pararrayos tipo Franklin montados sobre columnas reticuladas de acero galvanizadas en caliente sobre todas las estructuras metálicas, para obtener un Nivel de protección II.Se instalarán pararrayos por sobre las nuevas cubiertas de las estaciones, con una altura que sobrepase 5mt sobre la cubierta, para la descarga se emplearan conductores de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, y descargarán sobre jabalinas de 3 m de longitud, independientes de las demás puestas a tierra. Estas jabalinas deberán tener una resistencia a tierra menor a 3 ohm y podrán unirse mediante una conexión equipotencial si los cálculos indican una mejor resolución del sistema. 4.1.3.17 – Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento y Electrificación Se deberán ejecutar sendos cañeros de reserva para futuros tendidos de las instalaciones de los sistemas de señalamiento ferroviario y electrificación del servicio a 25 kw. Estos cañeros se desarrollarán en la parte del andén a intervenir, para completar PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

51 página 83 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

todo el desarrollo longitudinal del mismo, debiendo ser tendidos en forma subterránea y disponiendo de cámaras de inspección cada 36 m de longitud. Dichas cámaras se dispondrán a nivel de contrapiso u hormigón de limpieza y serán accesibles desde las tapas de inspección ubicadas en las plataformas de los andenes, las cuales se encontrarán ubicadas cada 18m, accediendo de esta manera a los diferentes servicios cámara de por medio. Canalizaciones Para el Sistema de Señalamiento Ferroviario, se deberán disponer por andén 4 caños de polipropileno (PPL) reforzado de 4”, los cuales deberán quedar debidamente amurados a nivel del contrapiso. Para el Sistema de Electrificación de Alta Tensión de 25 Kw, se deberán disponer por andén de 2 caños de polietileno de alta densidad (PEAD) reforzado de 6”, los cuales se ubicarán en un estrato inferior a los anteriores, y sobre manto de arena seca. Cámaras de Pase e Inspección Las cámaras del sistema de tendidos de Señalamiento Ferroviario, deberán ejecutarse en mampostería de ladrillo común con terminación de revoque impermeable o en su defecto aros de hormigón premoldeado. Estas cámaras irán ubicadas cada 36 metros, intercalando el acceso a uno u otro servicio cada 18 m de longitud. Las mismas deberán disponer de una tapa de hormigón armado tipo loseta, las cuales dispondrán de 2 manijas de hierro redondo de 16 mm para su levante. El fondo de estas cámaras deberá ser abierto debiendo sus laterales insertarse en el terreno natural no menos de 40 cm desde el nivel inferior de las cañerías. En su fondo se colocarán 10 cm de arena seca y 10 cm de piedra partida a los efectos de materializar un desagüe por infiltración en caso de acceso de agua a las mismas. Las dimensiones de las cámaras para el sistema de señalamiento serán de 0.60 m x 0.60 m, y para el sistema de electrificación de 0.50 m x 1.50 m. En los extremos de los andenes, se deberán dejar las cañerías debidamente amuradas a los tabiques de los extremos de andenes, emergiendo 10 cm respecto de la cara exterior de dichos tabiques, y por debajo del nivel del terreno natural o solado existente según el caso, de tal forma de posibilitar una posterior ejecución de cámaras de pase para la continuación de ambos servicios. Nota: La unidad de medida por metro lineal (ML) presente en las planillas de cotización incluye la provisión e instalación de la totalidad de las cañerías descriptas en el presente ítem, así como la ejecución de la totalidad de las cámaras de pase e inspección.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

52 página 84 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DE TENDIDOS DE CAÑEROS DE RESERVA PARA FUTUROS SERVICIOS DE SEÑALAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN

SECCIÓN TRANSVERSAL CÁMARA SEÑALAMIENTO

SECCIÓN TRANSVERSAL CÁMARA ELECTRIFICACIÓN

4.1.4 – Instalaciones Eléctricas en Edificios Operativos Valen las especificaciones generales incluidas en el Item 4.1. Instalaciones eléctricas y de corrientes débiles El presente ítem corresponde a la alimentación eléctrica e iluminación del Edificio de Estación a reconstruir y el depósito exterior. Se deberá tener en cuenta que esta licitación no incluye la instalación eléctrica del área B, por lo que sólo comprenderá las cañerías, gabinetes, bocas y cajas de pase para el futuro cableado. Corresponde a todas las tareas de Instalación Eléctrica y de Iluminación en un todo de acuerdo al plano adjuntos como OC-GM1(B)-BAR-IE-PL-001/002/003 y todas las tareas que, aunque no se encuentren listadas en el presente ítem, sean necesarias ejecutar para que las instalaciones cumplan con el fin para el cual han sido encomendadas, PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

53 página 85 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

debiendo ajustarse a las reglamentaciones vigentes en términos de instalaciones eléctricas. Se deberán instalar los correspondientes tableros seccionales, con sus correspondientes protecciones y puesta a tierra, en cada uno de los nuevos edificios operativos a construir. Los mismos serán alimentados desde el tablero general a ubicar en la boletería. Se deberán ejecutar las canalizaciones, cajas de pase y derivación, amurado de cajas para bocas de iluminación, interruptores y tomacorrientes comunes y especiales, cableado de circuitos, puesta a tierra, provisión e instalación de artefactos interiores y exteriores, de acuerdo al proyecto eléctrico que la contratista deberá presentar. Para ello se deberá tener en cuenta el anteproyecto citado y el desglose de la planilla de cómputo adjunta al presente pliego. Particularidades 

Interruptores y Tomacorrientes: marca KALOP modelo CIVIL color blanco o de equivalente calidad y características.



Cajas de Embutir y Conectores: deberán ser metálicas galvanizadas.



Nivel de Iluminación Interior: Se deberá alcanzar un nivel lumínico de 200 lux.



Nivel de Iluminación en Hall: Se deberá alcanzar un nivel lumínico de 400 lux.

Artefactos de Iluminación:



Exterior (estancas) IP65: Lucciola – “MORE LED X303L” 2x18W (tubo 4000/6000°K). Medidas 1260 x 138mm. O similar.



Interior (embutidos p/baños): Lucciola – “LUXUS LUX128” 1 X 28w (tubo 4000°K). Medidas 1205 x 55 mm. O similar.



Interior (embutidos, p/bachas de baños): Lucciola – “TASSO LED – TLG.056”. 13W (Placa Led 4000°K). Medidas 570 x 51 mm. O similar.



Interior (embutidos p/Oficinas/depósitos): Lucciola –” TOP20W”. 20W (Placa LED 4000°K). Medidas Ø 230 mm. O similar



Tira de LED



Luminaria exterior tipo proyector LED con fotocélulas para su encendido automático nocturno.



Luminaria de emergencia tipo “GAMA SONIC DL20L” O SIMILAR PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

54 página 86 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Iluminación Hall Central: En caso que el sistema de Tira LED no se llegue a los valores de Iluminancia solicitados por el pliego, se recomienda reforzar la iluminación utilizando luminarias tipo “TOP20/40W”. El nivel de iluminación media recomendado para esta área es 300 lux. Iluminación de Emergencia: Sistema de Iluminación de Emergencia para instalar dentro del edificio de la Estación. Para implementar el mismo, se deberá dedicar un circuito eléctrico exclusivo, con protección termomagnética y diferencial, que alimente una serie de tomacorrientes ubicados en todos los ambientes que requieran de este tipo de iluminación. Deberán instalarse dichas luminarias en los siguientes sitios:

• Boletería: Un artefacto en la zona de cajas y un artefacto en la zona de tableros eléctricos. • Hall Central: un artefacto cercano a cada una de las puertas de acceso (ingreso y andén). • Baños públicos: Se deberá instalar uno en el de Caballeros y uno en el de Damas. Ambos en las cercanías de las puertas de acceso. •

Oficina de Jefe de Estación: un artefacto.

•

Depósito: un artefacto próximo a la puerta de acceso.

Se utilizarán luminarias autónomas de 90 LED con una autonomía mínima de 10hs, con conexión a 220Voltios y baterías libres de mantenimiento, tipo “GAMA SONIC DL20L” o similar. Los artefactos y los tomacorrientes respectivos deben estar ubicados a una altura no menor de 2.20 metros. Además, los artefactos deberán estar protegidos contra el vandalismo, especialmente en las áreas de acceso público.

4.1.5 – Instalación de Telefonía Corresponde a la instalación de una boca de telefonía fija interna, en cada uno de las Oficinas Operativas, incluye cañerías independiente y cableado. Las mismas deberán estar conectadas con la boletería a los efectos de su función como central de llamadas, las que serán provistas por el operador. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

55 página 87 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

4.1.6 – Instalación Termomecánica Corresponde a la instalación de un sistema de aire acondicionado tipo Split Frio/Calor constituido por una unidad condensadora exterior y una unidad climatizadora interior. El sistema deberá ser utilizado para cubrir los espacios de oficinas para el personal de evasión y limpieza. Las cañerías de cobre deberán ser embutidas en todos los casos, debiendo emerger en los puntos a partir de donde quedarán expuestas a la intemperie con su correspondiente aislación térmica de espuma de poliuretano y protección impermeable. Las salidas se realizarán con caños de chapa galvanizada de 3” y 4” con codo a 135º con pollera inferior. Los desagües particulares de cada equipo serán canalizados y empotrados, desde los mismos hasta la boca de desagüe cloacal secundaria más cercana. Las mangueras de desagüe de ½” serán alojadas en una cañería conformada por una manguera rígida de 1” embutida en las paredes, la cual deberá obtener continuidad hasta la boca de desagüe indicada y evitar desvíos cerrados. Los equipos exteriores ubicados en la fachada lado interior, deberán ser fijados a una bandeja metálica especialmente ejecutada a tal efecto, por medio de fijaciones tipo Fischer intermediando entre las patas del equipo y la bandeja de soporte de los mismos, con un taco de goma a los efectos de suavizar el traslado de las vibraciones de los equipos a la edificación, las cuales deberán contemplar en su diseño los espacios necesarios y las aperturas necesarias para permitir el mantenimiento periódico de los equipos. Las bandejas de soporte, servirá de elemento constitutivo del lenguaje formal del edificio. Las mismas estarán conformadas por estructura de hierro y malla de metal desplegado pesado tipo SHULMAN o de equivalente calidad y características. El diseño de estas piezas se deberá presentar en los planos de detalle de esta instalación, debiendo ser aprobado por la oficina de Arquitectura de ADIFSE. Llevarán como protección, una reja tipo jaula, la cual deberá contemplar en su diseño los espacios necesarios y las aperturas necesarias para permitir el mantenimiento periódico de los equipos. Esta jaula además, servirá de elemento constitutivo del lenguaje formal del edificio, cumpliendo la función de disimular la presencia del equipo técnico desde la distancia. La misma estará conformada por estructura de hierro ángulo laminado y malla de metal desplegado pesado tipo SHULMAN o de equivalente calidad y características.

4.1.7. – Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción Consiste en la instalación de un sistema de alarma INDIVIDUAL en los locales Operativos a construir, los mismos serán detectores de humo en la cantidad que determine el proveedor de acuerdo a las dimensiones y características de los locales a PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

56 página 88 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

cubrir. Todas las instalaciones de corrientes débiles deberán correr por medio de cañerías rígidas embutidas o bien por sobre los cielorrasos. El diseño y documentación de esta instalación está incluida dentro del proyecto ejecutivo a presentar por el contratista. La ubicación de la señal sonora será indicada por el O.F. Se deberán proveer Matafuegos Clase ABC y de CO2 de 5 kg en las cantidades que determine la normativa vigente, debiendo las mismas contar con la cartelería y señalización correspondientes.

4.1.8. – Sistema de Alarma Corresponde a la instalación de un sistema de alarma inalámbrico compuesto por detectores de movimiento en oficinas y/o espacios cerrados. Se implementará en Boleterías y Oficinas. La Contratista deberá presentar diversas propuestas ante la Inspección de Obra, las cuales serán debidamente aprobadas para su ejecución.

4.1.9 – Instalación Eléctrica – MÓDULO SUBE – (NO APLICA) 4.2. Instalaciones sanitarias Generalidades El contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones Sanitarias tales como: pluviales en andenes, oficinas operativas con office y vestuarios completos y desagüe de cabín de señales, todo ello en base a la documentación y planilla de cómputos adjunta al presente pliego. Ver planos de anteproyecto de instalaciones sanitarias: OC-GM1(B)-BAR-IS-PL-001 OC-GM1(B)-BAR-IS-PL-002 OC-GM1(B)-BAR-IS-PL-003

Los documentos desarrollados serán firmados por profesional matriculado habilitado, y presentados ante el Inspector de Obra para su aprobación. Al finalizar la obra y previamente a la Recepción Provisoria de la misma, el Contratista deberán entregar al I.O. un plano conforme a obra de la instalación sanitaria. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

57 página 89 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente Pliego deberá remitirse a las reglamentaciones del ADA y del Municipio en donde se desarrolle la obra, quienes deberán habilitar las nuevas conexiones cuando no sean existencias previas. Pruebas y Ensayos Además, el contratista tendrá a su cargo los ensayos o pruebas que la I.O. considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos, revoques o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la I.O. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

58 página 90 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de Comunicaciones de la dirección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la I.O., labrará el acta correspondiente de Recepción Provisoria de las Instalaciones Sanitarias.

4.2.1 – Desagües Pluviales 4.2.1.1 - Bocas de Desagüe abiertas de 30x30 en abrigos Al pie de cada una de las bajadas de caños de lluvia de los abrigos, la Contratista deberá construir Bocas de Desagüe de las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües, las mismas deberán ser ejecutadas y conectadas al sistema troncal. En los Abrigos sobre las plataformas de andenes, se deberán realizar nuevas bocas de desagüe de 0.30 m x 0.30 m, una por cada par de bajadas. Las mismas serán de mampostería y revoque impermeable y poseerán una rejilla de hierro. 4.2.1.2 – Rejillas lineales en Andenes en Coincidencia Con edificios Operativos y Módulos SUBE (NO APLICA) 4.2.1.3 – Embudos, Regillas o Bocas de Desagüe Abiertas/Tapadas Frente a Edificio de Estación 4.2.1.4 - Tendido de desagües pluviales troncales, desde bocas de desagüe y rejillas a desembocaduras existentes Nota: En un todo de acuerdo al ítem Proyecto ejecutivo de instalaciones sanitarias, el contratista, deberá estudiar el cuadro ferroviario y su actual escurrimiento de las aguas proveniente de lluvias con las obras existentes, y en base a su estudio deberá diseñar el nuevo tendido de desagües pluviales, debiendo adaptar el existente de corresponder. Deberá diseñar la correspondiente instalación, dimensionando dimensiones de rejillas, canaletas, embudos, piletas de pisos y secciones de cámaras y caños a los efectos de evitar anegamiento y/o inundaciones en cualquier sector de la nueva Estación debido al nuevo proyecto constructivo que debe desarrollar. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

59 página 91 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

La Contratista deberá realizar el tendido de la cañería de desagüe pluvial desde cada una de las mencionadas bocas de desagüe, la cual deberá desaguar a su vez por orden de prioridad en: 1-Pluvioductos subterráneos, 2-cordones cuneta, 3-zanjas a cielo abierto, 4-Terreno Natural Absorbente. Estas cañerías deberá ser del sistema O´ring de 3,2mm de espesor marca “AWADUCT”, con la sección, pendiente y tapada necesarias para cumplir correctamente su función, secciones que quedarán determinadas en el proyecto ejecutivo a presentar por la Contratista. 4.2.1.5 - Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable En aquellos sectores parquizados que dispongan de una topografía en pendiente o bien exista la presencia de taludes en las inmediaciones del sector a desaguar, el sistema de entubado dispondrá de cámaras colectoras constituidas por bocas de desagüe de 0.60 m x 0.60 m con reja de barras macizas de 20 mm y bastidor de hierro ángulo de 1.5”. Las cámaras serán de mampostería de ladrillo común y revestimiento de revoque impermeable. Su cantidad y distribución ideal será estipulada por la contratista en función del proyecto hidráulico a realizar.

4.2.2. – Desagües Cloacales Se deberá redimensionar, ampliar, reformar y ejecutar nuevos tendidos de desagües cloacales, a los efectos de garantizar el perfecto funcionamiento una vez construido los nuevos núcleos sanitarios y de servicios de la estación. Previamente a la ampliación de las instalaciones cloacales, se deberá realizar la limpieza y la verificación exhaustiva de las instalaciones cloacales existentes, identificando roturas, obstrucciones, bocas de acceso, cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos absorbentes y demás sistemas y componentes. En los casos que corresponda se deberán subsanar los vicios encontrados y realizar las pruebas hidráulicas correspondientes a fin de determinar la viabilidad de anexar ampliaciones de las instalaciones sobre dicho sistema pre-existente. 4.2.2.1 / 4.2.2.2 - Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios Corresponde a los tendidos troncales desde las cámaras de inspección a pie del edificios. Las cañerías a utilizar deberán ser del sistema O´ring de 3,2 mm de espesor marca “AWADUCT” o similar de 4” y con la pendiente y la tapada necesarias para cumplir correctamente su función. Se deberán utilizar materiales de marcas reconocidas en el mercado debido a su calidad y aprobados por la empresa Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA), así como estar sujetos a los requisitos estipulados en las Normas IRAM. Las Piletas de Patio Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

60 página 92 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

reforzada hermética de bronce cromado doble o simple de primera marca o similar y tornillos de fijación de 1/4 ALLEN cabeza embutida. Nota: Cuando no se indique dimensiones, tapas y rejas serán de 0,20 x 0,20m. En locales sanitarios, las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de proyecto y en ningún caso serán de medida inferior a la cámara correspondiente.

4.2.2.3 - Cámaras de inspección prefabricada de 60x60cm La Contratista deberá ejecutar la cantidad de cámaras de inspección necesarias desde las acometidas de desagüe cloacal de cada uno de los edificios, hasta su desembocadura final existente o nuevos pozos. Esta cámara deberá ser como mínimo de 60x60 cm y presentar tapas herméticas. Deberán presentar además una cañería de ventilación de PVC reforzado de 2´ que remate con sombrerete por sobre los 3.00m de altura a los cuatro vientos, lo más alejado posible, ubicación a consensuar con la inspección ejecutando la correspondiente cañería de ventilación. Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en jardines, llevarán además de la contratapa de hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado. En los casos que corresponda, se deberán ejecutar bocas de acceso de 20 cm de lado para permitir la limpieza y desobstrucción de la cañería. Tanto las cámaras de Inspección como las Bocas de Acceso deberán quedar claramente identificadas tanto en los planos como en el predio.

4.2.2.4 – Cámara Séptica: Antes del pozo absorbente deberá construirse una cámara séptica. En la ubicación que indique el Inspector de Obra se deberá construir una cámara séptica a fin de tratar los desechos e impedir la impermeabilización del pozo absorbente. Esta cámara se deberá conectar con las cámaras de inspección con los pozos absorbentes indicados en el ítem siguiente

4.2.2.5 – Pozo Absorbente: En la ubicación que indique el Inspector de Obra se deberá construir dos pozos absorbentes conectado entre sí, de 1.00m de diámetro y 10.00m de profundidad, con tapa de hormigón armado, boca de desagote y cañería de ventilación a los cuatro vientos a ubicarse en la posición que indique el Inspector de Obra.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

61 página 93 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

4.2.2.6 – Conexión a Red Cloacal Existente: En caso de existir red de cloacas en la estación se efectuará la conexión entre el grupo sanitario y la red de infraestructura urbana, siendo el contratista quien deberá requerir el servicio de conexión por orden y cuenta de ADIF. En caso de no existir red de cloacas se ejecutarán los ítems 4.2.2.4 y 4.2.2.5. Cámara Séptica y Pozo Absorbente.

4.2.3 – Agua Corriente 4.2.3.1 – Conexión a los Tanques de Reserva Existentes (NO APLICA). 4.2.3.2 - Provisión e Instalación de DOS Tanques de Reserva de 1500 lts – incluye Estructura Metálica de Apoyo y Reja de Cierre Perimetral La capacidad de los tanques de reserva y cisterna deberá ser calculada en base al proyecto ejecutivo de instalaciones sanitarias, el que deberá tener presente la alimentación de los núcleos sanitarios y el lavado de andenes. En el punto indicado en el plano de proyecto se dispondrá de un tanque Cisterna y de tanques de Reserva. Los Tanques de Reserva, se alojarán sobre una torre metálica. En su parte superior, deberá tener una capacidad de 3000 lts y estar fabricado en acero inoxidable. Serán de acero Inoxidable AISI 304 con cuatro capas, tipo Affinity o de equivalente calidad y características. Dispondrá de un colector con válvula de limpieza y la cantidad de bajadas como núcleos sanitarios deba alimentar de acuerdo al proyecto ejecutivo a presentar, cada una con su correspondiente llave de paso. 4.2.3.3 - Instalación de Tanque Cisterna de 2000 lts En relación a cada tanque de reserva se deberá disponer de un Tanque Cisterna de 2000 lts de capacidad, el cual irá apoyado en una platea de Hormigón Armado de 15 cm de espesor. Los tanques deberán estar provistos de dos bombas de Impulsión de 1HP conectadas en bypass. La bomba de impulsión a su vez deberá quedar alojada en un gabinete especial con puertas o tapa superior, garantizando su estanqueidad y cerramiento de seguridad por medio de candados o cerraduras. Estos se ubicarán debajo de la torre. Deberán ser provistas de su correspondiente tablero seccional con sus correspondientes protecciones, puesta tierra y automático.

4.2.3.4 - Armado de Colectores de Tanques Se deberán armar los colectores con sus correspondientes bajadas teniendo en cuenta los bloques sanitarios alimentar, las válvulas de descarga de los inodoros que serán del tipo PRESSMATIC, deberán poseer su bajada independiente con llave de pase. Los tanques deberán poseer cada uno su llave de limpieza.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

62 página 94 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

4.2.3.5 - Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fría para canillas para lavado de andenes El dimensionado de los tanques de reserva y la sección de esta cañería deberá ser calculada en función de las longitudes y requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento de dos equipos de hidrolavado de andenes, funcionando en simultaneo, los cuales corresponden a máquinas hidrolavadoras de alta presión con un consumo de 1000lts/hora y una jornada de trabajo de 4hs, los cuales corresponden a máquinas hidrolavadoras de alta presión, de 3000 w de potencia, 225 Bar de presión y un caudal nominal de 6.8 lts/min. 4.2.3.6 - Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,20 x 0,30 m con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4" Corresponde a las cajas de toma para la conexión de las máquinas hidrolavadoras descriptas en el ítem anterior. Las mismas deberán ser de chapa galvanizada y poseer tapa con bisagra oculta y cerradura de seguridad. Su fondo deberá ser abierto hacia el bajo andén para permitir el desagote del agua. En su interior dispondrán de una canilla con válvula tipo esclusa de ¾” orientada levemente hacia abajo. 4.2.3.7 - Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fría para Grupos Sanitarios El contratista deberá tender las cañerías de provisión de agua necesarias para abastecer a los nuevos locales sanitarios de acuerdo al proyecto, desde los nuevos tanques de reserva indicados anteriormente. Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de conexión en las proximidades de los diferentes bloques húmedos, en el sitio exacto en que establezca el I.O. con una llave de paso esférica. Las mismas serán del tipo termofusionable de polipropileno tipo “ACQUA SYSTEM” o similar, y sus secciones deberán ser las indicadas en el Cálculo solicitado en el proyecto ejecutivo. Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce. Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 4.2.3.8 - Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque cisterna para el lavado de andenes s/ cálculo. Estas bombas deberán ser de marca reconocida en el mercado y cumplir con las exigencias determinadas para cada uno de los tipos de servicios a abastecer. En todos los casos deberán quedar alojadas en gabinetes especialmente construidos a tal fin, los cuales deberán contar con puertas y/o tapas con candado o cerradura. Los gabinetes deberán ser a su vez estancos y quedar ubicados de tal forma de evitar que el agua de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

63 página 95 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

lluvia ingrese en su interior. La fijación de la bomba a la estructura de apoyo deberá ser resuelta por intermedio de tacos de goma que permitan absorber las vibraciones propias de su funcionamiento, a los efectos de resguardar su fijación y evitar ruidos molestos. 4.2.3.9 - Instalación de Bomba Presurizadora para locales sanitarios en oficinas operativas Los vestuarios de las oficinas operativas deberán disponer de una Bomba Presurizadora, la cual quedará alimentada desde el tanque de reserva general. Su tamaño deberá dimensionarse a los efectos de cubrir la cantidad de canillas y válvulas de descarga que se indiquen en los planos de instalaciones de cada uno de los grupos sanitarios. 4.2.3.10 - Tendido de Cañerías de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Baños operativos El contratista deberá tender las cañerías internas de distribución de agua fría y caliente, que sean necesarias para abastecer a office y vestuarios para el personal, de acuerdo al proyecto que deberá desarrollar. Las mismas serán del tipo termofusionable de polipropileno marca “ACQUA SYSTEM” o similar, y sus secciones deberán ser las indicadas en el Cálculo solicitado en el proyecto ejecutivo. Las mismas deberán ser todas amuradas, y previo al tapado de las mismas se deberán efectuar las pruebas hidráulicas correspondientes, indicadas en los puntos precedente. La I.O. deberá dar por aprobada la prueba, mediante una orden de servicio, para que la contratista pueda proceder al tapado de las mismas. 4.2.4 - Grifería /Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios Griferías y Válvulas Se refiere a las válvulas de descarga de inodoros y mingitorios, las cuales deberán funcionar con la debida presión a los efectos de garantizar su correcto cierre. Estas válvulas deberán ser de marca FV modelo PRESSMATIC o de equivalente calidad y características. Asimismo, corresponde a las griferías manuales con mezcladora o monocomando marca “FV” o superior, en las cantidades y modelos descriptas en la planilla de cotización y anteproyecto que se adjunta, que la contratista deberá desarrollar y ser aprobado por la I.O. previo a su ejecución.

Amoblamiento, equipamiento y artefactos sanitarios. Corresponde a la provisión e instalación integral de todos los amoblamientos, Equipamientos, Artefactos Sanitarios y Accesorios, tanto en Sanitarios Públicos, Baños Privados o espacios de Oficinas y Boleterías. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

64 página 96 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Sugerencias para cada uno de los elementos incluidos en el presente Item: -

-

Válvulas de descarga automática Tipo FV PRESSMATIC o equivalente en Inodoros de Baños Públicos con tapa y tecla Griferías manuales Tipo FV ALLEGRO o equivalente en Baños operativos Griferías monocomando Tipo FV modelo UNIMIX 0411.01 o equivalente en piletas de cocina en Offices Kit completo de Accesorios (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos), en baños públicos. Kit completo de Accesorios para Baños operativos (toallero horizontal - 2 perchas-2 soportes papel higiénico-jabonera) Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas con movilidad reducidad - Baño Discapacitados Bacha de acero Inoxidable para Baños operativos (Diam: 34 cm) Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en multilaminado fenólico de 32mm enchapado en laminado plástico color gris. Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños operativos) Inodoro Pedestal - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños públicos). Inodoro Pedestal - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños para personas con capacidades diferentes) Mingitorio Mural Corto (sanitarios públicos) Bacha Simple de Cocina Acero Inoxidable AISI 304, tipo Johnson, modelo E44/18 de 44x34x18, bajo mesada, o de equivalente calidad y características (Oficinas operativas) 3 asientos en tándem, fabricados en chapa de acero inoxidable perforada AISI 304, con 2 mesas de apoyo en los extremos, para ser ubicados en Hall de Estación.

4.2.5 – Incendio 4.2.5.1 - Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes Se deberá prever el tendido de una cañería de hierro galvanizado de 3” de diámetro que recorra toda la longitud del andén. Se instalarán la cantidad necesaria de puntos de extinción por andén en función de las Normativas para Instalaciones contra Incendio vigentes. Toda la cañería deberá ser de color rojo y estar debidamente sujeta a la estructura de apoyo de los andenes por medio de grampas metálicas tipo abrazadera, intermediando entre estas y las cañerías una banda de neopreno que absorba las vibraciones producidas durante la impulsión del agua para extinción. 4.2.5.2 – Instalación de Bocas de Incendio- Distancia entre bocas según normativa. Las bocas de incendio a instalar serán de bronce, de 63mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45° y se colocarán a 1,2 m del nivel de piso terminado en todos los PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

65 página 97 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

casos. La ubicación de las bocas será determinada por la I.O. y el O.F. en obra, dependiendo de los espacios disponibles de acuerdo a cada proyecto y a cada estación. La boca para manguera será con rosca y contará con tapa y cadena de seguridad. Las mismas tendrán que ser de primera calidad. Podrán ser del tipo de accionamiento por palanca extraíble, no con volante giratorio para evitar el robo de los mismos. 4.2.5.3 – Instalación de Bocas de Impulsión Las Bocas de Impulsión consistirán en un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 75 mm de diámetro. Deberán ubicarse 2 (DOS) Bocas de Impulsión por andén y su ubicación deberá determinarse en el Proyecto ejecutivo en función de las características particulares de cada estación, debiendo quedar ubicadas en sitios de fácil y rápido acceso para los camiones cisterna y con el suficiente espacio para permitir los procedimientos y maniobras del personal de bomberos. 4.2.5.4 - Provisión de Carros con Manguera y Lanza Se deberán proveer dos mangueras con lanza por estación montadas sobre carros metálicos que quedarán a la guarda del personal de la estación bajo llave. Las mangueras serán para bocas de 63mm de diámetro (de 45mm de diámetro de rosca para manguera) y 25m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento interior y exterior de látex y responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado. Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes. Las lanzas serán de cobre y bronce, serán para Bocas de 63mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. 4.2.5.5 - Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa y PETP Corresponde a toda la señalización y cartelería reglamentaria a ubicar en bocas de Incendio y Bocas de Impulsión. En las zonas correspondientes a las Bocas de Impulsión o Hidrantes se deberá realizar la demarcación vial sobre la calzada y sobre los cordones indicando la prohibición de estacionar. El espacio a resguardar para garantizar el libre acceso del camión Cisterna deberá ser de un mínimo de 11 m de longitud, y estar delimitado por tachas de color azul de acuerdo a la figura, a los efectos de indicarle al chofer del camión la ubicación del hidrante. Asimismo, el cordón deberá estar pintado de color amarillo vial en toda la longitud de dicho espacio de reserva.

5 – REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACIÓN El Edificio de Estación existente deberá reconstruirse por completo respetando las fachadas, la recomposición de los revoques originales exteriores con su aspecto tal cual fue concebido el edificio, con sus sillares y ornamentos, remodelando por completo su PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

66 página 98 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

interior según lo indicado en los planos de demolición y proyecto. El entrepiso será independiente de la caja muraria original y se materializará con estructura de perfiles normalizados de hierro según cálculo y entrepiso de losetas premoldeadas. Deberán realizarse todas las instalaciones y servicios necesarios para las funciones a desarrollar, ferroviarias y administrativas. El área A destinada a la operación de los servicios ferroviarios, en planta baja, consistente en boletería, baños para dos sexos, y una oficina. La superficie restante del edificio, área B, que será destinada a usos ajenos a la operación, consistirá en dos plantas libres conectadas por una escalera ubicada en el centro del edificio, con los plenos para una futura intervención sanitaria, y las cañerías, bocas y cajas de pase para el cableado eléctrico, no incluido en esta licitación.

5.1 – Reconstrucción y remodelación del Edificio de Estación:

5.1.1 – Estructura 5.1.1.1 – Bases Aisladas de Hormigón Armado Se deberá tener en cuenta que la estructura que soportará el entrepiso deberá construirse separada de la caja del edificio original, a fin de no debilitar los muros existentes. La contratista deberá proponer y ejecutar un sistema de bases según el resultado del estudio de suelos. Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, sean necesarios para ejecutar las estructuras de hormigón armado. Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con tratamientos incluidos en otras secciones, La Contratista tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas. Limpieza. Demoliciones. Movimiento de Suelos. Aislaciones para la Humedad. Instalaciones Mecánicas. Instalaciones Eléctricas. Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas: C.I.R.S.O.C. I.R.A.M. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

67 página 99 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

D.I.N. Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas. Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se ajustarán a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. La Contratista asumirá la responsabilidad integral como constructor de la estructura y además deberá efectuar el cálculo estructural y los planos del diseño estructural. Deberá elaborar los planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentación necesaria a tal fin. Requerirán la firma de un profesional matriculado y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la Inspección de Obra para su conformidad. Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los detalles, planillas de armaduras y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, que aseguren las calidades requeridas. La aprobación de la documentación entregada por La Contratista, no significará delegación de responsabilidades en la Inspección de Obra, siendo La Contratista el único responsable por la correcta ejecución de las estructuras. Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto con la Inspección de Obra. El acero deberá colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y oxidación excesiva. Teniendo en cuenta que la obra se hará mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climáticas que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades que se desarrollen en la obra. - Materiales Se regirán y verificarán por CIRSOC 201, Capítulo 6 y Anexos. Cemento: Se utilizarán cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de fabricación nacional y de marca aprobadas oficialmente. Agregado fino: Se utilizarán agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201. Agregado grueso: Se utilizarán agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

68 página 100 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Agua de amasado y curado: Cumplirá con lo especificado en el artículo 6.5 de reglamento CIRSOC 201. Aditivos: Cumplirán con lo especificado en el artículo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No se aceptará la utilización de aceleradores de fragüe, excepto con expresa autorización de la Inspección de Obra. Acero para armaduras: Se utilizarán barras de acero del tipo ADN-420. Alambre: Todas las barras deberán ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº16. - Colocación y construcción. A. Encofrados Los encofrados cumplirán las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC 201. Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se deberá evitar que se ensucie la armadura. Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las juntas de hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. B. Armaduras La colocación, recubrimiento, atadura y empalme se efectuarán de acuerdo al reglamento CIRSOC 201. Se asegurará la correcta ejecución respetando las medidas y formas de planos y planillas, cuidando los radios mínimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondrán separadores de plásticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme, separación entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigón. C. Hormigón Los hormigones a utilizar en obra tendrán una resistencia característica de acuerdo al cálculo estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC 201, tratándose por lo tanto de hormigones del grupo H-II. Se deberá cumplir con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3. El hormigón tendrá agregado un aditivo hidrófugo del tipo Sika Hidrófugo o equivalente. Mezclado y elaboración del hormigón: se regirán y verificarán por CIRSOC 201, 9.1 a 9.4 y anexos. Hormigonado y curado se efectuará de acuerdo al capítulo 10 del reglamento CIRSOC 201. Reparación superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos Requisitos para tiempo frío: CIRSOC 201, II y anexos.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

69 página 101 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirán los procedimientos establecidos en el reglamento CIRSOC 201, artículos 12.4, 12.5 anexos. Se aceptará el empleo de hormigón elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma IRAM 16666. - Relación entre la clase de hormigón, su resistencia característica, su resistencia media y la cantidad mínima de cemento. Hormigón clase según C.I.R.S.O.C. Resistencia característica a la edad de 28 días H 4 40 70 200 H 8 80 120 250 H 13 130 175 320 H 17 170 215 340 H 21 210 260 360 D. Desencofrado En ningún caso se permitirá el desencofrado antes de los plazos establecidos en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. - Requerimientos especiales De acuerdo a las secuencias de construcción las uniones de coladas se realizarán con adhesivos hormigón nuevo con hormigón fraguado, del tipo de lechada de adherencia con resinas acrílicas del tipo Sikatop Modul o equivalente. LA CONTRATISTA deberá verificar la totalidad de la documentación de las instalaciones, a fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas está obligado a efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno. Las juntas de trabajo y de dilatación se materializarán con productos especiales, tipo Water Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad. - Ensayos: Todos los trabajos incluidos en esta sección están sometidos a todos los ensayos previstos en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes). Los ensayos a efectuar sobre el hormigón se efectuarán en las condiciones y cantidad especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.II y 7.4. Se efectuarán los ensayos sobre el hormigón fresco en oportunidad de cada colada de acuerdo al artículo 7.4.4. del citado reglamento. Si se indicaran ensayos sobre hormigón endurecido se efectuarán de acuerdo a los artículos 6.6.3.II y 7.4.5 del mismo reglamento. En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla con los requisitos mecánicos exigidos en el art. 6.6.3.II del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas,

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

70 página 102 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

se procederá a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirándose de la obra el producto de la demolición. Luego, se procederá a la reconstrucción de dicha zona. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales tareas de demolición y reconstrucción, corren por cuenta de La Contratista. Asimismo, La Contratista no podrá reclamar prórroga de plazos invocando esta causa. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o procedimientos deficientes, La Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costo adicional alguno. 5.1.1.2 – Refuerzo de Cimentación El contratista deberá verificar el estado de la cimentación del edificio. En caso de encontrarse daños, se deberán efectuar cateos, presentar los informes de los mismos con la propuesta de solución, y ejecutar la reparación previa aprobación de dicha solución por parte de la IO. Previo a la demolición total o parcial de paramentos verticales, se deberá presentar memoria y cálculo con la propuesta de refuerzo estructural, debiendo la IO aprobar la tarea. 5.1.1.3 – Viga de Encadenado Valen las especificaciones del ítem 5.1.1.1 5.1.1.4 - Estructura Metálica

MATERIALES: La estructura se realizará con perfiles IPN y UPN según el cálculo estructural, que deberá ser presentado por la contratista y aprobado por la Inspección de Obra. Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar oxidados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin. La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

71 página 103 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de contacto. Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación de la Inspección de Obra. No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Inspección de Obra.

Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura. La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura de taller.

A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo recomendaciones del Cap. 10.5.1. - CIRSOC 301.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. CIRSOC 301): Desengrase. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. Extracción de herrumbre. Eliminación de restos de las operaciones anteriores.

IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIOXIDO) Se dará a toda la estructura una mano en taller de pintura antióxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

72 página 104 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista.

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE ARTÍCULO. METODOLOGÍA: Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios, el manipuleo se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión. Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material, éste será cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. DEPÓSITO: Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso. En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables. PINTURA (INCLUIDO EN ITEM 7): GENERALIDADES: Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo. El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5"C o superior a 50%. Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. CIRSOC 301. ANTIÓXIDO (INCLUIDO EN ITEM 7): Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la estructura dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciadas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior. La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza, pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

73 página 105 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

TERMINACIÓN (INCLUIDO EN ITEM 7): A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura tres (3) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la pintura esmalte. El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello dé lugar a reclamos de ninguna especie.

5.1.1.5 – Escalera Interior Se deberá construir una nueva escalera metálica en el área B, representada en el anteproyecto de arquitectura y que el contratista deberá desarrollar en su proyecto ejecutivo, presentado memoria de cálculo, planos de arquitectura y detalles para su aprobación como paso previo del inicio de la obra indicada. La escalera deberá estar compuesta por dos perfiles normales de Tipo C laminado en caliente y huellas de bandeja metálica con costillas de refuerzo, de acuerdo al proyecto ejecutivo y calculo estructural a presentar, con terminación en hormigón llaneado y texturizado para logar una superficie antideslizante. Se asentará sobre fundaciones independientes y estará vinculada en la parte superior a la estructura metálica del entrepiso mediante platabandas soldadas.

En ambos laterales la escalera debe presentar un zócalo metálico, como mínimo de 10 cm de ancho y una altura de 8 cm sobre cada nariz de escalón. Sobre estos zócalos se montarán las barandas soldadas a la estructura, compuestas por parantes verticales de perfiles T de 2”y pasamanos de dobles de tubo redondo de acero inoxidable de diámetro 50 mm (e= 2,5 mm) unidos entre sí mediante hierros redondos macizos de diámetro ¾”.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

74 página 106 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Los escalones prefabricados se podrán separar una distancia tal de presentar una alzada total de hasta 16cm. Mientras que la pedada deberá ser entre 28 y 30cm. En todos los casos habrá que ajustarse la relación alzada / pedada vigente por normativa y estipulada en 2 alzadas + 1 pedada = 60 cm / 63 cm.

5.1.2 – Cubierta Se ejecutará una nueva cubierta de estructura metálica y chapa acanalada prepintada, de similares características a la original. Se tomarán como referencia planos y fotos del Edificio de Estación en su estado original. De no encontrarse la documentación necesaria se tomarán como referencia Edificios de Estación con cubiertas similares. La Cubierta de Chapa, la cual incluye no sólo las chapas sino además sus perfiles de sujeción, aislaciones térmicas e hidrófugas, barreras de vapor, soporte de dichas aislaciones, se deberá ejecutar a nuevo. Se utilizarán en este caso los siguientes materiales: Chapa Acanalada Prepintada color Gris Oscuro calibre Nº 25 Membrana Termohidrófuga tipo Isolant o de equivalente calidad y características Vigas, cabriadas, cabios, etc de perfiles normalizados según cálculo. Se incluyen en estas tareas todas las zinguerías, es decir, canaletas, caballetes, babetas frontales y laterales, embudos y bajadas, elementos que serán materializados en chapa galvanizada calibre Nº 22.

5.1.3 – Mampostería, Tabiques y Revoques Toda la mampostería interior se materializará por medio de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm y 18 cm. En los paramentos interiores, se deberá ejecutar el revoque grueso en todos los casos, realizando revoque fino a la cal en el caso de los paramentos interiores de sanitarios públicos y enlucido de yeso en los casos de paramentos interiores de Boleterías y Oficinas o Locales Operativos. En los paramentos de Sanitarios Públicos y Baños Privados que lleven revestimiento cerámico, se ejecutará el revoque grueso impermeable peinado. Revoques, molduras y ornamentos en muros a restaurar:

Todas las fisuras y grietas que se encuentren en la mampostería u otro tipo de construcción, en las distintas fachadas exteriores y muros interiores, donde se interviene en el presente proyecto, se repararán de la siguiente metodología de trabajo: PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

75 página 107 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Grietas: Una vez picados los revoques en los muros y descubiertas las grietas, estas serán reparados por medio de refuerzos estructurales del tipo “COSIDO CON LLAVES” transversales a la línea de quiebre y consistentes en varillas de hierro de 8 mm de sección cada 0,25 m. fijadas con mortero de concreto y mejorador de adherencia y plasticidad (tipo SIKALATEX 91 o similar). En aquellos sectores donde no se deben picar los revoques y se encuentren grietas, se ejecutarán también las llaves correspondientes. Fisuras: Para el caso de las fisuras y en un todo de acuerdo con la Inspección de Obra podrá adoptarse por el procedimiento de sellado con producto elástico para aquellas fisuras cuyos labios tienen una separación de menos de 1 cm, es decir de poca importancia, se sellarán según el procedimiento siguiente: a) se procederá a la apertura a punta de cincel metálico hasta 0,5 cm. de profundidad, limpieza del polvillo y escombro resultante. b) imprimación con producto del tipo “primer” SIKA PRIMER “o similar. c) relleno con sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1°A o similar. d) aplicación de mortero, base de cal a no más de 30 minutos del procedimiento anterior previo tratamiento de la superficie con el “primer” antes utilizado. Para el caso de no utilizarse ninguno de los casos expuestos la Empresa Contratista deberá indicar el nuevo tipo de tratamiento a aplicar, especificando sus características, técnica de trabajo y eficiencia para el caso, esta intervención previamente debe ser aprobada por la Inspección de Obra. Revoques exteriores e interiores: Se deberá retirar el revoque existente en su totalidad. Para aquellos sectores donde se deban picar a fondo los revoques existentes, como ser en paramentos muy deteriorados; se deberá raspar la mezcla de la superficie, desprendiendo todos aquellos sobrantes no adherentes que provienen del picado, luego dicha superficie será abrevada con agua. Luego se deberá prever la aplicación de revoque impermeable, cuya dosificación será 1:3 más el agregado de hidrófugo químico inorgánico de fragüe normal tipo SIKA 1 o de igual calidad. Luego se ejecutará el correspondiente jaharro y enlucido, con una dosificación de acuerdo a la composición resultante del análisis solicitado, con espesores similares a los existentes. – En ningún caso se utilizará mortero de cemento si el mortero existente no lo contuviera. Cuando se reconstruyan los revoques se realizarán los respectivos cortes de piedra, si existieran previamente, para lo cual se deberá marcar como corresponde y manteniendo el diseño y medidas iguales a los existentes, perfectamente paralelos entre sí, con PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

76 página 108 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

líneas rectas, bordes parejos, sin rebabas o resabios del mortero utilizado en el revoque y un espesor del corte constante; serán totalmente rechazados los que no cumplan con este requisito. Para los casos donde el revoque se debe picar a fondo, pero parcialmente en caso de no poder recuperarlo, se procederá de igual forma que el anterior sin la aplicación del revoque impermeable, salvo que en dichas reparaciones parciales aparezca dicho mortero en el resto del muro. Los revoques se ejecutarán por paños completos y rectos, salvo aquellos paramentos donde se reconstruyan totalmente, los revoques terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos; en aquellos sectores donde los reparos sean parciales solamente se ejecutará el jaharro y enlucido de composición igual al resto, estos se harán por paños rectos y lineales, se garantizará especialmente la correcta unión de los revoques nuevos con los existentes, al igual que su textura y tonalidad, teniendo en cuenta que en general los revoques no se pintarán y para el caso en que sí se deban pintar no deberán notarse las reparaciones. Cabe dejar aclarado que los revoques a utilizar serán los provenientes del análisis solicitado en el Punto: Cateos, Sondeos, Muestras, Ensayos y Estudios. En el momento que la Empresa Contratista comience a ejecutar los revoques ya analizados en distintos lugares, la Inspección de Obra podrá requerir a la misma realice uno o varios análisis para corroborar si los nuevos revoques cuentan con los materiales que surgieron del análisis previo. Se reitera que todos los revoques a utilizar, su composición será la proveniente de los análisis respectivos, por lo tanto, no se deberá notar la diferencia en los revoques nuevos con los viejos. También se considerará en la restauración de la fachadas exteriores e interiores la eliminación de parches en revoques, el tapado de nuevas cañerías de iluminación o por la reparación de cañerías de desagües pluviales en las cuales se noten dichos remiendos o parches, esta reparación deberán realizar con la ejecución de los paños completos con el corte de piedra en todo su recorrido del tapado de esos elementos.

Lavado a vapor:

Sobre las paredes exteriores del edificio e interiores del hall principal, se efectuará un lavado a vapor a alta temperatura (200 ºC), con objeto de eliminar manchas y sales minerales que modifican coloración y aspecto. Este proceso previo, permitirá hacer el diagnóstico de patologías. Asimismo, con este proceso encarar la eliminación de las pinturas de esmalte sintético de las fachadas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

77 página 109 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Tratamiento de humedades ascendentes:

El objeto de este trabajo es recomponer el aislamiento hidrófugo horizontal mediante la incorporación de una barrera química a la humedad ascendente, compuesta por formulado a base de prepolímeros y monómeros silánicos vehiculizados en solventes no aromáticos inyectados a presión controlada dentro de la masa muraria, tipo DAMP STOP de PHOENIX S.A., o igual características y calidad de los componentes y procedimiento de aplicación. Éste tratamiento se deberá realizar desde el interior del edificio en todo su perímetro siguiendo el perfil del mismo. El procedimiento ejecutivo es el siguiente: a- En los sectores donde el revoque se encuentre flojo o dañado por la humedad se picará el revestimiento hasta el ladrillo y a una altura equivalente a la manifestación de humedad o salinidad más elevada, incrementada en el espesor del muro. Cuando existan dudas respecto al estado del revestimiento existente, se determinará su condición mediante análisis que detecten el estado higrométrico con muestras en los distintos niveles, superficial, cuarto del espesor y a medio espesor. b- A una altura de 10 cm por sobre el nivel de piso terminado interior, se realizarán perforaciones en la mampostería utilizando mechas de Ø 12mm. Previamente se tomarán las juntas de los ladrillos en un área de dos hiladas próximas a la línea de las perforaciones con un mortero impermeable capaz de resistir presiones negativas tipo CEMESEAL de PHOENIX S.A. o similar, con el fin de garantizar la contención del producto a inyectar. Las perforaciones se realizarán a 10 cm de separación una de otra, y hasta una profundidad equivalente al 80% del espesor total del muro. Posteriormente se colocarán los inyectores y se procederá a inyectar un formulado a base de prepolímeros y monómeros silánicos vehiculizados en solventes no aromáticos tipo DAMP STOP de PHOENIX S.A., o igual características y calidad de sus componentes, utilizando para ello una bomba de rango de 2 a 5 bar de presión, siguiendo las indicaciones del fabricante. c- Luego de aplicadas las inyecciones y antes de ejecutar el revoque macroporoso se aplicará a la superficie del muro un estabilizador de salinidad, con la finalidad de inhibir los continuos procesos de hidratación y deshidratación de las sales, en especial las higroscópicas, utilizando un producto del tipo AS100 de PHOENIX S.A. o igual calidad y características de sus componentes. La tecnología aplicada deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

Se deben garantizar los resultados aun cuando la superficie del muro esté húmeda. Debe crear una zona superficial en el muro completamente hidrófoba, PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

78 página 110 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

ofreciendo insensibilidad a la humedad atmosférica y a las sales higroscópicas de variada naturaleza, ya sea de cloruros, nitratos y/o de sulfatos.  Deberá favorecer o al menos no disminuir una adecuada adhesión entre muros y revoque posterior.  Debe dar solución al problema estético generado por las eflorescencias salinas en las superficies.  Deberá ser transparente e incoloro para no causar efectos cromáticos reflejos en las superficies que denoten diferencias de tonalidad con los revoques existentes. d- Finalmente se reconstruirá el revoque de la superficie antes tratada, con la metodología expuesta en el rubro especifico (previo tratamiento con estabilizador de salinidad), con la aplicación de un mortero deshumidificante grueso tipo CEMESAN de PHOENIX S.A. o de igual calidad y características en sus componentes, agregando el árido según la granulometría del revoque original. El enlucido fino final se ejecutará con revoque macroporoso tipo CEMESAN FINITURA de PHOENIX S.A., o de igual calidad y características en sus componentes. Estos revoques deben garantizar el cumplimiento de las siguientes características: - Proporcionar la cualidad de deshumificante ante la elevada presencia de humedad. - Poseer una reducida absorción de agua. - Poseer una alta transpirabilidad. - Resistencia a la compresión superior a 20 N/mm2.- Ser compatible estéticamente con las características del revoque original. - Poseer reducida retracción. - Tener una acción antisalina cuando la concentración de las sales es moderada. Estos revoques se trabajarán como revoques normales con terminación fratazado al fieltro.

Revoques, Molduras, Cornisas y Ornamentos, restauración:

Una vez concluida la limpieza a fondo detallada en la presente documentación, se procederá a realizar un exhaustivo recorrido de todas las cornisas, entablamentos, molduras, frontis, ménsulas, balaustres, pretil, capiteles, entrepaños, cuadrilátero rectangular en resalto o rehundido, ménsulas, y toda otra ornamentación existente en las fachadas, de ese recorrido se indicarán las que se encuentren flojas y/o en mal estado o faltantes. Luego se procederá a su reconstrucción comenzando a picar hasta los hierros de anclaje, los que se verificarán en su estado, procediendo siempre tratar las piezas metálicas con un micro arenado y posterior pintura de convertidor de óxido.PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

79 página 111 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Los anclajes irrecuperables serán reemplazados por piezas de igual resistencia, de acero inoxidable o pernos de bronce. Luego serán reparados en su totalidad o reconstruidas a nuevo según el grado de deterioro, adherencia o en el caso que falten; todas deberán ser fielmente reproducidas y perfilándose con toda prolijidad; la mezcla a utilizar será la obtenida del análisis de laboratorio y para el caso en que se deba reparar parcialmente las molduras u ornamentos en general se le aplicará a la mezcla un aditivo tipo SIKA TOP 77 EMULSIÓN o de igual calidad y componentes; los moldes a utilizar se cortarán en chapa de hierro galvanizado clavados a un armazón de madera, cuyo perfil corresponda al de la moldura siguiendo todas sus curvas; antes de usarlo debe ser aprobado por la Inspección de Obra, además todos los adornos serán reparados y recolocados (en caso de nuevos o retirados por su reparación) esmeradamente y con mucha solidez.También puede ser utilizados para otro tipo de ornamentaciones el llamado molde negativo, dejándose aclarado que la reconstrucción debe ser igual al resto de la misma; se podrá utilizar otra metodología, pero también debe ser aprobada previamente.PARA INTERVENIR EN ESTOS TRABAJOS INTERVENCIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO. –

ES

IMPRESCINDIBLE

LA

La sección incluye el suministro y la ejecución de todos los trabajos de rellenos, contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidrófugas, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias incluyen, pero no se limitan, a: -

Contrapisos sobre suelo compactado.

-

Contrapisos sobre losas.

-

Carpetas para recibir los solados.

-

Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

-

Reparaciones varias que surjan del ajuste de áreas existentes y nuevas.

-

Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios.

Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra. Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con tratamientos incluidos en otras secciones, La Contratista tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas. -

Replanteo de las Obras.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

80 página 112 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

-

Limpieza

-

Estructura de Hormigón Colado en Obra

-

Aislaciones para la Humedad.

-

Instalaciones Sanitarias.

-

Revoques

-

Pisos y zócalos

-

Revestimientos

-

Instalaciones Eléctricas.

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. - Materiales Cascotes de ladrillos: Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente libres de cal. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente y esta granulometría del agregado grueso se deberá adecuar al espesor del contrapiso. Cales: La cal aérea, hidratada, en polvo para construcción responderá a la norma IRAM 1626. La cal hidráulica hidratada en polvo para la construcción responderá a las Normas IRAM 1508 y 1516. Cemento: El cemento Portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679. Arenas:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

81 página 113 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir las normas IRAM 1509, 1512, 1520, 1525, 1633 y 1682. Agua: El agua a utilizar será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. El agua para el amasado de los morteros será potable y cumplirá con la norma IRAM 1601 Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas cementicias deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo La Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al sólo juicio de la Inspección de Obra. Los espesores y pendientes serán los mencionados en planos, con los ajustes necesarios para mantener los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra. En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de comenzar. Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidrófugas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo cualquier protección que sea necesaria sólo a juicio de la Inspección de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones. Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2. Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellarán con material elástico tipo Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza. Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragüe del contrapiso.

5.1.3.1 Ejecución de relleno de H° de cascotes La Contratista deberá ejecutar en los sectores dónde se ha retirado el piso de madera de pinotea, el relleno de la cámara de ventilación, previamente a la ejecución del contrapiso pobre. Para las especificaciones de cascotes valen las del ítem “Cascotes” antes mencionado.

5.1.3.2 Ejecución de Contrapiso de hormigón pobre H8 (sobre film de polietileno de 100 µ) La Contratista deberá cumplir con lo exigido en el ítem “3.9 Contrapisos y Carpetas” y además con lo siguiente:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

82 página 114 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en los documentos licitatorios y lo establecido en los Planos de Replanteo Aprobados (Proyecto Ejecutivo), considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados. En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado de los locales con nivel único y muy detalladamente aquellos de galerías, patios, terrazas o azoteas en los que deba establecerse además del nivel de las bocas de desagüe, los demás niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para poder replantear en obra las pendientes demandadas. En locales sanitarios se extremarán las previsiones para que las pendientes concurran a los desagües. Antes de ejecutar los contrapisos, La Contratista verificará que se hayan ejecutado las instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabará la autorización de la Inspección de Obra la que comprobará que las tareas previas se hayan efectuado correctamente. Se deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cemento, hasta un valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas. Antes de la ejecución del contrapiso se colocará en toda la superficie de planta baja un film de polietileno. Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie. El hormigón de los contrapisos se efectuará con una mezcla de cemento portland, arena mediana y cascotes de ladrillo en relación (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados, serán con malla de acero soldada (Ø 4.2 mm, separación 15 x 15 cm)

5.1.3.3 Ejecución de carpeta de nivelación - Esp: 3 cm La Contratista deberá cumplir con lo exigido en el ítem “3.9 Contrapisos y Carpetas” y además con lo siguiente: Se realizarán sobre el contrapiso y se aplicarán bajo solados que más adelante se especifican. El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no lo suficientemente lisa para cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta obtener la superficie requerida. En caso de ser necesario, se ejecutarán puentes de adherencia con materiales tipo Sikalátex o similar. Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y una vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie. Una vez transcurridas seis horas después de la terminación del alisado superficial, se regará abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendrá humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta protección se mantendrá durante cuatro días como mínimo. Se dispondrán juntas de dilatación de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en profundidad, formando paños en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas juntas se rellenarán con polietileno expandido y se sellarán con Elasticem PU o similar.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

83 página 115 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

- Carpeta base para pisos porcellanato. Se respetarán las pendientes y niveles de rejillas que queden determinadas en los Planos del Proyecto Ejecutivo, aprobado por la Supervisión. Estas pendientes serán concurrentes a las rejillas de desagüe y en la mayor diagonal nunca deberán ser menores a los 3 mm. por metro. Los perímetros del piso del local, contra los paramentos, deberán quedar al mismo nivel de piso terminado que corresponda a la/s puerta/s de entrada. Los zócalos del local quedarán en consecuencia, perimetralmente al mismo nivel y será la rejilla de desagüe la que quede a un nivel más bajo. Para esta carpeta se utilizará mortero compuesto por 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 6 de arena, ejecutada sobre un manto hidrófugo cuchareado de 7 mm. (1:3 con hidrófugo al 10%), enlazado al hidrófugo bajo revestimientos. Esta carpeta será base de aplicación para solados porcellanato, colocados con adhesivos cementicios impermeables, para lo cual se la fratasará convenientemente. De acuerdo a los espesores del solado a recibir y su mezcla de fijación, la carpeta y manto hidrófugo previstos, deberá calcularse el espesor correspondiente del contrapiso en los perímetros del local y sus desagües. - Cama de arena y suelo cemento para asiento de piso intertrabado en patios y accesos Valen las indicaciones del punto “3.10.2 Ejecución de piso intertrabado de hormigón premoldeado” Se respetarán cuidadosamente las pendientes necesarias.

5.1.4 – Pisos En el presente Item se incluye la ejecución de la losa de losetas huecas tipo de acuerdo a las especificaciones estipuladas para estos sistemas en el Item 5.1.2 – Cubierta de Losetas Pretensadas. Dicha losa será ejecutada en los sectores de edificio que se encuentren elevados a +1.23 sobre el nivel del terreno natural a nivel del andén. En el caso de la presente losa de piso, y en los sectores correspondientes a superficies cubiertas, previamente a la ejecución del contrapiso, se deberá colocar una membrana multicapa de 25 mm sobre la cual se ejecutará un contrapiso de hormigón alivianado con esferas de poliestireno expandido de unos 7 cm de espesor. Para el caso de edificios y pisos que se ejecute sobre terreno natural se deberá ejecutar un contrapiso de hormigón pobre, previamente a la colocación de film de polietileno de 200micrones. En todos los casos se ejecutará una carpeta cementicia de nivelación, sobre este último se pegarán los mosaicos graníticos compactos pulido fino de 0.30 x 0.30 por medio de una mezcla de arena y cemento en proporción 3:1 o como alternativa por medio de una mezcla de arena, cemento y cemento de albañilería en proporción 4:1:1/2. En los accesos principales e ingreso / egreso andenes se deberán colocar, de manera rehundida en el solado, alfombras de vinilo para evitar el ingreso de suciedad en el Hall. Las mismas deberán estar tomadas al solado de manera firme para evitar el levantamiento accidental de las mismas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

84 página 116 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

En los lugares de acceso al público los solados se ejecutarán solados de cemento alisado texturizado con guarda de baldosas calcáreas según Planta de Proyecto. Se deberán prever juntas constructivas de dilatación cada 9m2, las que serán selladas con material elastomérico. En sanitario y locales operativos se colocarán mosaicos graníticos compactos pulido fino de 0.30 x 0.30.

5.1.5 - Revestimientos en Paredes 5.1.5.1. - Revestimientos Cerámicos Para los revestimientos de Sanitarios Públicos,Baños Privados y office, se colocarán solados cerámicos color gris, 30x30cm de primera marca hasta 2m de altura.

5.1.5.2. – Guardas de acero inoxidable: Se deberán colocar en offices y sanitarios públicos y privados guardas de terminación y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm las que deberán quedar amuradas conjuntamente con los revestimientos graníticos o cerámicos según corresponda.

5.1.5.3 - Revestimientos Plásticos Texturados (NO APLICA) 5.1.5.4 – Lápiz de Terminación Superior en Acero Inoxidable. En locales salitarios y office, sobre la última hilera de cerámicos, se colocará un lápiz de terminación superior de acero inoxidable.

5.1.6 – Cielorrasos C1 - En el interior de las oficinas sin acceso del público se colocará un cielorraso suspendido de placas Termo-acústicas desmontables. C2 - En los locales sanitarios se deberá ejecutar un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso resistente a la humedad a una altura interior de 2,50m, con buña “Z” en todo su perímetro. La estructura de sostén estará conformada por montantes y soleras de chapa galvanizada separadas cada 40 cm de 69 y 34 mm según corresponda y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

5.1.7 - Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

85 página 117 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Carpintería P1 - Restauración e instalación de puertas existentes. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en la Planta Baja de Edificio de Estación. Carpintería P2 - Restauración e instalación de puertas existentes. Incorporación de vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en Planta Baja de Edificio de Estación. Carpintería P3 - Provisión e instalación de puertas nuevas de madera de 1,95m x 2,85m, con Banderola superior y paño fijo de 1,95m x 2,85m. Vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicada en salida a terraza de Planta Alta, en Edificio de Estación. Carpintería P4 - Provisión e instalación de puertas placa de madera de 0,90 x 2,05 m (incluye marco y contramarco) Para ser ubicadas en oficinas operativas y aseos. Carpintería P5 - Provisión e instalación de puerta de chapa prepintada (RAL 7024) de 0,90 x 2,00 m (incluye marco y contramarco) para ser ubicada en boletería. Carpintería P6 - Provisión e instalación de puerta placa de madera de 0,60 x 2,05 m (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en aseos. Carpintería P7 - Provisión e instalación de puerta de chapa prepintada (RAL 7024) de 0,90 x 2,00 m (incluye marco y contramarco) para ser ubicada en depósito. Carpintería V1 - Restauración e instalación de ventanas rebatibles de madera existentes. Incorporación de vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en Planta Baja. Carpintería V2 - Provisión e instalación de ventanas de madera de 1,30 x 1,90 m, vidrios 4+4 con film de seguridad. (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en Planta Alta. Carpintería V3 - Provisión e instalación de ventanas de madera de 1,30 x 0,90 m, vidrios 4+4 con film de seguridad. (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en depósito. Rejas R1 - Restauración de rejas existentes de barrotes de hierro de 1,30 x 0,90 m. (incluye marco y contramarco). Frente de Boletería F1 - Provisión e instalación de carpintería integral para frente de boletería, en acero inoxidable, según indicaciones de la planilla de carpinterías, con corte inferior para pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ detalle Dbi. Paño fijo e inferior en vidrio antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp. 22mm), perforación para intercomunicador de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En cartelera, vidrio laminado 3+3 con película de seguridad.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

86 página 118 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

5.1.8 – Espejos y Mesadas 5.1.8.1 - Espejos de cristal float de 4mm Los espejos destinados a baños privados y sanitarios públicos serán de vidrio Float de 4 mm e irán pegados sobre un paño de revoque fino previamente preparado a tal efecto. El adhesivo a utilizar será silicona neutra.

5.1.8.2 - Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm En todos los casos, tanto en los correspondientes a Sanitarios Públicos como Baños Privados, en Boleterías y Office, las mesadas serán de granito Gris Mara de 22 mm con frentes pulidos y zócalos perimetrales de 50 mm. Serán provistas con los traforos correspondientes, los cuales dispondrán de sus bordes pulidos. En todos los casos las mesadas de granito irán amuradas en las paredes en una profundidad no menor a los 30 mm, y en los casos que correspondan, se proveerá y amurará una ménsula de apoyo conformada por perfilería de hierro laminado, con el objeto de garantizar la rigidez de la placa en su punto débil de acuerdo a la luz libre a cubrir.

5.2 - Refuncionalización de espacio depósito (ex baños públicos) Se acondicionará la construcción donde funcionaban los antiguos baños públicos, para ser utilizada como depósito. Para este fin se recuperará la cubierta existente, se tratará el exterior de igual manera que el Edificio de Estación y se retirará todo tipo de artefactos o revestimiento correspondientes a su anterior función, en un todo de acuerdo a loa planos de proyecto (OC-GM1(B)-BAR-AR-PL-001) y de demolición (OC-GM1(B)BAR-AR-DM-001).

5.2.1 Estructura Independiente de Hormigón Armado (NO APLICA)

5.2.2 Cubierta Existente Comprende el cambio de chapas de la cubierta existente, el destape de canaletas y bajadas pluviales y la limpieza de la estructura de madera existente. 5.2.2.1 - Ejecución de losa de viguetas de hormigón pretensado (NO APLICA) 5.2.2.2 - Ejecución de Capa de compresión, hormigón con armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15 cm). Incluido en item anterior (NO APLICA) 5.2.2.3 - Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislación térmica y barrera de vapor) (NO APLICA) PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

87 página 119 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

5.2.2.4 - Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido (NO APLICA) 5.2.2.5 - Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación (NO APLICA) 5.2.2.6 - Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados (NO APLICA) 5.2.2.7 - Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible (NO APLICA) 5.2.2.8 - Limpieza de estructura de madera en cubierta existente. Se deberán retirar las partes pútridas, las cuales deberán ser reemplazadas por piezas de madera de igual calidad que la original. Las partes que se puedan recuperar se deberán dejar secar y pintar con Carbomastic 140 o similar calidad y características (epoxi bituminoso, para protección de general de superficies bajo agua). Las piezas nuevas deberán recibir este mismo tratamiento a fin de garantizar la durabilidad de las mismas. En ningún caso se aplicarán productos tipo Cetol o similar.

5.2.2.9 - Limpieza o cambio de chapas en cubierta existente.

El contratista deberá revisar, limpiar y desobstruir canaletas, bajadas y albañales, bocas de desagüe en la cubierta del edificio de estación y semicubierto, debiendo garantizar la ausencia total de filtraciones en las cubiertas. En caso de elementos en mal estado, deberán ser reparados o repuestos de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra. Este trabajo no podrá certificarse parcialmente. Para certificar el 100% se deberá previamente solicitar al Inspector de Obra por una Nota de Pedido su presencia en una prueba de funcionamiento a llevar a cabo por el Contratista bajo las indicaciones del Inspector. Una vez realizada la prueba satisfactoriamente, éste deberá dar su aprobación por escrito mediante una Orden de Servicio, una copia de la cual deberá acompañar al Certificado en cuestión. Deberá realizarse el cambio de chapas acanaladas que se encuentren en condiciones precarias de mantenimiento, o bien oxidadas o agujereadas, por chapas acanaladas galvanizadas calibre Nº 22 prepintadas. Incluye las terminaciones de zinguería como ser caballetes, limatesas, limahoyas, canaletas, cenefas, babetas, etc. en chapa galvanizada N°18.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

88 página 120 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

5.2.3 Mampostería, Tabiques y Revoques 5.2.3.1 Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 18 cm (NO APLICA) 5.2.3.2 Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm (NO APLICA) 5.2.3.3 Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal Se deberá proceder según lo indicado en el ítem 5.1.3 – Mampostería, Tabiques y Revoques. 5.2.3.4 Revoque Interior Completo - Terminación Yeso Se deberá proceder según lo indicado en el ítem 5.1.3 – Mampostería, Tabiques y Revoques. 5.2.3.5 Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor (NO APLICA) 5.2.3.7 Ejecución de Buñas s/ Vistas (NO APLICA)

5.2.4 Pisos 5.2.4.1 Provisión y montaje de Losas Huecas de Hormigon Pretensado (NO APLICA) 5.2.4.2 Ejecución de Contrapiso (se incluye en item 3.1.5) 5.2.4.3 Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación (se incluye en item 3.1.5 ) 5.2.4.5 Ejecución de solado de cemento alisado tipo Microfloor clasic gris plomo, o de similares características. (NO APLICA) PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

89 página 121 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

5.2.5 Revestimientos en Paredes (NO APLICA)

5.2.6 Cielorrasos (NO APLICA)

5.2.7 Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería (Incluidas en los ítems 5.1.7.11 y 5.1.7.12)

5.2.8 Espejos y Mesadas (NO APLICA) 6 – CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS 6.1 – Baranda de Contención de Andenes (NO APLICA) 6.2 – R1 - Ejecución de Rejas Perimetrales Corresponde a la ejecución de nuevas rejas de cierre perimetral del cuadro de estación, las cuales deberán ser materializadas por tramos de rejas de 2.00 m de ancho por 2.00 m de alto, construidos con 3 planchuelas horizontales de 2”x3/8” y barras verticales de sección cuadrada de 3/4” separadas entre sí cada 13 cm. Tramo de por medio, se colocarán planchuelas de 3/4“ a 45º de inclinación según Detalle. El soporte de los tramos de reja se resolverá por medio de columnas de tubo estructural de sección cuadrada de 100 mm x 100 mm x esp: 1.6 mm, los cuales deberán ser llenados con una mezcla de cemento y arena a los efectos de otorgarle mayor rigidez y evitar el ingreso de agua. En su remate se deberá colocar una tapa de cierre troncopiramidal. Las rejas quedarán terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético.

6.3 –Ejecución de Nuevos Cercos Perimetrales Tipo Cerco Olímpico Alambre Tejido Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº10 (∅3.4mm) con malla romboidal de 51mm. Las dimensiones de cada paño serán 2.00m. de altura por 3.00 m de longitud (máximo) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de ∅ 9.5mm. El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia 17 / 15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

90 página 122 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Se colocarán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón base. Tendrán una separación de 3.50m entre sí. Cada aproximadamente 10.00 mts de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X 0.075. Se reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros ∅ 6 mm y espiral ∅ 4.2 mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste. Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia afuera

7 – PINTURA INTEGRAL DE ESTACIÓN (Todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación) Generalidades: Se procederá a la pintura integral de la totalidad de los sectores intervenidos en la obra. En todos los casos la pintura a utilizar deberá ser del tipo “Anti-Grafiti” y los colores definitivos serán indicados por el Inspector de Obra. Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera marca y calidad a entera satisfacción del Inspector de la Obra. La contratista notificará a la inspección, sin excepción alguna, la aplicación de cada una de las manos de pintura, debiéndose dar la última mano una vez que se hayan finalizado la totalidad del resto de las tareas de obra.

7.1 - Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Frente de Andenes Los frentes bajo andenes deberán ser pintados en su totalidad. Se deberá realizar un mejoramiento de todas aquellas imperfecciones o fallas que puedan verificarse a los efectos de conseguir superficies suficientemente prolijas previamente a ser pintadas.

7.2.- Pintura de elementos metálicos: Se deberán pintar todos los elementos metálicos nuevos a instalar y existentes que se encuentren dentro del cuadro de estación. Se deberán garantizar los trabajos de preparación de superficies a los efectos de conseguir una terminación perfectamente lisa, homogénea y libre de rugosidades. Se deberán lijar todas las superficies y retirar la pintura existente descascarada o floja. En aquellos casos en que sea necesario, se realizaran reparaciones por medio de masilla plástica antes de pintar. Antes de las tres PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

91 página 123 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

(3) manos de terminación final en esmalte sintético brillante, se aplicarán 2 manos de convertidor de óxido. Todos los elementos metálicos nuevos llegarán a su lugar de disposición final pintados. Si por causa de fuerza mayor y con la previa aprobación de la Inspección, aquellos elementos metálicos (columnas de iluminación, cerramiento perimetral), que llegaran a obra sin pintar, se les realizará un tratamiento desoxidante y desengrasante, para luego proceder a la aplicación de dos manos de pintura anti óxido elaborado a base de cromato de zinc de un espesor mínimo de 40 micrones cada mano; posteriormente, se le aplicarán tres manos de esmalte sintético de un espesor mínimo de 20 micrones cada mano. En caso de elementos en mal estado o faltante, previamente a su pintado se procederá a su arreglo o su reposición de acuerdo con las indicaciones que oportunamente brinde el Inspector de Obra. En los casos de estructuras de puentes peatonales, torres de agua, o estructuras de gran porte, se utilizarán pinturas epoxídicas de alta resistencia, a los efectos de brindar mayor durabilidad al recubrimiento en estructuras de difícil mantenimiento.

7.3 – Aplicación de Antióxido Detallado en ítem 5.1.1.4 - Estructura Metálica.

7.4 - Látex para exteriores Se realizarán todos los trabajos previos de preparación de superficies en función del estado en que se encuentren los elementos, quedando a criterio de la I.O. los procedimientos exigibles al Contratista. En el caso de verificar la existencia de grietas o fisuras en paredes, deberán ejecutarse las llaves de costura correspondientes y el sellado de las mismas. Asimismo, se deberán perfilar aristas y reconstruir cornisas, dinteles o antepechos si fuere necesario. La terminación final deberá poseer una cobertura homogénea y perfectamente lisa, replicando en los casos que corresponda, líneas o buñas preexistentes. En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior revocado. Cualquier otra imperfección de los revoques existentes deberá ser reparada previamente a su pintado. Posteriormente a estas reparaciones se procederá a pintar las superficies con tres (3) manos de pintura látex para interiores al agua.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

92 página 124 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

7.5 - Látex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso Valen para el presente ítem las especificaciones citadas en el ítem anterior – 7.6 - Aplicación de Látex para cielorrasos Se aplicará pintura especial para cielorrasos Albalátex o equivalente, color a determinar. Trabajos preparatorios, imprimación, fondo, terminación, Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos manos de enduido plástico al agua, luego del lijado las operaciones serán las especificadas anteriormente.

8 – PARQUIZACIONES La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Parquización de los espacios delimitados en los planos de Proyecto como Áreas Verdes o Lugares de Esparcimiento. Corresponde a la ejecución de Senderos, Áreas de Descanso, Sembrado de Césped, Iluminación y Forestación de las áreas mencionadas. Los espacios verdes circundantes de la estación e indicados en los planos adjuntos deberán ser tratados como sectores a parquizar, debiendo sanear el terreno, proveer de tierra negra, y proponer para los sectores en cuestión sembrado de césped, vegetación arbustiva y forestación con árboles autóctonos. Se deberán demoler los contrapisos que existan, restos de escaleras y/o pastones de hormigón de la obra y sin utilidad para poder llevar adelante las tareas de parquización, ya sean estas de mejoramiento en los accesos o de saneamiento de las áreas verdes involucradas. Se deberá proceder a limpiar el sector retirando escombros y residuos del lugar y fuera del ámbito ferroviario.

8.1. – Tareas Previas 8.1.1 – Desmalezado, Demoliciones y Retiro Escombros y Nivelación (NO APLICA) Corresponde a las tareas de desmalezado, demolición de posibles construcciones no previstas como ser restos de solados preexistentes, pastones secos de obras anteriores, etc., y el correspondiente retiro de los escombros que pudieran producirse. Asimismo, incluye el terraplenado y nivelación de las superficies. 8.1.2 – Retiro de Árboles Secos, Podado de Árboles En los casos que corresponda, la Contratista en forma conjunta con la I.O. deberá realizar una evaluación y abordar a un diagnóstico respecto de la situación en que se encuentra la vegetación arbórea, de tal forma de determinar la conveniencia y/o necesidad de retirar especies secas o enfermas y/o realidar la poda de especies sanas que pudieran causar eventuales daños por desprendimientos de ramas, etc. A tal efecto PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

93 página 125 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

la Contratista deberá presentar un Informe con las conclusiones de dicho análisis para ser presentado ante la I.O. a modo de DDJJ. También se deberán retirar los árboles indicados según plano de demolición. El ítem incluye además, el retiro de todo el producido, quedando terminantemente prohibido la quema de ramas y hojas dentro del predio a intervenir.

8.2 – Parquizado 8.2.1 – Relleno de Tierra Negra Se deberá rellenar 10 cm la superficie a tratar con tierra negra seleccionada y que no contenga partes de grava, tierra colorada o tosca y/o fertilizantes o escombros. Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y veredas en los que el relleno deberá quedar a ras de los mismos. Una vez terminado el relleno se procederá sucesivamente a pasar un equipo de rastra de discos a fin de desmenuzar adecuadamente el suelo en terrenos pequeños y uniformes. Finalmente se procederá a la nivelación general de todas las superficies. 8.2.2 – Sembrado de Césped Una vez realizado el relleno de tierra negra seleccionada se procederá a sembrar el césped. Las especies a utilizar serán una combinación de Gramilla y Rye Grass Perenne. 8.2.3 – Plantado de Especies Arbóreas y Arbustos Corresponde al plantado de nuevas especies arbóreas, debiéndose evaluar cuales son las especies predominantes en la zona y proveer especímenes jóvenes y sanos. Los mismos deberán ser provistos con su “pan de tierra” a los efectos de preservar las raíces y ser ubicados en pozos que prevean una capa de material suelto y disgregado en el fondo que permita amalgamar el pan de tierra con el terreno y brinde a las raíces un fondo blando de apoyo. Según el proyecto, se plantarán ejemplares de FRESNOS AMERICANOS, BRACHYCHITO Y/O LAPACHOS, de altura mayor o igual a 3,00 m. Posteriormente se procederá a colocar tutores de madera o metálicos con la debida protección del tronco de los árboles.

8.3 – Solados para Senderos Incluído en ítem 3.1.4.

8.4 – Instalaciones (Incluído en ítem 4. Instalaciones) Corresponde al tendido de todos los cañeros, el cableado completo y la totalidad de las cajas de pase de la Instalación del Sistema de Iluminación para las áreas parquizadas. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

94 página 126 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Las canalizaciones subterráneas deberán ser de polipropileno reforzado y ajustarse a las reglamentaciones vigentes para este tipo de instalaciones, y las cajas de pase y alojamiento de jabalinas deberán ser estancas y de polipropileno color gris. Estas últimas serán de 15 cm x 15 cm e irán amuradas a un dado de hormigón de 30 cm x 30 cm. Los circuitos deberán estructurarse en distintas fases, abasteciendo a las luminarias en forma intercalada de tal forma de evitar en caso de falla dejar sin luz a una línea completa de iluminación.

8.5 – Equipamiento 8.5.1 – Bancos de hormigón: Banco tipo Tigre marca Durban Precast o calidad equivalente. Es una pieza de HºAº y sección aporticada. El asiento perforado permite la adecuada evacuación del agua de lluvia. Sus dimensiones son 180 x 40 x 50 (cm). 8.5.2 – Cestos metálicos: Se computan en Item 9.

9 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO URBANO Generalidades Los trabajos consisten en el Diseño, Desarrollo y Fabricación en planta de elementos de señalización y equipamiento urbano para luego Aplicarlos y/o Ensamblarlos in situ en Estaciones. La cotización comprende todos los trabajos de provisión y montaje de dichos elementos, la provisión de materiales, mano de obra y equipos de construcción, coordinación técnica y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, esté o no específicamente mencionado en este pliego, para la correcta ejecución de los trabajos a realizar. Todos los elementos que compongan el sistema de señalética deberán ser fabricados de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO IV “ELEMENTOS COMPONENTES DE LA SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA LAS ESTACIONES”. La Contratista deberá conocer las características de los predios, de las estructuras existentes en los mismos y adyacentes a ellos, y el alcance de las operaciones por parte PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

95 página 127 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

del Comitente y otros Contratistas en el área de Proyecto y con relación al mismo teniendo en cuenta todos estos aspectos al momento de presentar su propuesta. Se deja establecido que los elementos comprendidos en la presente Licitación responden a las características generales definidas en el diseño del mobiliario y la señalética que han sido aplicados en las estaciones de la línea San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur. Los planos de dichos elementos, indican de manera general, la tipología, dimensiones, materiales y ubicación de cada uno de los componentes principales y secundarios. Los elementos deberán instalarse en los puntos fijados de acuerdo a la propuesta y al replanteo realizado por la Contratista, debiendo dicha propuesta poseer la aprobación correspondiente por parte de la ADIF y la Operadora Ferroviaria.

Identificación de los elementos:

9.1 – Elemento STA:

Señal Tótem en Accesos

9.2 – Elemento IBM:

Identificación Boleterías en Muros

9.3 – Elemento CAR:

Cartelera Informativa

9.4 – Elemento SCE:

Señal Comunicacional Estándar

9.5 – Elemento SPB:

Señal Puerta Baños (se solicita señal conjunta

hombre + discapacitados; mujeres + discapacitados) 9.6 – Elemento SEB:

Señal Esquinero Baños (se solicita señal conjunta

hombre + discapacitados; mujeres + discapacitados) 9.7– Elemento SRE:

Señal Refugios Existentes

9.8 – Elemento PAP:

Papelero (vale para Húmedos y Reciclables)

9.9 – Elemento AA:

Asiento Autoportante

9.10 – Elemento PLCD:

Porta LCD

9.11 – Elemento ALA:

Apoyo Lumbar Autoportante

9.12 – Elemento VEB:

Vinilo Esmerilado para Boleterías

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

96 página 128 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El Contratista será responsable del proyecto de diseño de todos los elementos solicitados y a desarrollar, teniendo también a su cargo los trabajos de diseño gráfico e industrial, por lo cual deberá contar con un equipo de trabajo interdisciplinario formado por:

arquitectos,

diseñadores

gráficos,

diseñadores

industriales,

ingenieros

y

especialistas en programas de señalización y comunicación. Condiciones proyectuales a resolver: 

Estudio de la problemática existente en cada estación solicitada



Estudios de Percepción Visual y funcionamiento



Factibilidad de implantación



Plan de ordenamiento



Relevamiento Fotográfico (previo y posterior)



Cómputo y emplazamiento del mobiliario



Cómputo y emplazamiento de las Señales



Desarrollo de diseño industrial y gráfico general



Adaptabilidad de sistema tipográfico general



Adaptabilidad de sistema cromático (paleta de colores)



Revisión de los elementos “mejorables” en la estación modelo.



Resolución de la ubicación y las gráficas de las boleterías y los baños en casos particulares



Desarrollo de Mobiliario Urbano.



Desarrollo de banco parado sentado – asiento Lumbar-



Desarrollo y diseño cestos de basura, morfología y ubicación dentro del andén



Diseño de banners de doble lectura (señalización de estación e información anticipada)



Diseño información al pasajero (usos y permisos, zona wi fi, varios)



Desarrollo y diseño de un plano háptico de la estación, para ser utilizado por personas invidentes.



Diseño de las rejas perimetrales



Elementos gráficos indicadores de direccionalidad



Modulación sistemática del programa



Planos de detalles industriales



Cálculo preliminar, planos, planillas, predimensionado y descripción de los elementos estructurales componentes de cada instalación. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

97 página 129 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

El Contratista deberá concurrir a reuniones de capacitación detallada y pormenorizada con personal específico de ADIF, así como también con los distintos actores del proyecto, empresa constructora, desarrolladora de módulos prefabricados SUBE, proveedores de leds y cámaras de seguridad así como también atender a los pedidos y requerimientos tanto de la operadora de cada ramal y en coordinación con los encargados en cada área sobre situaciones puntuales para el personal de ferrocarriles, máquinas SUBE, sistema satelital de servicio al usuario, etc. Todos los elementos de señalética y mobiliario urbano existentes en las estaciones deberán ser retirados por la Contratista, a fin de ser reemplazados por los nuevos elementos licitados. La Inspección de obra de ADIF y/o el Operador ferroviario tendrán la facultad de decidir sobre la permanencia y/o adaptación puntual de algunos de los elementos existentes.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

98 página 130 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

ANEXOS ANEXO I APLICACIÓN DE PINTURA EPOXY SUPERFICIAL La presente especificación es de aplicación a todas las superficies metálicas componentes de estructuras, tanto nuevas, como preexistentes. La terminación superficial de todas las estructuras metálicas en Cubiertas de Naves, Abrigos y Puentes, Torres para Tanques, etc., se materializará con un revestimiento Epoxi Autoimprimante de primera marca con certificado de calidad y deberá responder a las exigencias `para exteriores, esto es un Esmalte poliuretano acrílico HB. Pintura de terminación bicomponente para sistemas de alta resistencia, especialmente en exteriores. Deberá poseer una excelente resistencia al calor, optima elasticidad, alta dureza de película y deberá retener su brillo por largo tiempo. Deberá asimismo poseer una excelente adherencia sobre acero y hormigón ya que deberá ser aplicado en zonas donde no pueda realizarse el tratamiento riguroso de la superficie además de ser apto para ser aplicado sobre superficies con óxido fuertemente adherido, pinturas, esmaltes y anticorrosivos existentes de igual u otras especies químicas. El equipo que se utilizará para proceder al pintado de las superficies deberá consensuarse con la Inspección de Obra, según se detalla a continuación: Pincel: cerdas natural o sintética. Rodillo: cubierta natural o sintética. Soplete convencional o Soplete Airless. Superficies No Pintables En el caso de aquellas superficies que no se encuentren accesibles por constituir espacios sumamente reducidos en los cuales sea imposible introducir herramientas para tratar las superficies en las cuales aplicar los productos, se deberán proponer alternativas según el caso, existiendo la posibilidad de aplicar productos selladores de alta resistencia o bien otros procedimientos que garanticen evitar la acumulación de agua o humedad que produzca la pronta oxidación del material y su consecuente lagrimeo de óxido. El sellador se aplicará entre la primera y la segunda capa de pintura. Su función será proteger los bordes del esquema aplicado y obturar el área sin tratamiento anticorrosivo. Desempeño esperado del material: Se deberán tomar todos los recaudos necesarios e instrumentar los procedimientos requeridos por el proveedor y recomendados en las fichas técnicas de los materiales a los efectos de garantizar los siguientes desempeños:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

99 página 131 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Durabilidad / Vida Útil: Para pinturas Epoxy aplicadas bajo norma sin daños mecánicos ni interrupción de película: 25 años. Las superficies que por motivo de su geometría no puedan ser pintadas, deberán sellarse con selladores industriales que admitan ser pintados posteriormente. El sellador se aplicará entre la primera y la segunda capa de pintura. Su función será proteger los bordes del esquema aplicado y obturar el área sin tratamiento anticorrosivo.

ANEXO II CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ABRIGOS METALICOS PARA ESTACIONES (NO APLICA)

ANEXO III MANUAL DE INSTALACION DE MOLINETES PARA CONTROL DE PASAJE (NO APLICA)

ANEXO IV “EQUIPAMIENTO Y SEÑALETICA”

SECCION 4 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 1.-IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS EQUIPAMIENTO Y SEÑALES EN ANDENES Y EDIFICIOS DE ESTACIÓN

9.1 – Elemento STA:

Señal Tótem en Accesos

9.2 – Elemento IBM:

Identificación Boleterías en Muros

9.3 – Elemento CAR:

Cartelera Informativa PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

100 página 132 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

9.4 – Elemento SCE:

Señal Comunicacional Estándar

9.5 – Elemento SPB:

Señal Puerta Baños (se solicita señal conjunta

hombre + discapacitados; mujeres + discapacitados) 9.6 – Elemento SEB:

Señal Esquinero Baños (se solicita señal conjunta

hombre + discapacitados; mujeres + discapacitados) 9.7– Elemento SRE:

Señal Refugios Existentes

9.8 – Elemento PAP:

Papelero (vale para Húmedos y Reciclables)

9.9 – Elemento AA:

Asiento Autoportante

9.10 – Elemento PLCD:

Porta LCD

9.11 – Elemento ALA:

Apoyo Lumbar Autoportante

9.12 – Elemento VEB:

Vinilo Esmerilado para Boleterías

2 - ELEMENTOS COMPONENTES DE LA SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESTACIONES. SEÑALES EN ANDENES Y EDIFICIOS DE ESTACIÓN Importante: Los colores, tipografías, pictogramas y logotipos presentes en los diferentes elementos aquí detallados serán provistos por la Inspección de obra de ADIF y el Operador ferroviario, para luego ser aprobados por medio de los prototipos previo a su fabricación en serie. Las imágenes son de carácter ilustrativo.

9.1 - Elemento: Señal Tótem en Accesos Código: STA Imágenes de referencia:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

101 página 133 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Ubicación: La señal STA va ubicada en los accesos de las estaciones, o sobre el paso a nivel más próximo a éstos, dispuesta de manera que posibilite su lectura desde una mediana y larga distancia. Descripción Esta señal se logra a partir de un conjunto monocolumna autoportante, revestido con bandejas de chapa plegadas, ploteadas a su vez con vinilo autoadhesivo. Estructura: la estructura interna de esta señal está compuesta por un marco rectangular logrado con caño estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta con refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene la totalidad del conjunto. Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su sección ajustándose excluyentemente a 160mm. x 180mm. lograda con tres perfiles galvanizados PGC de 160mm. x 60mm. x 20mm. x 2mm. soldadas con soldadura contínua que sella el interior de la estructura. Quedando el cálculo de resistencias a cargo de la empresa constructora. Tanto la columna como la estructura van pintadas a horno con pintura en polvo de color gris topo (RAL7024) con una mano previa de pintura antióxido. Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada plegada de 1,6mm. Las mismas se disponen del siguiente modo; dos bandejas para cada cara informativa, dos en cada lateral y las últimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra la parte inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se asegura una rectitud uniforme en toda la señal. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible. Las piezas frontales deben quedar en color celeste RAL5015 y gris perla RAL7047, mientras que las laterales van sólo en color gris perla RAL7047. Las chapas deben poseer todo los cantos plegados para protegerlas de la oxidación y lograr un encuentro sutil entre las distintas bandejas. Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a la intemperie (calidad 3M o superior). Los colores utilizados para estos paños informativos son el color gris topo (RAL7024), gris perla (RAL7047), blanco y celeste (RAL 5015). Los mismos deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición a PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

102 página 134 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de paños informativos). Partes componentes del conjunto: todas las partes del conjunto deben contar con sus respectivos prototipos y planos de producción previamente aprobados por la inspección de obra. Las partes quedan establecidas en; estructura monocolumna + estructura metálica interna (bastidor) + bandejas metálicas ploteadas y laqueadas + base para anclaje al suelo. Anclaje: se deberá realizar una fundación de H°A° in situ, en el cual irá inserta una base reticulada formada por planchuelas de hierro (Fe) de ½” y varillas roscadas, a las cuales se fijará posteriormente el tótem. Al igual que cada componente, la base para anclaje debe contar con el cálculo de resistencia pertinente, a cargo de la empresa constructora. Dimensiones: el conjunto de la señal mide unos 5000mm. de alto x 680mm. de ancho x 280mm de espesor. Los paños informativos miden 680mm. de ancho x 2900mm. de alto, a partir de los 2100mm. de altura posibilitando su lectura por encima de los vehículos y los peatones.

9.2 - Elemento: Identificación Boleterías en Muros Código: IB Imágenes de referencia:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

103 página 135 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Ubicación: En el frente superior de las ventanillas de boleterías Descripción: Señal para identificar el sector de boleterías. La misma está compuesta por una bandeja de chapa que se fija por medio de bastidor o ménsulas por encima de las ventanillas de boletería, tanto en edificios de estación como en módulos. Estructura: Está conformada por chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, con un pliegue superior, inferior y laterales, para mantener la rigidez de la señal y permitir su fijación (a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible. La fijación de la misma será propuesta por el constructor, para su aprobación. Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior. Los mismos deberán contar con un laminado cristal que proteja la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN. Anclaje: El anclaje de esta señal se realiza desde el frente debido a la dificultad de acceso desde la parte superior o inferior. Partes componentes: Bandeja metálica + ploteo y laminado. Dimensiones: 1800mm x 350mm.

9.3 - Elemento: Cartelera Informativa PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

104 página 136 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Código: CAR Imágenes de referencia:

Ubicación: Se colocarán dos carteleras por acceso. Descripción: Vitrina destinada a contener láminas informativas pertenecientes a la operación. Horarios de los servicios, normas de seguridad y recomendaciones para el pasajero. Estructura: Se conforma por un bastidor de caño estructural de 20x20mm. y escuadras de chapa de 3mm., con un fondo de chapa plegada de 1,6mm., y una puerta con bisagras de chapa plegada de 2mm. con vidrio laminado de seguridad 3+3. Anclaje: Fijadas a las paredes internas de los módulos de Boletería, SUBE, muros de edificio de estación y todos aquellos lugares donde haya un acceso habilitado para pasajeros, por medio de tornillos desde las escuadras internas de la estructura. El cálculo del mismo, así como sus fijaciones estará a cargo del constructor y aprobadas por la inspección de obra. Dimensiones: 1200mm. x 800mm.

9.4 - Elemento: Señal Comunicacional Estándar Código: SCE Imágenes de referencia:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

105 página 137 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

(Baños)

(Salidas)

(Puentes)

Ubicación: pasillos de puentes, pasos peatonales, baños, accesos, andenes, etc. Estructura: Está conformada por una de chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, con pliegues en las zonas superior e inferior, para mantener rigidez de la señal (a definir en prototipo). Pintadas al horno con en polvo termo convertible. El interior de las señales está compuesto por una estructura de perfiles de chapa de hierro (Fe) galvanizada de sección cuadrada 20mm x 20mm x 1,2mm., la cual deberá adaptarse a la ubicación donde sea solicitada su colocación, previa aprobación de la inspección. Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior. Los mismos deberán contar con un laminado cristal que proteja la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN. Soporte: La sujeción a las estructuras quedará determinada por la ubicación donde sea solicitada, mediante soldadura o con tornillos, según se decida en cada caso. Tanto el cálculo de los soportes, como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su aprobación. Partes componentes: bandejas metálicas + ploteo y laminado + soporte para anclaje. Dimensiones: 300mm x 800mm.

9.5 - Elemento: Señal Puerta Baños Código: SPB Imágenes de referencia:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

106 página 138 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Ubicación: En las puertas de los baños, tanto en módulos como edificios de estación. Descripción: Se utiliza para diferenciar los sanitarios. Estructura: La señal se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de caño estructural de sección cuadrada de 12mm x 12mm. pintado con pintura en polvo termo convertible. Los mismos se fijan a la puerta y luego se revisten con la señal en sí. Esta separación que le otorga el bastidor mantiene la señal 12mm. desplazada de la puerta generando la sensación de volumen a la señal. Los elementos y el modo de fijación deben estar probados en prototipos y aprobados por la inspección de obra. Revestimiento: Los pictogramas se logran calando por corte láser una chapa de acero de 2mm, pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible. Variantes: hombre + discapacitados; mujer + discapacitados. Partes componentes: bastidor de fijación + estructura metálica calada + chapa fondo gris perla. Dimensiones: La señal completa mide 300mm. x 300mm. x 14mm. 9.6 - Denominación: Señal Esquinera Baño Código: SEB Imágenes de referencia:

Ubicación: en las esquinas de los módulos de baños. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

107 página 139 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Descripción: esta señal esquinera posibilita la identificación de los baños desde varios puntos de vista a una distancia considerable. Estructura: El interior de la señal está compuesto por dos estructuras de perfiles de hierro (Fe) estructural galvanizados de sección cuadrada 20mm. x 20mm. x 1,2mm. y planchuela de hierro (Fe) de 1” x 3/16”, pintado con pintura en polvo termo convertible en color gris topo RAL 7024. Dada la longitud de la señal resulta fundamental tener especial cuidado en el modo y tipo de anclaje para que no pierda su forma original. El cálculo de espesores así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor para ser aprobado por la inspección de obra. Revestimiento: Chapa de acero de 1,6mm plegada y pintada al horno con pintura en polvo termo convertible en color celeste RAL 5015. Los pictogramas se encuentran ploteados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color blanco. La Señal Esquinera Baño posee una trama de agujeros de Ø16mm. en la cara más larga, en el sector más próximo a la esquina. En este tipo de señales se debe prestar especial atención al momento de su instalación para que la estructura interna de la señal no sobresalga por debajo de la superficie calada. Paño Informativo: La tipografía está aplicada en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color blanco. Los mismos van cubiertos con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de paños informativos). Variantes: hombre + discapacitados; mujer + discapacitados. Partes componentes: Placa metálica calada, plegada y ploteada + estructura de fijación. Dimensiones: Se dispone de 2 largos diferentes según el caso de aplicación. El primer caso es el que va ubicado encima de la puerta de acceso al baño y mide 300 mm. de largo x 330mm. de alto, quedando un ala lateral de1600mm. de largo x 330mm. de alto. El segundo caso es el que posee el ala frontal más larga y mide 800mm. x 330mm. el ala frontal y 1600mm. de largo x 330mm. de alto para el ala lateral como se muestra en la imagen a continuación. 9.7 - Denominación: Señal Refugios Existentes PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

108 página 140 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Código: SRE Imágenes de referencia:

Ubicación: la Señal de Acceso a los Molinetes va ubicada en todos los accesos a andén en los cuales haya molinetes. Ésta se fija al cielorraso de los módulos de boletería, módulos SUBE, y refugios existentes. Siempre alineada a los molinetes de acceso al andén. Descripción. Está compuesta por dos bandejas metálicas vinculadas entre sí. La misma indica el destino de los trenes en una cara para el ingreso de los pasajeros y los nombres de las calles más cercanas en la cara visible para el regreso del andén de los mismos. Estructura: Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,2mm, con pliegues superior, inferior y laterales, suficiente como para mantener rigidez de la señal (a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo termo convertible en color celeste RAL 5015. Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo, gris perla, blanco y celeste institucional. Los mismos deberán cubrirse con una película de laca para evitar posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de paños informativos). Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la aleta de la chapa de la señal y soldada (ejemplo foto) o fijada mediante tornillos a la estructura que corresponde en cada caso, sea ésta el cielorraso de un módulo SUBE, una boletería o refugio existente. El cálculo de los soportes, así como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su aprobación.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

109 página 141 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Partes componentes: 2 Bandejas metálicas ploteadas + estructura de sujeción a cielorraso. Dimensiones: 1500mm x 250mm.

9.8 - Elemento: Papelero Código: PAP Imágenes de referencia:

Ubicación: A lo largo del andén, en zonas de acceso a la estación y cercano a los sanitarios. Descripción: Contenedor de residuos. Estructura: Está conformado con chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm. de espesor, perforada según diseño, rolada y soldada. Lleva un aro de cierre superior de planchuela de acero de 1 y 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador de bolsa. Todos los papeleros que se utilicen a la intemperie deberán llevar una tapa superior, tipo bombé, de chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, la cual estará abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto. Soporte: El soporte de pie es un perfil normal doble ´´T´´ del 10 y una altura de 1200mm. La base es de chapa cuadrada de 300mm. x 300mm de 4,7mm de espesor, con perforaciones para su fijación al suelo. El cálculo de los soportes, así como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su aprobación. Partes componentes: Cesto metálico + aro superior + tapa superior abisagrada + estructura de fijación. Dimensiones: Del cesto: 600mm x Ø 400mm (puede variar Ø a menor medida según indicación). Tapa: Ø 450 mm. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

110 página 142 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

9.9 - Denominación: Asiento Autoportante Código: AA Imágenes de referencia:

Ubicación: en sectores libres de andenes, sobre andenes bajo o debajo de refugios existentes. Descripción: asiento autoportante utilizado en casos particulares en los cuales no sea posible colocar el asiento refugio. Estructura: Formada por tres caños de hierro (Fe) de Ø2” x 1,2mm pintado al horno con pintura termo convertible color gris topo RAL7024, los cuales van soldados a planchuelas de hierro (Fe) laterales de ½” de espesor, cortadas por láser y plegadas, pintada al horno con pintura en polvo termo convertible color gris topo RAL7024. El cálculo de espesores así como la densidad de dicha estructura van a estar a cargo del constructor y debe ir aprobado con prototipo probado por la inspección de obra. Este elemento posee pliegues en las patas, diseñados para fijarlo al piso con la utilización de brocas fija al piso mediante Brocas químicas. Asiento: Realizado en chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, cortada por láser, cilindrada, y pintada al horno color celeste RAL5015. Posee agujeros, cortados por láser, para desagote de agua, lo que genera a su vez una superficie antideslizante y aliviana visualmente el conjunto. Capacidad para 5 personas sentadas. El cálculo del mismo, como sus fijaciones estará a cargo del constructor y aprobadas por la inspección de obra. Apoyabrazos: Realizado en planchuela de hierro (Fe) de 1 y ½” x 3/16”, pintada al horno en color gris topo RAL7024. fijado mediante tornillos cabeza tanque niquelados. Partes componentes: Asiento metálico + estructura metálica + apoyabrazos + planchuelas punteras. Dimensiones: 2800mm. x 450mm. x 865mm.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

111 página 143 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

9.10 - Elemento: Porta LCD Código: PLCD Imágenes de referencia:

Ubicación: Sobre andén bajo abrigos metálicos nuevos fijados a la viga, bajo aleros preexistentes. A definir con la inspección y la Operadora. Descripción: Gabinete de contención y protección para los televisores que transmiten información al pasajero, principalmente los horarios de los servicios. Estructura: Compuesta por una estructura de sujeción con caño de Fe galvanizado de 20 mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, planchuela de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible. El cálculo de la misma, así como la forma de fijación será propuesta por el constructor, para su aprobación. Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 mm y de 2 mm. de espesor, conformada, punzonada y plegada, pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible. El frente será de vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco. El cálculo del mismo, así como la forma de fijación será propuesta por el constructor, para su aprobación. Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta LCD + vidrios laminados Dimensiones: 1080mm. x 640mm. x 124mm.

9.11 - Elemento: Apoyo Lumbar Autoportante Código: ALA Ubicación: Bajo refugios preexistentes y sobre andén, preferentemente cercano a los accesos. Descripción: Permiten el descanso de las personas sin necesidad de tener que sentarse e incorporarse, pudiendo recobrar la posición erguida fácilmente, siendo una PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

112 página 144 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

oportunidad de reposo para aquellas personas de avanzada edad o con movilidad reducida que se les dificulte el uso de los asientos. El mismo está proyectado sujeto a las especificaciones técnicas exigidas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Para aquellos casos donde no sea posible la ubicación de los apoyos en abrigos metálicos nuevos. Estructura: Está realizado con caños de hierro (Fe) de Ø 2” x 2mm. curvados y soldados entre sí, pintado al horno con pintura en polvo termo convertible color celeste RAL5015. En su parte inferior poseen dos bases de chapa cuadrada de 150mm. x 150mm de 10mm. de espesor, con perforaciones para su fijación al suelo. El punto más alto del 1° caño debe quedar a 750mm. del piso; el centro del 2° caño se desplaza 150mm. hacia atrás con respecto al del primero, y 250mm. hacia arriba, quedando el punto más alto del 2° caño a 1m. del piso. El cálculo de los espesores, así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del constructor para su aprobación con prototipo. Partes componentes: Caños estructurales de sección circular + elementos fijación. Dimensiones: 1800mm. x 1000mm. x 200mm.

9.12 - Elemento: Vinilo Esmerilado para Boleterías (Ver Plano OC-SM(A)-14-SEÑ-VEB-005) Código: VEB Imágenes de referencia:

Ubicación: En la parte interna de las ventanillas de boleterías. Descripción: Las vitrinas de las boleterías estarán intervenidas desde el interior con vinilo autoadhesivo de alta calidad, 3M o superior, delimitando las zonas de visión. Cada ventanilla llevará su vinilo, con una parte superior con cortes intercalados. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

113 página 145 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

Partes componentes: Vinilo autoadhesivo. Dimensiones: 800 mm x 800 mm. (aproximadamente, por ventanilla).

ANEXO IV NORMATIVA GENERAL A CONSIDERAR En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentación contractual, la Contratista deberá considerar el cumplimiento de las siguientes: 

Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 90325/36, sus actualizaciones y Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles.



REGLAMENTO CIRSOC VIGENTE: El que resulte de aplicación a la tarea a ejecutar, a saber, CIRSOC 101-2005, CIRSOC 201-2005, CIRSOC 301-2005, entre otros



IRAM e IRAM IAS: Para los Reglamentos y Determinación de materiales



Entrega de documentación Técnica acorde a Norma IRAM 4 504, 4 505, 4 508, y 4 509



Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 – Decreto Nº 747/88).



Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado y su anexo de Puentes Metálicos, para Puentes Ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos.



Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras Básicas y Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad.



Normas IRAM – ASTM – AASHTO – DNV en general.



Ley Nº 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de Higiene y Seguridad de la Industria de la Construcción y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93.



Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

114 página 146 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”



NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso de público. Señalización en solados y planos hápticos”



Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de protección integral de los discapacitados



Código Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde se suscriba la obra.



Reglamento de Obras Sanitarias –

NORMAS FERROVIARIA A CONSIDERAR. Las tereas se ajustarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones y a las siguientes Normas:                       

NTVO Nº 2. Perfiles transversales tipo de vías principales balastadas con piedra o material similar y de las sendas, (perfil de balasto para riel largo soldado). NTVO Nº 3. Colocación de la vía peralte- Curvas de transición y enlace. NTVO Nº 4. Rectificación del trazado de las curvas por el método de las flechas. NTVO Nº 7. Alineación de vía. NTVO Nº 9. Colocación vigilancia y conservación de los rieles largos soldados. NTVO Nº 12. Anclas de doble cierre lateral, colocación y extracción. NTVO Nº 13. Apilado de durmientes. NTVO Nº 17. Conservación de aparatos de vía. NO T G.V.O. (V) 001. Noticia técnica sobre geo-textil. I G.V.O. (O.A.) 005. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la ejecución de terraplenes y desmontes. I G.V.O. (O.A.) 006. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la ejecución de fundaciones de obras de arte. Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de Terrenos. (Resolución D. Nº 888/66). Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución D.Nº 887/66). Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía. FA 7 001. Soldadura Aluminotermica. FA 7 006. Bulones para vía. FA 7 008. Arandelas elásticas para bulones de vía. FA 7 015. Eclisas. FA 7 025. Durmientes de quebracho colorado. FA 7 030. Durmientes de Hormigón Pretensado, tipo monobloque. FA 7 040. Balasto grado A. FA 7 065. Rieles. FA 7 067. Geo textil (no tejido) Para saneamiento de plataformas ferroviarias.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

115 página 147 de 298

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

    

Normas para Recepción de Trabajos de Vía (modificaciones a los artículos 56, 57 y 58 de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías) Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros. Norma UIC 860-0. Suministro de Rieles. Normas para Durmientes de Hormigón Pretensado Monoblock de aplicación internacional. Normas para los Cruces entre caminos y vías férreas (Resolución SETOP Nº 7/81, Decreto Nº 747/88).

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE LIC. PÚBLICA Nº 57/2017 - “REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO – RAMAL RETIRO – ROSARIO –LÍNEA GRAL MITRE”

116 página 148 de 298

PLANILLA DE COTIZACION Licitación Pública Nº:57 /2017 "REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE" (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente) (Fecha de Apertura de las Ofertas)

ESTACIÓN BARADERO Id

ETAPA 1

Obra Civil - Descripción de Tareas

Cantidad Total

precio Unitario

Precio Parcial

Precio Total

%

TRABAJOS PRELIMINARES

1

INGENIERÍA DE PROYECTO

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Proyecto Ejecutivo Plan De Trabajos Curva De Inversión Cartel de Obra Relevamiento Planialtimetrico Obradores Andenes Provisorios Arquitectura Estructura Diseño Geometrico de Via Instalacion Electrica Instalacion de Corrientes Debiles (Voz, Datos, FO) Instalacion Sanitaria Señalamiento y Telecomunicacion Planos Conforme a Obra Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA) Plan de Gestion de la Calidad (PGC) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

2

TAREAS PREVIAS

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17

Obrador Provisión e Instalación carteles de obra y de señalización e Información Solado - Vereda de Obrador Provisión y Montaje de Módulo de Oficina Provisión de Equipamiento para Oficina Provisión y Montaje de Módulo Pañol de Obra Provisión y Montaje de Módulo Vestuario Provisión y Montaje de Módulo Baño Químico Conexiones Sanitarias de Obrador Provisión y Montaje de Cubierta para Acopio de Materiales Provisión y Montaje de Cubierta para Trabajos de Herrería Provisión y Montaje de Comedor Provisión de Equipamiento para Inspección Mantenimiento y Limpieza de Obrador Provisión de Movilidad para Inspección Ejecución de Cerco de Obra Alumbrado de Seguridad p/Obrador Demolición y Retiro de elementos del obrador

ETAPA 2

Unidad

gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

gl gl gl

1,00 1,00 1,00

u gl u gl u u u gl u u u gl gl u gl gl gl

$

-

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

1,00 1,00 1,00

$ $ $

-

1.255,00 1,00 492,00 215,00 7,00

$

No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza

-

ANDENES PROVISORIOS NO COTIZA

ETAPA 3

AMPLIACION DE ANDEN Y MODIFICACION DE AREAS OPERATIVAS

1

EJECUCIÓN DE ANDENES BAJOS

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

Demoliciones y Remociones Picado de pisos y contrapisos existentes Demolición de solados existentes de Hormigón - Retiro de escombros Demolición de escaleras - Retiro de Escombros Demolición de estructuras de hormigón armado andenes - Retiro de escombros Demolición de rampas Existentes - Retiro de Escombros Demolición de edificios existentes (Módulo SUBE) - Retiro de Escombros Demolición de mamposteria en edificio de estacion y anexos Retiro de molinetes - Entregar a la Operadora Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente - Retiro de Obra Retiro de Cercos Perimetrales (incluye rieles) - Retiro de Obra Retiro de Columnas de Alumbrado existentes - Retiro de Obra (se incluyen las de los accesos)

1.1.12

Retiro de Postes de Telégrafo (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora de servicios)

u

1.1.13 1.1.14 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3

Demolición de locales y/o puestos de venta sobre andén (ex baño público y kiosco) Interferencias bajo andenes (tendidos electricos de linea, fibra optica) Excavaciones y Movimientos de Suelos Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado (20cm) Excavaciones para Fundaciones Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) Estructura portante de andenes

m2 gl

40,96 1,00

$ $

-

m3 m3 m3

163,40 27,60 29,40

$ $ $

-

1.3.1

Ejecución de fundaciones: pilotines Ø 0,20 /0,30 x prof 1,80/2,00 m (verificar de acuerdo a estudio de suelos)

m3

-

No cotiza

1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4

Ejecución de Zapatas de Nivelacion Ejecución de Tabique de Hormigón con encofrado metálico modular Ejecución de Espacio Guarda-Hombre Ejecución de mampostería de 0,3 a la vista, junta ferrocarril. Ejecución de Cordón de Contención Plataforma de Andenes Provisión y montaje de Losas Huecas de Hormigon Pretensado tipo "SHAP" 60/12 -(sellado de las juntas con mortero de cemento 1:3)

m3 m3 u m3 m3

-

No cotiza No cotiza No cotiza -

1.4.2

Ejecución de Contrapiso de Hº Aº esp: 12 - Con malla Q 188 (15x15. fe Ø 6mm). Hormigon de 300 Kg

1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6

Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) Ejecución de Naríz de Borde de Andén en hormigón armado - con encofrado metálico Ejecución de Solado de Hormigón fratasado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2) Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado

1.4.1

2

CUBIERTAS

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Fabricación e instalación de Abrigos Excavaciones y Movimientos de Suelo Ejecución de Bases de Hormigón Armado c/anclajes metálicos prefabricados - s/ Cálculo Montaje Completo de abrigos EN ANDEN ISLA - Cubierta metálica de ala simple a: 3,30 m Montaje Completo de abrigos ADICIÓN A EXISTENTE EN ANDEN LATERAL - Cubierta metálica de ala doble a: 6,00 m Ejecución de Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana Recuperación de Abrigos Patrimoniales

2.1.4 2.1.5 2.2

m2 m2 gl m3 m3 m2 m2 u u ml u

$

$

$ $

-

No cotiza

44,94 17,12

$ $

m2

1.793,20

$

-

m2 ml m2 u

630,00 420,00 1.163,20 24,00

$ $ $ $

-

m2

-

No cotiza

No cotiza m3 m3 m2

-

m2

-

u

-

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 149 de 298

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Retiro de chapas de cubierta existente en mal estado Provisión y colocación de chapas en cubierta Recuperación de cenefas de madera Tratamiento de estructura metálica Tratamiento de estructura de madera

m2 m2 ml m2 m2

232,00 232,00 74,00 36,00 72,00

$ $ $ $ $

112,50

$

3

ACCESOS

3.1 3.1.1

Veredas de Acceso Picado de pisos y contrapisos existentes

m2

3.1.2

Ejecución de Contrapiso de Hº Aº esp: 12 - Con malla Q 188 (15x15. fe Ø 6mm). Hormigon de 300 Kg

m2

3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

Relleno de Piedra Partida 6/20 en Playa Estacionamiento Secundaria - Espesor 3 cm Ejecución de solado intertrabado de piezas de hormigón premoldeado Ejecución de Plataforma de Acceso Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas Ejecución de Solado de hormigón peinado de e: 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm Ejecución de Nuevos Laberintos Colocacion de losetas premoldeadas entrerrieles Rampas de acceso Ejecución de fundaciones - incluye excavación Ejecución de mampostería de bloques de Hormigón c/ revoque terminación fino a la cal Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente Escaleras (en plataforma de acceso al edificio de estación) Ejecución de fundaciones - incluye excavación Ejecución de mampostería de bloques de Hormigón c/ revoque terminación fino a la cal Montaje de escalones premoldeados Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente Recuperación Puente Peatonal Recuperación de estructura metálica Reposición de pisos Iluminación en puente Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente

m2 m2 m2

750,00 560,00 --

u m2 u m2

4

INSTALACIONES

4.1

4.1.2 4.1.3

Instalaciones Electricas y de corrientes debiles Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros ppales nuevos y existentes (PilarPuesta a Tierra) Provisión e Instalación de Tablero General y Seccionales de Audio / SUBE / Cámaras / Alumbrado Instalaciones Eléctricas en andenes (Iluminación / Molinetes SUBE / Audio / Video)

4.1.3.1

Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de polipropileno reforzado c/ cajas de pase e inspección s/ Cálculo

4.1.1

4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4

Ejecución de Cruces Bajo Vías - Prof: 2,00 mts - Incluye Cámaras de Inspección y Cañeros de polipropileno reforzado Ejecución de cañerías eléctricas secundarias y de distribución - (por ej. cañerías embutidas en tabiques corrugados reforzados) Tendido de Circuitos eléctricos para Columnas de Alumbrado de andenes, acceso y espacios exteriores

4.1.3.6 4.1.3.7

Tendido de Circuitos eléctricos para Tomas Especiales para Hidrolavadoras - Monolito c/caja embutida sobre andén Tendido de Circuitos eléctricos para Sistema de Molinetes SUBE Tendido de Circuitos para Sistema de altavoces (incluye equipos en semicubiertos de boleterías)

4.1.3.8

Tendido de Circuitos para Sistema de Cámaras de Video (incluye equipos en semicubiertos de boleterías)

4.1.3.5

-

No cotiza

$ $

-

146,81 4,00 53,13

$ $ $

No cotiza -

m3 m2 m2 ml

7,60 33,60 40,00 67,00

$ $ $ $

-

m3 m2 m2 ml

7,50 3,04 11,00 9,00

$ $ $ $

-

1,00 51,70

$ $

-

gl m2 ml

-

No cotiza

gl

1,00

$

-

gl

1,00

$

-

ml

440,00

$

-

ml

20,00

$

-

ml

175,00

$

-

ml

703,00

$

-

ml

420,00

$

-

ml ml

426,00

$

No cotiza -

ml

426,00

$

-

u

24,00

$

-

u

11,00

$

-

4.1.3.11 4.1.3.12 4.1.3.13

Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED s/ Cálculo y s/ Detalle D7 - H: 5,00 mts Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED s/ Cálculo y s/ Detalle D7 - H: 5,00 mts Provisión e Instalación de Altavoces en columnas de Iluminación s/ Cálculo Provisión e Instalación de Equipo de Control Central del Sistema de Audio Provisión e instalación de Cámaras de Video s/ Cálculo

u gl u

4,00 1,00 4,00

$ $ $

-

4.1.3.14

Provisión e Instalación de Equipo de Control Central del Sistema de Cámaras de Video - Sala de Monitoreo

gl

1,00

$

-

4.1.3.15 4.1.3.16 4.1.3.17 4.1.4

Puesta a Tierra - Jabalinas Instalación de Pararrayos Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento y Electrificación Instalaciones Eléctricas en Edificios Operativos Tendido de Circuitos eléctricos desde tablero general hasta tablero seccional de Oficinas operativas y cabinas de señales Instalación de Tablero Principal con protección y puesta a tierra Instalación de Tablero Seccional con protección y puesta a tierra Instalación de Tablero Principal con protección y puesta a tierra (Sector B) Instalación de Tablero Seccional con protección y puesta a tierra (Sector B) Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (x boca) Tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca) Tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca) (Sector B) Tomas especiales (x boca) Interruptores de 1 y 2 efectos- combinados Exterior LED 2 x 18W - Provisión e instalación de artefactos de iluminación estancos: Lucciola – “MORE LED X303L” 2x18W (tubo 4000/6000°K). Medidas 1260 x 138mm, o equivalente calidad - Sectores exteriores semicubiertos. Interior LED 1 x 28W - Provisión e instalación de artefactos de iluminación para empotrar:Lucciola – “LUXUS LUX128” 1 X 28w (tubo 4000°K). Medidas 1205 x 55 mm. O similar. calidad - Sectores interiores baños/oficinas. LUX 154 - Provisión e instalación de artefactos de iluminación: Lucciola “LUXUS 154” Fluorescente empotrable en cielorraso 1x54w, o equivalente calidad - Sectores operativos o áreas de circulación semi-públicas que cuenten con cielorraso suspendido. Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Rheem o similar calidad Capacidad: 155 lts TOP LED 20W - Provisión e instalación de artefactos de iluminación interior p/empotrar, tipo "Lucciola – TOP20W”. 20W (Placa LED 4000°K). Medidas Ø 230 mm. O similar calidad. Interior LED 13W - Provisión e instalación de artefactos de iluminación interior tipo "Lucciola – TASSO LED – TLG.056”. 13W (Placa Led 4000°K). Medidas 570 x 51 mm. o similar calidad - Sectores públicos (sanitarios) sobre mesadas o iluminaciones puntuales. TIRA LED Luminaria Exterior tipo Proyector LED EM - Luminaria de Emergencia tipo “GAMA SONIC DL20L” o similar. Instalación de Telefonía Toma de Telefonía (x boca) Tendido de cableado UTP de 8 pares Instalaciones Termomecánicas Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo SPLIT Frio/Calor (cantidad de unidades a definir, sujeta a balance termico) Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea Tendido de Desagues embutidos hasta rejillla de desague pluvial Provisión e Instalación de Rejas de Protección tipo Jaula Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 5 kg. Provisión de Matafuegos de CO2 de 5 kg. Señalización Reglamentaria

u gl ml

1,00 1,00 438,00

$ $ $

-

ml

10,00

$

-

u u u u boca boca boca boca u

1,00 1,00 1,00 1,00 65,00 26,00 26,00 2,00 10,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

-

u

16,00

$

-

u

6,00

$

-

4.1.3.9 4.1.3.10

4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 4.1.4.4 4.1.4.5 4.1.4.6 4.1.4.7 4.1.4.8 4.1.4.9 4.1.4.10 4.1.4.11

4.1.4.12

4.1.4.13 4.1.4.14 4.1.4.15 4.1.4.16 4.1.4.17 4.1.4.18 4.1.4.19 4.1.5 4.1.5.1 4.1.5.2 4.1.6 4.1.6.1 4.1.6.2 4.1.6.3 4.1.6.4 4.1.7 4.1.7.1 4.1.7.2 4.1.7.3 4.1.7.4

u

-

u

-

No cotiza No cotiza

u

10,00

$

-

u

7,00

$

-

ml u u

33,00 17,00 8,00

$ $ $

-

u m

4,00 22,00

$ $

-

u

3,00

$

-

m m u

41,50 14,50 3,00

$ $ $

-

u u u gl

2,00 3,00 3,00 1,00

$ $ $ $

-

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 150 de 298

4.1.8 4.1.8.1 4.1.9 4.1.9.1 4.1.9.2 4.1.9.3 4.1.9.4 4.1.9.5

4.1.9.7

Sistema de Alarma Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías y Locales Operativos Instalación Eléctrica - MODULO SUBE Tendido de Circuitos eléctricos desde tablero general hasta tablero seccional de modulo SUBE Instalación de Tablero Seccional con protección y puesta a tierra Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (x boca) Tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca) Tomas especiales ubicado dentro de tablero(x boca) Lineal LED - Provisión e instalación de artefactos de iluminación: Optilux “Lineal” Luminaria lineal continua HIGH BAY LED 8,5w/m 4000K, de 1,00 m lineal, o equivalente calidad - Sobre ventanillas o sectores puntuales a iluminar. Motor electrico para cortina de enrollar

4.2.

Instalaciones sanitarias

4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3

4.2.3.4

Desagues Pluviales Bocas de Desagüe abiertas de 30x30cm en abrigos Rejillas lineales en andenes en coincidencia con edificios operativos y modulos SUBE Embudos, Rejillas o Bocas de Desague Abiertas/Tapadas frente a Edificio de Estación Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto). Camaras de inspección y desague con reja de a: 60x60 cm en mampostería y revoque impermeable Desagues Cloacales Tendido de cañería de desagües primarios (incluye Bocas de Acceso) Tendido de cañería de desagües secundarios (incluye Bocas de Acceso y pileta de piso) Cámara de inspeccion prefabricada 0,60x0,60m Cámara Séptica Pozo absorvente Conexión a Red existente Agua Corriente Conexión a los tanques de reserva existente. Provisión e Instalación de DOS Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 1.500 lts, completo con accesorios - (incluye estructura metálica de apoyo y reja de cierre perimetral) Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 2.000 lts, completo con accesorios - (incluye platea de apoyo en HºAº y dos bombas de impulsión con bypass) Armado de Colectores en Tanques

4.2.3.5

Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de ambos andenes

4.1.9.6

4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 4.2.2.6 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3

u

2,00

$

-

ml u u u u

-

No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza

u

-

No cotiza

u

-

No cotiza

u m u

6,00 1,00 19,00

$ $

No cotiza -

ml

100,00

$

-

u

4,00

$

-

m m u u u gl

41,00 18,60 3,00

$ $ $

1,00

$

No cotiza No cotiza -

u

1,00

$

-

u

1,00

$

-

u

1,00

$

-

m

385,00

$

-

gl

-

-

No cotiza

u

12,00

$

-

m

55,00

$

-

4.2.3.8 4.2.3.9

Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de a: 20x30 cm con canilla y válvula tipo esclusa de 3/4"para lavado de andenes Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fría para Grupos Sanitarios de los Locales Operativos Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque cisterna para el lavado de andenes s/ cálculo. Instalación de Bomba Presurizadora para locales sanitarios en oficinas operativas

u u

1,00 1,00

$ $

-

4.2.3.10

Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Baños operativos

m

51,00

$

-

u

6,00

$

-

u

7,00

$

-

u

1,00

$

4.2.3.6 4.2.3.7

4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4 4.2.4.5 4.2.4.6

Grifería /Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios - NUEVAS OFICINAS OPERATIVAS Instalación de Válvulas de descarga automática Tipo FV PRESSMATIC o equivalente en Inodoros de Baños públicos con tapa y tecla Instalación de Griferías manuales Tipo FV ALLEGRO o equivalente en Baños operativos Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo UNIMIX 0411.01 o equivalente en piletas de cocina en Offices Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios personal Kit completo de Accesorios (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos), en baños públicos Kit completo de Accesorios para Baños operativos (toallero horiz.-2 perchas-2 soportes papel higiénicojabonera)

u

-

No cotiza

u

2,00

$

-

u

2,00

$

-

4.2.4.7

Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas con movilidad reducidad - Baño Discapacitados

u

2,00

$

-

4.2.4.8

Bacha de acero Inoxidable para Baños operativos (Diam: 34 cm) Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en multilaminado fenólico de 32mm enchapado en laminado plástico color gris

u

7,00

$

-

m2

28,00

$

-

4.2.4.9 4.2.4.10

Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños operativos)

u

2,00

$

-

4.2.4.11

u

4,00

$

-

u

2,00

$

-

4.2.4.13

Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños públicos) Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal - Tapa de MDF laqueado blanco - (Baños para personas con capacidades diferentes) Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (sanitarios)

u

3,00

$

4.2.4.14

Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acero porcelanizado para ducha - (Baños operativos)

u

4.2.4.12

4.2.4.15 4.2.4.16 4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5

Provisión e Instalación de Bacha Simple de Cocina Acero Inoxidable AISI 304, tipo Johnson, modelo E44/18 de 44x34x18, bajo mesada, o de equivalente calidad y características - (Oficinas operativas) Provisión e instalación de grupo de 3 asientos en tándem, fabricados en chapa de acero inoxidable perforada AISI 304, con 2 mesas de apoyo en los extremos, Modelo Tipo Flight de Numancia o de similares características, para ser ubicados en Hall de Estación Incendio Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos Provisión de Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa

5 5.1

REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE ESTACIÓN Reconstrucción y Remodelación del Edificio de Estación

5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.2 5.1.2.1

Estructura Bases aisladas de Hormigón Armado (se incluye viga de fundación y excavaciones) Refuerzo de cimentación Viga de encadenado Estructura Metálica Escalera Interior Cubierta Ejecución de una nueva estructura de madera para cubierta Ejecución de una nueva cubierta de chapas acanaladas prepintadas (incluye perfiles de sujeción, aislaciones, etc.) Mampostería, Tabiques y Revoques Ejecución de relleno de H° de cascotes Contrapiso de hormigón pobre H8 (sobre film de polietileno de 100 µ) Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 18 cm Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal Limpieza y sellado de muros de ladrillo visto interior en hall de estación Revoque Interior Completo - Terminación Yeso - en locales operativos y boleterias Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm Revoque Interior completo - Terminación fino a la cal - en baños de uso operativo Ejecución de Buñas s/ Vistas y s/ Detalles Pisos Provisión y montaje de Losas Huecas de Hormigon Pretensado tipo "SHAP" 60/12 -(sellado de las juntas con mortero de cemento 1:3) Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm

5.1.2.2 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.3.4 5.1.3.5 5.1.3.6 5.1.3.7 5.1.3.8 5.1.3.9 5.1.3.10 5.1.3.11 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2

-

No cotiza

u

1,00

$

-

u

3,00

$

-

ml u

390,00 9,00

$ $

-

u

1,00

$

-

u

2,00

$

-

gl

1,00

$

-

m3 m3 m3 ml gl

13,20 10,20 10,20 272,50 1,00

$ $ $ $ $

-

m2

448,00

$

-

m2

448,00

$

-

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml

157,00 157,00 157,00 139,65 31,50 610,28 166,03 166,38 163,40 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $

No cotiza No cotiza

m2

250,00

m2

610,00

$ PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE $ -

página 151 de 298

5.1.4.3

Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación

m2

610,00

$

-

5.1.4.4

Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,40 x 0,40 - en sanitarios operativos boletería y oficinas, - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar o de características similares

m2

65,00

$

-

m2

290,00

$

-

ml

23,00

$

5.1.4.7 5.1.5

Ejecución de solado de cemento alisado tipo Microfloor clasic gris plomo, o de similares características, en Hall de Estación y en el Acceso al Edificio Municipal. Ejecución de guarda en Hall de Acceso en Mosaicos calcáreos de Cerámica San Lorenzo Medida: 18,7 X 18,7cm, o de similares características, según detalle Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado Revestimientos en Paredes

5.1.5.1

Provisión y colocación de revestimientos cerámico, de 0,30 x 0,30m, en office, sanitarios públicos y privados.

m2

104,15

$

5.1.5.2

Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de a:20x20 mm Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - Tipo IGGAM, o de caracterísitcas similares, en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018) Colocación de lápiz de terminación superior en acero inoxidable Cielorrasos Cielorraso suspendido de placa de Roca de Yeso (placa impermeable) en baños (incluye estructura y piezas de terminación)

ml

70,00

$

5.1.4.5 5.1.4.6

5.1.5.3 5.1.5.4 5.1.6 5.1.6.1 5.1.6.2

Cielorraso suspendido de Placas Termo-Acústica desmontables (incluye estructura y piezas de terminación)

5.1.7

Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

5.1.7.1

Cortina enrollar CE1 - a: 4,50 h: 2,50 m. Montaje de Cortina de Enrollar de Tablillas Galvanizadas Microperforada de 85 mm, Reforzada 0.75 mm, con Motorización y sistema manual de emergencia a polea.

5.1.7.2 5.1.7.3

5.1.7.4

5.1.7.5 5.1.7.6 5.1.7.7 5.1.7.8 5.1.7.9 5.1.7.10 5.1.7.11 5.1.7.12

5.1.7.13

5.1.8 5.1.8.1 5.1.8.2

Carpintería P1 - Restauración e instalación de puertas existentes. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en la Planta Baja de Edificio de Estación Carpintería P2 - Restauración e instalación de puertas existentes. Incorporación de vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en Planta Baja de Edificio de Estación. Carpintería P3 - Provisión e instalación de puertas nuevas de madera de 1,95m x 2,85m, con Banderola superior y paño fijo de 1,95m x 2,85m. Vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicada en salida a terraza de Planta Alta, en Edificio de Estación Carpintería P4 - Provisión e instalación de puertas placa de madera de 0,90 x 2,05 m (incluye marco y contramarco) Para ser ubicadas en oficinas operativas y aseos Carpintería P5 - Provisión e instalación de puerta de chapa prepintada (RAL 7024) de 0,90 x 2,00 m (incluye marco y contramarco) para ser ubicada en boletería. Carpintería P6 - Provisión e instalación de puerta placa de madera de 0,60 x 2,05 m (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en aseos Carpintería P7 - Provisión e instalación de puerta de chapa prepintada (RAL 7024) de 0,90 x 2,00 m (incluye marco y contramarco) para ser ubicada en depósito Carpintería V1 - Restauración e instalación de ventanas rebatibles de madera existentes. Incorporación de vidrios laminados 4+4 con film de seguridad. Se incluye la reparación o sustitución de marcos y contramarcos. Para ser ubicadas en Planta Baja Carpintería V2 - Provisión e instalación de ventanas de madera de 1,30 x 1,90 m, vidrios 4+4 con film de seguridad. (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en Planta Alta Carpintería V3 - Provisión e instalación de ventanas de madera de 1,30 x 0,90 m, vidrios 4+4 con film de seguridad. (incluye marco y contramarco). Para ser ubicadas en depósito Rejas R1 - Restauración de rejas existentes de barrotes de hierro de 1,30 x 0,90 m. (incluye marco y contramarco) Frente de Boletería F1 - Provisión e instalación decarpintería integral para frente de boletería, en acero inoxidable, según indicaciones de la planilla de carpinterías, con corte inferior para pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ detalle Dbi. Paño fijo e inferior en vidrio antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp. 22mm),perforacion para intercomunicador de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En cartelera, vidrio laminado 3+3 con película de seguridad Espejos y Mesadas Espejos cristal float de 4mm Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm, para Sanitarios Públicos y office

5.2

Refuncionalización de espacio depósito (ex baños publicos)

5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2

5.2.6 5.2.6.1

Estructura Independiente de Hormigón Armado Excavaciones y Movimientos de Suelo Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm) Ejecución de fundaciones Pilotín Ø 0,20 /0,30 x prof 1,80/2,00 m H° A° - s/cálculo de acuerdo a estudio de suelos Ejecución de Zapata de H° A° - s/cálculo de acuerdo a estudio de suelos Ejecución de Tabique de H° A° - s/cálculo con encofrado metálico modular Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en H° A° - s/cálculo Cubierta Existente Ejecución de losa de viguetas de hormigón pretensado con bloques de EPS (12x42x1000) Incluye capa de compresion Ejecución de Capa de compresión, hormigon con armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15 cm). Incluido en item anterior Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislación térmica y barrera de vapor) Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4% Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible Limpieza de estructura de madera en cubierta existente Limpieza o cambio de chapas en cubierta existente Mampostería, Tabiques y Revoques Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 18 cm Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal Revoque Interior Completo - Terminación Yeso Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm. Ejecución de Buñas s/ Vistas Pisos Provisión y montaje de Losas Huecas de Hormigon Pretensado tipo "SHAP" 60/12 Ejecución de Contrapiso - Esp: 10 cm Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - a: 0,40 x 0,40 m - en Sanitarios de Uso Público, Vestuarios y Oficinas - Tipo Blangino modelo Gris con Blancar o de características similares Ejecución de solado de cemento alisado tipo Microfloor clasic gris plomo, o de similares características, en Hall de Estación y en el Acceso al Edificio Municipal. Revestimientos en Paredes Colocación de Revestimiento Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - a: 0,40x0,40 m Tipo Blangino modelo Blanco Natural, o de características similares Colocación de guardas, lápices y esquineros en perfil de acero inoxidable de a: 20x20 mm Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle XX - Tipo IGGAM, o equivalente calidad Cielorrasos C1 - Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados

5.2.7

Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

5.2.8

Espejos y Mesadas

5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 5.2.1.6 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.2.4 5.2.2.5 5.2.2.6 5.2.2.7 5.2.2.8 5.2.2.9 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.2.3.5 5.2.3.7 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.2 5.2.4.3 5.2.4.4 5.2.4.5 5.2.5 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3

u

m2

-

No cotiza

-

No cotiza

ml

44,10

$

-

m2

42,00

$

-

m2

91,00

$

-

U

-

U

9,00

$

-

U

4,00

$

-

U

1,00

$

-

U

3,00

$

-

U

1,00

$

-

U

2,00

$

-

U

1,00

$

-

U

10,00

$

-

U

18,00

$

-

U

2,00

$

-

U

2,00

$

-

U

1,00

$

-

m2

10,30

$

-

m2

8,10

$

-

No cotiza

No cotiza m3 m3

-

m3

-

m3 m3 m3

-

m2

-

No cotiza

-

-

No cotiza

m2

-

No cotiza

m2

-

No cotiza

m2 m2 m2 m2 m2

36,00 36,00

$ $

No cotiza No cotiza No cotiza -

m2 m2 m2 m2 m2 ml

216,00 126,00 -

$ $

No cotiza No cotiza No cotiza No cotiza

m2 m2 m2

25,00 25,00

$ $

-

m2

25,00

$

-

m2

m2

-

ml

-

m2

-

m2

Incluidas en 5.1.7.11 y 5.1.7.12

No cotiza PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 152 de 298

6

CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

6.1 6.2 6,3

Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado Ejecución de Rejas Perimetrales Ejecución de Nuevos Cercos Perimetrales tipo cerco olimpico alambre tejido

7

PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN (todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación)

ml ml ml

1,00 51,00 320,50

$ $

No cotiza -

m2

252,00

$

-

m2

705,10

$

-

m2

705,10

$

-

m2

615,28

$

-

m2

194,83

$

-

m2

615,28

$

-

m3 u

1,00 3,00

$

No cotiza -

m3 m2 u u

60,00 600,00 28,00 30,00

$ $ $ $

-

7.6

Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General (puertas, rejas, estructuras, etc.) Aplicación de 2 manos de Antióxido Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoque grueso y fino Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para cielorrasos

8

PARQUIZACIONES

8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.3.1

Tareas Previas Desmalezado, Demoliciones y Retiro Escombros y Nivelación Retiro de Árboles Secos, Podado de Árboles Parquizado Relleno de Tierra Negra Sembrado de Césped Plantado de especies arbóreas Plantado de Arbustos

8.3

Solados para Senderos

8.4 8.5 8.5.1

Instalaciones Equipamiento Bancos de hormigón

u

8.5.2

Cestos metálicos

u

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12

Incluido en ítem 3.1.4 Incluido en ítem 4 6,00

$

-

Incluído en ítem 9.8

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO URBANO STA - Señal Tótem en Accesos IBM -Identificación Boleterías en Muros CAR - Cartelera Informativa SCE - Señal Comunicacional Estándar SPB - Señal Puerta de Baños (solicitar señal conjunta hombres+disc., mujeres+disc.) SEB - Señal Esquinero Baños (solicitar señal conjunta hombres+disc., mujeres+disc.) SRE - Señal Refugios Existentes PAP - Papeleros (Vale para Húmedos y Reciclables) AA - Asientos Autoportantes PLCD - Porta LCD ALA - Apoyo Lumbar Autoportante VEB - Vinilo Esmerilado para Boleterías

u u u u u u u u u u u u

1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 2,00 6,00 19,00 4,00 1,00 4,00 2,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

PRECIO TOTAL ESTACIÓN SIN IVA NOTA: LA PRESENTE LICITACIÓN ES POR LA MODALIDAD DE AJUSTE ALZADO, LAS MEDIDAS EXPRESADAS SON INDICATIVAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 153 de 298

+11,00

1,20

+8,05

A

+0,30

1%

1%

+0,30 ±0,00

19-01-17

-

-

-

-

1% CORTE EDIFICIO DE ESTACIÓN

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

20-09-17

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

+3,80

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

AR

C

001

A

página 154 de 298

RETIRO DE ÁRBOL CERCO PERIMETRAL EXISTENTE

1.79

CERCO PERIMETRAL EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE DEMOLICIÓN COMPLETA

DEMOLICIÓN DE INTERIOR

LUMINARIA A RETIRAR

LUMINARIA A RETIRAR

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE

RETIRO DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE DEMOLICIÓN ACCESO

1.10

DESMONTE DE SUELO VEGETAL

A

19-01-17

-

-

-

-

RETIRO DE CANTERO EXISTENTE

PLANTA GENERAL - DEMOLICIONES Y EXISTENCIAS LUMINARIA A RETIRAR

LUMINARIA A RETIRAR

LUMINARIA A RETIRAR

1:250

LUMINARIA A RETIRAR

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-AR-DM.dwg

RETIRO DE ÁRBOL

SEPT. 2017

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

AR

DM

001

página 155 de 298

A

2.40

3.00

1.79

6.00

2.30

CRUCE PEATONAL

3.00 2.40

A

--

-

-

PLANTA GENERAL - CUBIERTAS Y PARQUIZADO

AR

PA

-

1:350

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC GM1(B) BAR

-

OC-GM1(B)-BAR-AR-PA.dwg

CRUCE PEATONAL OPERATIVO

20-09-17

A 001PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE página 156 de 298

P1 1.95

P2 1.30

P3 4.10

P5 0.90

P4 0.90

P6 0.60

REFUERZO

REFUERZO

PREMARCO

PF VIDRIO LAMINADO

VIDRIO LAMINADO

VIDRIO LAMINADO

VIDRIO LAMINADO

VARANDA DE PROTECCIÓN TABLERO DE MADERA

VIDRIO LAMINADO

VIDRIO LAMINADO

VISTA

VISTA

VISTA TABLERO DE MADERA

TABLERO DE MADERA

TABIQUE MAPOSTERÍA

TABIQUE MAPOSTERÍA

TABIQUE MAPOSTERÍA PLANTA

PLANTA

PLANTA

VISTA

VISTA

VISTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANTA

HOJA:

HOJA: VIDRIO:

HERRAJES: PLANTA

MARCO:

MARCO:

HOJA:

MURO MAPOSTERÍA

PREMARCO:

PREMARCO:

MARCO:

MURO MAPOSTERÍA MURO MAPOSTERÍA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMARCO:

PLANTA

HERRAJES:

HERRAJES: OBSERVACIONES:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMARCO:

PREMARCO:

PREMARCO:

MARCO:

MARCO:

MARCO:

HOJA:

HOJA:

HOJA:

HERRAJES:

HERRAJES:

HERRAJES:

VIDRIOS:

VIDRIOS:

VIDRIOS:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

REJA: OBSERVACIONES:

F1 2.70

Boletería

V1 1.30

V2 1.30

V3 1.30

R1 1.30

Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación

PF

BARADERO

El tren es tuyo, cuidalo |

LINEA MITRE

PF

P7 0.95 P5 VIDRIO LAMINADO

CARPINTERÍA DE MADERA

VIDRIO LAMINADO VIDRIO LAMINADO

REJA DE BARROTES DE HIERRO

CARPINTERÍA DE MADERA CARPINTERÍA DE MADERA

VISTA B

TABLERO DE MADERA

A

19-01-17

-

-

-

-

VISTA

NPT +-0.00

VISTA

NPT +-0.00

VISTA

PLANTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMARCO: MARCO: ESPECIFICACIONES TECNICAS

HOJA: HERRAJES:

PREMARCO:

PLANTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREMARCO:

PREMARCO:

MARCO:

MARCO:

PREMARCO:

HOJA:

HOJA:

MARCO:

MARCO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANILLA DE CARPINTERÍA

1:50

HOJA:

VIDRIOS:

VIDRIOS:

VIDRIOS:

VIDRIOS:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

VIDRIO:

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OBSERVACIONES:

OC GM1(B) BAR

AR

PC

001

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

NPT +-0.00

VISTA MURO MAPOSTERÍA

20-09-17

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 157 de 298

2.40

3.00

1.79

6.00

2.30

CRUCE PEATONAL

3.00

CRUCE PEATONAL OPERATIVO

2.40

torre para tanques. ver plano detalle

RAMPA PENDIENTE 6,25%

19-01-17

-

-

PLANTA GENERAL - OBRA CIVIL

AR

-

1:300

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC GM1(B) BAR

-

PL

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

A

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE A 001 página 158 de 298

A P1 1.95

P1 1.95

V1 1.30

P1 1.95

V1 1.30

P1 1.95

P1 1.95

V1 1.30

0,30

V1 1.30

P2 1.30

P4 0.90

ESPACIO RESERVADO PARA FUTUROS SANITARIOS

1,76

P4 0.90

0,10

P2 1.30 0,20

P7 0.95

V3 1.30 R1 1.30

P1 1.95 1,80

DEPÓSITO

OFICINA JEFE ESTACION

4,67

BAÑO DE MUJERES

V3 1.30 R1 1.30

0,04

1,60

0,20

0,20

6,82

1,43

0,20

1,43

0,20

0,45

0,80

0,10

1,66

0,80

10,03

0,50

0,50

0,20

P6 0.60

0,10

2,50 1,27

BAÑO DE HOMBRES

P4 0.90

P5 0.90

P2 1.30

0,30

2,17

0,02 0,43

F1 2.70

BOLETERIA

0,80

P6 0.60

P2 1.30

P1 1.95

V1 1.30

V1 1.30

V1 1.30

P1 1.95

P1 1.95

V1 1.30

1,14

V1 1.30

V1 1.30

1,40

RAMPA PENDIENTE 6,25%

-

-

-

-

A

1,40

PLANTA BAJA

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC GM1(B) BAR

AR

PL

002

20-09-17

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 159 de 298

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

19-01-17

0,90

A

A

3,05

ESPACIO RESERVADO PARA FUTUROS SANITARIOS

4,65

pleno para paso de instalaciones

0,30

2,90

4,75

4,05

10,67

19-01-17

-

-

A

PLANTA ALTA

-

-

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

A

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

AR

PL

003 página 160 de 298

A

+11,00

+8,60

+0,30

+11,00

+8,60

+5,40

19-01-17

-

-

-

-

+1,20 +0,30 -0,25

VISTAS EDIFICIO DE ESTACIÓN

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

A

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

AR

V

001 página 161 de 298

A

1.50

0.30

0.60

Solado de Prevención

0.30

0.07

BORDE DE ANDÉN

(Norma Iram 111102 - 02)

PRESENCIA DE ESCALERA O RAMPA

FINAL DE ANDÉN

0.30

BIFURCACIÓN

BIFURCACIÓN

2

naríz de hormigón armado

3

solado de prevención amarillo

2

solado de peligro rojo / negro

4

solado liso gris

3

3

4

5

solado guía

5

DETALLE DE BORDE REGLAMENTARIO DE ANDEN

1:10/25

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

102

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-102.dwg

1

1

SEPT. 2017

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 162 de 298

0.04

0.05

0.26

0.26

0.90

Muesca para calce superior de barreta (apertura x arrastre)

Tapa de Hº colado 0.04

0.03

0.88

0.26

0.05

0.04

Estructura en perfilería de hierro ángulo galvanizado en caliente

0.03

0.44

0.04

0.90

Estructura en perfilería de hierro ángulo galvanizado en caliente

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 163 de 298

A

El sendero peatonal, tanto en su recorrido previo como posterior a las defensas, debe tener como mínimo 1,50 m de ancho. El solado deberá ser de hormigón armado terminación fratasado de espesor mínimo de 10 cm. y entre vías deberá estar materializado por losetas de Hormigón armado H21 de 10 cm de espesor, con un borde de perfil ángulo tipo “L” 2”x2”x3.2 mm fijado a los durmientes mediante bulones. 1,20

1,20

1,20

1,50

1,5 0

3,00

0,30

1,5 0

1,50

0,90

0,30

0,30

1,20

SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL TREN 2,40

DESAGÜE TRANSVERSAL

0,1

HIERRO ÁNGULO: 102x102x12.7mm.

DETALLE DEL ANCLAJE

0,1

0,15 Terreno Natural

0,4

0,1

0,4

Hormigón Armado Terminación Fratasado

Ø 10

0,1

Hormigón Armado

0,2

HIERRO ÁNGULO: 102x102x12.7mm. LOSA DE H°A° ENTREVÍA

Los laberintos se deberán ubicar a no menos de 1,70 m ni más de 3,00 m del riel más cercano; preferentemente a 2,00 m. Los mismos deberán ser pintados en franjas alternadas rectas verticales de 30 cm de ancho.rojo y blanco.

i:2% DETALLE DE PASO A NIVEL PEATONAL

DESAGÜE TRANSVERSAL

1:10/50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

104

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-104.dwg

i:4%

SEPT. 2017

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 164 de 298

TERRENO NATURAL

0,30

PISO DE H° A°

ZÓCALO

LOSETAS SOBRE BLOQUES DE H° A°

6,00

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO EN CAMBIO DE PENDIENTE

1,50

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON S/ ENCADENADO DE H°A° 6,00

PASAMANOS LATERALES

PROLONGACIÓN DE PASAMANO 0,30

PEND. 5% ó 6%

PASAMANO SUPERIOR

14

SEGÚN LEY 24.3

PASAMANO INFERIOR

14

SEGÚN LEY 24.3

0,75 ± 0,05

PEND. 5% ó 6%

0,05 0,04 a 0,045 0,15

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO

0,90 ± 0,05

PROLONGACIÓN DE PASAMANO

PARANTE DE CAÑO

ANCHO LIBRE 0,90 A 1,20

0,10

6,00

1,50

6,00

0,30

0,60

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON S/ ENCADENADO DE H°A° 6,00

PASAMANOS LATERALES

PROLONGACIÓN DE PASAMANO 0,30 SEÑALIZACIÓN EN SOLADO

1,50

PEND.5% ó 6%

0,15

0,05 0,04 a 0,045

0,30

0,90 ± 0,05

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO EN CAMBIO DE PENDIENTE

ANCHO LIBRE 0,90 A 1,20

ANCHO LIBRE 0,90 A 1,20

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO

LOSETAS SOBRE BLOQUES DE H° A°

ZÓCALO

0,75 ± 0,05

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO

PROLONGACIÓN DE PASAMANO

0,10

0,30

PASAMANOS LATERALES

ZÓCALO

0,10

0,04 a 0,045

SUPERIOR E INFERIOR

14

SEGÚN LEY 24.3

AMURADOS

DESCANSO

PASAMANOS LATERALES

ZÓCALO 6,00

0,30 0,10

0,30

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO EN CAMBIO DE PENDIENTE

0,60

PROLONGACIÓN DE PASAMANO

ANCHO LIBRE 0,90 A 1,20

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO

0,10

1,50

ANCHO LIBRE 0,90 A 1,20

0,60

SEÑALIZACIÓN EN SOLADO EN CAMBIO DE PENDIENTE

0,08

DESCANSO

PROLONGACIÓN DE PASAMANO

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 165 de 298

PARANTE VERTICAL TUBO RECTANGULAR DE ACERO 60X60X3,2mm GALVANIZADO EN CALIENTE

PROLONGACION DEL PASAMANO DE 15 A 40cm

2

1

3

4

5

SOLADO DE PREVENCION 60X60cm COLOR AMARILLO

ESCALONES PREMOLDEADOS CON ESTRIAS ANTIDESLIZANTES

BARANDA COMPUESTA POR PASAMANOS DOBLE DE CAÑO DE HIERRO Ø 4 A 4,5cm. GALVANIZADO

0,60

0,15 a 0,40

PLANTA MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE H° TERMINACION EN REVOQUE FILTRADO Y PINTADO

EJE DE VIA

0.15 a 0.40

ESCALONES DE HORMIGÓN PREMOLDEADOS PROLONGACION DEL PASAMANO ZÓCALO

3

1,69

0,60

0,32 a 0,30

1,10

1

0,32 a 0,30

0,32 a 0,30

0,32 a 0,30

0,36 a 0,30

CORTE A-A

SEÑALIZACION DE ALZADA EN COLOR AMARILLO

SEÑALIZACION DE LA ESCALERA EN SOLADO

0,06

0,045

1,00

0,045

0,06 0,05

DETALLE DE ESCALERAS

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE ANCHO VARIABLE (CUANDO EL ANCHO DE LA ESCALERA SUPERE LOS 2.40 m, SE COLOCARA UN PASAMANO INTERMEDIO CON SEPARACION DE 1,00 m. CON RESPECTO A UNO DE LOS PASAMANOS LATERALES)

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-106.dwg

0,05

0,75

0,60

2

5

4

3,00

0,15

0,15

1.00

0,15 a 0,40

SEPT. 2017

VISTA

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

106

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 166 de 298

VISTA

PLANTA PARANTE

BARANDA COMPUESTA POR:

- PASAMANOS Y TRAVESAÑOS DE Ø 45mm E=2.5mm - PARANTES VERTICALES DE TUBO CUADRADO DE 60X60X3.2mm, - PLANCHUELAS VERTICALES PERFORADAS DE 3"X 41" - PLACA DE SUJECION DE CHAPA PLEGADA DE 1/4" - CARTELA DE REFUERZO DE CHAPA DE 3/8" LA TOTALIDAD D ELAS PIEZAS SERÁN GALVANIZADAS EN CALIENTE.

DETALLE DE BARANDAS

1:50/10

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

107

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-107.dwg

SECCION

SEPT. 2017

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 167 de 298

ARTEFACTO DE ILUMINACION largo del brazo s/ luminotecnia

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

SISTEMA DE AUDIO INFORMATIVO

TABAQUERA EN COLUMNA

columna de iluminación

VISTA 1 caja embutida toma especial trifasico 10 amp p/ hidro lavadora

V1 E

fundación c/ caño pvc 200mm c/ arena y hormigón de fijación superior e inferior

A B C D E

caja caja caja caja caja

de de de de de

pase pase pase pase pase

estanca estanca estanca estanca estanca

-

D

C

B

A

iluminacion de andenes electricidad modulos audio video-cctv reserva

fundacion segun calculo

DETALLE DE COLUMNA DE ALUMBRADO

1:25

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

108

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-108.dwg

caño corrugado 1" cañeros troncales caja de empalme metalica cctv y audio instalacion independiente de tension puesta a tierra / jabalina de cobre Ø3/4", largo: 2m

SEPT. 2017

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 168 de 298

8

10

Terminación Pintura 1 mano anti óxido 2 manos esmalte sintético.

90

90

Terminación Pintura 1 mano anti óxido 2 manos esmalte sintético.

200

10

10

10

90

90

10

Varillas Cruzadas a 45°

45°

200

200 190

10

8

200 190

50

50

NIVEL TERRENO NATURAL

ESC 1:20

ESC 1:20 VISTA TRAMO 1.

VISTA TRAMO 2. CON VARILLAS CRUZADAS A 45°. TRAMO 2 TRAMO 1

200

TRAMO 2

TRAMO 1

Varillas Cuadradas 3 4" x 3 4" cada 10 cm.

10

Planchuelas Metálicas 2"x 3 8"

5

10

10

10

4"

x

3

4"

Esquema de Colocación . Tramo por medio se colocara el tramo con Varillas Cruzadas.

ESC 1:50

NOTA: LA DIRECCION DE LAS VARILLAS DEBE INDICAR EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL TREN SEGÚN EL ANDEN.

2

5

10

10

Varillas Cuadradas cada 10 cm.

3

ESC 1:20

2 Planchuelas Metálicas 2"x 3 8" DETALLE DE CIERRE PERIMETRAL DE REJA

Columnas Metálicas Rellenas de Hormigón 100x100mmx1.6mm Separadas c/2mts

VARIAS

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

ESC 1:5

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

110

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-110.dwg

Columnas Metálicas Rellenas de Hormigón 100x100mmx1.6mm Separadas c/2mts

SEPT. 2017

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 169 de 298

2.66 2.40

0.48

0.48

CORTE A

0.48 0.13

0.13 0.48

0.48

0.48

2.66 0.48

0.48 0.13

VISTA

2.40

IDENTIFICACIÓN CORPÓREA TANQUE

TANQUE de RESERVA marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 1500L Ø=98cm l=225cm

TANQUE de RESERVA marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 1500L Ø=98cm l=225cm

REVESTIMIENTO chapa microperforada galvanizada plegada y prepintada color azul

PLANTA + 13.33m

2.40 0.48 0.48 0.48

0.96

COLUMNAS PNC

REVESTIMIENTO chapa microperforada galvanizada plegada y prepintada color azul

VIGAS PNI

2.40

0.48

0.97

0.13 0.48

CORTE A

1.43

CORTE A

Baradero

2.66 2.40

Tanque de BOMBEO marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 2000L Ø=122cm l=217cm

CORTE B

2.40

PLANTA A NIVEL TERRENO NATURAL

0.47 0.70

COLUMNAS PNC

PUERTA DE ACCESO

2.40

VIGAS PNI

12.10

12.00

12.00

REVESTIMIENTO chapa microperforada galvanizada plegada y prepintada color azul

ESCALERA DE SS

CORTE A

Tanque de BOMBEO marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 2000L Ø=122cm l=217cm

2.40

2.40

CORTE B

REVESTIMIENTO chapa microperforada galvanizada plegada y prepintada color azul

0.10

TANQUE de BOMBEO marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 2000L Ø=122cm l=217cm

TANQUE de BOMBEO marca AFFINITY o simil de acero AISI 304 con cuatro capas, con base 2000L Ø=122cm l=217cm

DETALLE DE TORRE METÁLICA PARA TANQUES DE AGUA

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC 2.80

GM1(B)

BAR

G

DT

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-111.dwg

REVESTIMIENTO chapa microperforada galvanizada plegada y prepintada color azul

0.10

COLUMNAS PNC

2.33

COLUMNAS PNC

2.33

VIGAS PNI

VIGAS PNI

SEPT. 2017

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

111

página 170 de 298

A

CARTEL DE OBRA - ESTRUCTURA Y FUNDACIONES - PLANO TIPICO

VARIAS

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE

SEP 2017

OC

GM1(B)

BAR

G

DT

OC-GM1(B)-BAR-G-DT-112

-

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

112

página 171 de 298

A

1.79

-

-

INSTALACION CONTRA INCENDIO

-

-

1:300

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-ICI-PL.dwg

A

SEPT.2017

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

ICI

PL

001

página 172 de 298

A

A EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

h: 2.50 DL20L

k J K J

INTERIOR LED 13W

TOP20W

h: 2.20

A

h: 2.20

EM

A H

TIRA LED

EM

j

TOP20W

h EM

REFERENCIAS:

h: 2.20

J

J

INTERIOR LED 13W

TOP20W

TE

H

2 Toma Polarizada a Tierra de Uso General (T.U.G.)

TOP20W

2 Toma de Uso Especial (T.U.E.) Llave Interruptora de 1 Efecto f g

INTERIOR LED 13W

K

d e

G

I

INTERIOR LED 1 X 28W

I

B

Tablero Seccional (T.S.) Luminaria exterior led tipo Proyector

C TOP20W

TE

C

Aire Acondicionado

i

DL20L

a bc h: 2.20

A

EM

T.P.

Top LED 20 W

C

EM

h: 2.20

Exterior LED 2 x 18W

EXTERIOR LED 2 X 18W

h: 0.45

EXTERIOR LED 2 X 18W

h: 0.45

Luminaria Emergencia

TOP20W

A

h: 2.20

EM

h: 0.45

EXTERIOR LED 2 X 18W

EM

EM T.S.

TE

h: 2.20

TIRA LED

INTERIOR LED 1 X 28W

INTERIOR LED 13W

TOP20W

I

Tablero Telefonía P.E.

I

I

Tablero Principal (T.P.)

TOP20W

TE

INTERIOR LED 1 X 28W

I

INTERIOR LED 13W

Llave Interruptora de 2 Efectos E

F TOP20W

TOP20W

D

Interior LED 1 x 28W

h: 0.45

Interior LED 13W Tira LED

A

19-01-17

-

-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PLANTA BAJA

-

-

1:50 / 1:100

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

K

J

INTERIOR LED 1 X 28W

INTERIOR LED 13W

J

INTERIOR LED 1 X 28W

Toma Polarizada a Tierra de Uso General (T.U.G.)

INTERIOR LED 13W

h: 2.20

INTERIOR LED 1 X 28W

EM

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

IE

PL

001 página 173 de 298

A

Tablero Principal (T.P.) Tablero Seccional (T.S.) Luminaria exterior led tipo Proyector TE

Tablero Telefonía P.E. Aire Acondicionado

EM

Luminaria Emergencia Top LED 20 W Exterior LED 2 x 18W Interior LED 1 x 28W Interior LED 13W Tira LED

pleno para paso de instalaciones

h: 5.20

h: 5.20

h: 5.20

h: 5.20

h: 5.20

A

--

-

-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PLANTA ALTA

-

-

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

h: 5.20

ESPACIO RESERVADO PARA FUTUROS SANITARIOS

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

IE

PL

002 página 174 de 298

A

1.79

torre para tanques. ver plano detalle

-

-

INSTALACION SANITARIA - PROVISION DE AGUA EN ANDENES

-

-

1:300

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-ICI-PL.dwg

A

SEPT.2017

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

IS

PL

001

página 175 de 298

A

LLP

PPLØ60

5,60

LLP

PPLØ60 PPLØ60

T.S.

T.P.

A

19-01-17

-

-

INSTALACIÓN SANITARIA- AGUA FRIA - PLANTA BAJA

IS

PL

-

1:50

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC GM1(B) BAR

-

002

20-09-17

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 176 de 298

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

I

PPLØ60

LLP

PPLØ60

LLP

TIRA LED

torre para tanques. ver plano detalle

PPLØ60

TIRA LED

LLP

bd pplØ110

bd pplØ110

bd pplØ110

bd pplØ110

bd pplØ110

bd pplØ110

TIRA LED

a suelo absorvente torre para tanques. ver plano detalle

ppa

60

110 lØ

lØ

I

pp

lØ 110

pp

pp

bd pplØ110

pplØ110

a suelo absorvente

TIRA LED

ppa

T.S.

pplØ110

bd pplØ110

pplØ110

ppa

a suelo absorvente bd pplØ110

T.P.

bd pplØ110

bd pplØ110

ci

ci

ci

60x60

60x60

60x60

conexión a red existente

bd pplØ110

a suelo absorvente

bd pplØ110

conexión a red existente

a suelo absorvente

conexión a red existente

a suelo absorvente

A

19-01-17

-

-

INSTALACIÓN SANITARIA- DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES - PLANTA BAJA REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC GM1(B) BAR

IS

PL

003

-

-

1:50 20-09-17

A

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 177 de 298

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

5,60

pplØ110

110 pp lØ

ppa

pplØ60

pplØ60

ppa

canaleta zinc

cd pplØ110

bd pplØ110

canaleta zinc

torre para tanques. ver plano detalle

canaleta zinc

pleno para paso de instalaciones

ESPACIO RESERVADO PARA FUTUROS SANITARIOS

bd 20x20

2%

5,60

2%

bd 20x20 bd pplØ110 bd pplØ110

bd pplØ110

canaleta zinc

--

-

-

INSTALACIÓN SANITARIA- DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES - PLANTA ALTA REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

-

-

1:50

OC-GM1(B)-BAR-AR.dwg

A

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

IS

PL

004 página 178 de 298

A

680 180

1100

5000

2900

280

180

160

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:20

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLANO Señal Tótem Accesos PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(STA) 001

página 179 de 298

2900

30

620

960

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

BastidorPLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(STA) 002 página 180 de 298

50

20

530

500

30

A

30

A

CORTE A-A

60

2900

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLANO PlegadoPLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE A OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(STA) 003

página 181 de 298

A

30

A 31.2

150

180

B

B

31.2 60

CORTE B-B

CORTE A-A

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLANO PlegadoPLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE B OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(STA) 004

página 182 de 298

B

170

A

30

230

A

B

30

CORTE B-B

CORTE A-A

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLANO PlegadoPLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE C OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(STA) 005

página 183 de 298

1800 25

350

A

B

B

CORTE A-A

25

A

CORTE B-B

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:5

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE PLANO Identificación Boletería OC-GM1(B)-BAR-SE-DTen Muros 006 (IBM) página 184 de 298

Escuadra Chapa 3mm Estructura Caño 20x20

Estructura Caño 20x20 Bisagra Vidrio 3+3

Puerta Chapa plegada 3mm

Bisagra Fondo Chapa plegada 1.6mm

Escuadra Chapa 3mm Escuadra Chapa 3mm

Chapa plegada 3mm

Vidrio 3+3

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Cartelera PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(CAR) 007 página 185 de 298

Estructura Caño 20x20

Puerta Chapa plegada 3mm

Fondo Chapa plegada 1.6mm

Escuadra Chapa 3mm

Vidrio 3+3

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Cartelera PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(CAR) 008 página 186 de 298

800 26 23

A

300

25

B

B

CORTE A-A

20

A

CORTE B-B

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:5

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE PLANO

Señal Comunicacional Estándar (SCE) página 187 de 298

OC-GM1(B)-BAR-SE-DT-

009

330

330

50

320

320

50 CANT. 4 4

MATERIAL LARGO CARA 1 CARA 2 45º 45º CAÑO 12X12X 1.2 320 ESCUADRAS 50X50 SOLDADAS AL RAS DE LA ESTRUC.

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:5

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE PLANO

Señal Puerta Baños (SPB) página 188 de 298

OC-GM1(B)-BAR-SE-DT-

009

1860

R53

330

Plegado L // Chapa galv. 1.2 // * terminacion pint. al horno color gris perla

BASTIDOR A // CAÑO 20X20X1.2 // * terminacion sup. Pint. Antioxido

55 322

BASTIDOR

40

1350

55

PLEGADOS SOLDADOS A SEÑAL LUEGO DE SER ROLADA POR SECTOR ARMADO

BASTIDOR C // CAÑO 20X20X1.2 // * terminacion sup. Pint. Antioxido

55

1480

320

1" 346

1378

55

336

346

BASTIDOR A 280 25

20

280

320

300

Ø10

280

40

1480 1500

R95

0

BASTIDOR B

16

68

336

20

40

Ø10

280

25

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Señal Esquinera Baños PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(SEB) 011 página 189 de 298

1500 26 23

A

300

25

B

B

CORTE A-A

20

A

CORTE B-B

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:5

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE PLANO

Señal Comunicacional en Refugios Existentes (SRE) página 190 de 298

OC-GM1(B)-BAR-SE-DT-

012

TAPA

SUJETA BOLSA

REFUERZO DE PLANCHUELA SOLADO A CHAPA PUNZONADA

REFUERZO DE PLANCHUELA SOLADO A CHAPA PUNZONADA

CILINDRO PUNZONADO

TOPE SOLDADO AL ARO DE PLANCHUELA 2 POR CESTO VER

BASE

26 40

150

131

150

1400 20

* Pint. al horno color gris perla

Ø10

80

580

15

600

563

65 50

900

563

713

30

CHAPA DESARROLLADA SIN CONTAR DEMASIA// LOS EXTREMOS SE MONTAN EN LA PARTE DE ATRAS DEL CESTO

450

324

20

143

39

39

39

59

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Papelero PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(PAP) 013 página 191 de 298

2795 2746 607 63

0 45.

236

547

0° 555

538

12

457

585

R22.5

200

344

236

364

85 .7 1°

5° .7 85

90

°

504

R18

28 . 3 1

658

R1.44

460

862

R45

153

R40

267

70

415

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Asiento Autoportante PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(AA) 014 página 192 de 298

1080

1075

635

640

540

VIDRIO 3+3 CRISTAL

980

476 470

TAPA TRASERA DE FIJACION MARCO PLEGADO Vidrio laminado 4+4 Marco Exterior para Vidrio ( desmontable)

32

54 124

21

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Porta LCD PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(LCD) 015 página 193 de 298

520 mm

R116 360

260 36

129 140

104

280

231

Ø18

25 16

23

30

260

196 125

100

pieza plegada

144

41 50

pieza a punzonar OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE

ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Porta LCD PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(LCD) 016 página 194 de 298

PIEZA SUPERIOR ANGULO REGULABLE

BISAGRA

20

PIEZA SUPERIOR ANGULO REGULABLE

20

30

Placa con perforaciones para sujecion

410

410

224

100

100

20

12 R6

10°

20

ESTRUCTURA SOPORTE

BISAGRA

62

118

70

118

18

Perforacion p/ bulon 1/2"

339

378

30

Ø14

100

Ø12

PLACA PARA ESTRUC.

CANT. 4 2

MATERIAL 20X20X1.2 planch 4 " x 1/4

LARGO 224 378

CARA 1 90° 90°

CARA 2 90° 90° OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Porta LCD PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(LCD) 017 página 195 de 298

150

750

1000

75

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:10

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

Apoyo Lumbar Autoportante PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE OC-GM1(B)-BAR-SE-DT(ALA) 018 página 196 de 298

20 20 350

550

600

800

20

20

830

* Boleterías accesibles

OBRA: REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO RAMAL RETIRO-ROSARIO - LINEA GRAL MITRE ESCALA 1:5

0

1

2

3

4

SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE PLANO

Vinilo Esmerilado Boleterías (VEB) página 197 de 298

OC-GM1(B)-BAR-SE-DT-

019

SCR PAP

PAP

PAP

ALA

PAP

SCR

PAP

6.00

ALA

AA

SCRE

AA

2.40

3.00

PAP

1.79

PAP

SCRE 2.30

CRUCE PEATONAL

PAP

PAP

PAP

SCRE

PAP

AA

SCRE

AA

2.40

PAP SPB

PAP

PAP

SCE SEB PAP

CAR CAR

PLCD SEB

VEB

IBM

VEB

SCE SPB

PAP

RAMPA PENDIENTE 6,25%

PAP

STA

A

19-01-17

-

-

PLANTA UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA IDENTIFICACIÓN DE ESTACIÓN

REFERENCIA Y CIRCULACION INTERIOR

STA

SCE

SEÑAL TÓTEM EN ACCESOS

SEÑAL COMUNICACIONAL ESTANDAR

SCR

SCRE

IBM

IDENTIFICACIÓN SEÑAL SEÑAL COMUNICACIONAL COMUNICACIONAL BOLETERÍA REFUGIOS REFUGIOS DE ESTACION EN MURO

IDENTIFICACIÓN DE BAÑOS

USO DEL PASAJERO

PLCD

VEB

CAR

AA

ALA

PAP

SPB

SEB

PORTA LCD

VINILO ESMERILADO BOLETERIA

CARTELERA INFORMATIVA

ASIENTO AUTOPORTANTE

APOYO LUMBAR AUTOPORTANTE

PAPELERO

SEÑAL PUERTA BAÑO

SEÑAL ESQUINERA BAÑO

-

-

1:250

REMODELACIÓN ESTACIÓN BARADERO - RAMAL RETIRO - ROSARIO - LÍNEA GRAL MITRE

OC-GM1(B)-BAR-SE-PL.dwg

PAP

ALA

PAP

ALA

3.00

CRUCE PEATONAL OPERATIVO

20-09-17

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

OC GM1(B) BAR

SE

PL

001 página 198 de 298

A

SECCIÓN 7 – ANEXOS I A IV

7.1. ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno Técnico Operativo del tramo a intervenir. Horarios de trabajo. Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si resolviera de ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupación a través de la Inspección de Obra para disponer de la vía. La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada por el Contratista a la Inspección de Obra quién lo coordinará con el Operador, responsable de la circulación y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento. 7.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajes, etc. PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

1 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 199 de 298

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc. Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles indicadores de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 7.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc. 7.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Tráfico de Trenes (CCT), que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectúa el control operativo de todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá ingresar bajo estas normativas adoptando un sistema de similares características, que tendrá como equipamiento mínimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia. (RITO) La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea entre trenes, en los períodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podrá consultar los itinerarios de trenes pero ello no implica ningún compromiso, pues los cortes de tráfico quedarán subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos. Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse previamente la conformidad del Centro de Control de Tráfico (CCT), quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tráfico, dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

2 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 200 de 298

en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de 6hs mínimo por día todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes. Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del personal. Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, se coordinará de común acuerdo, entre el Contratista, la Inspección de Obra y el CCT, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique una significativa mejora en el avance de los trabajos. En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con UNA SEMANA de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la obtendrá del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de jornada completa todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes. Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del personal. En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 7.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

3 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 201 de 298

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo. Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, serán efectuados con una reducción de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante, pero en este caso como en los demás, la reducción de velocidad definitiva será determinada por La Inspección de Obra. Al efectuar el 2º levante la velocidad podrá ser elevada a 60 Km./hora. Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo. Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidos.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

4 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 202 de 298

7.2. ANEXO II. A REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF.

En la página www.adifse.com.ar /licitaciones. 7.2. ANEXO II. B METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i). Pi = Po x Af x FRa Pi = Po x(1-Af) x FRi

Donde: Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i). Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato. Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.

I.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. Pi = Po x [ Af x FRa + (1-Af) x FRi] Donde: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato. Anticipo financiero expresado en tanto por uno. Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por F Ri.

1.2.1.2 Fórmula General del Factor de Reajuste. PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

5 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 203 de 298

Donde: Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra. Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación ( y el indicador de precio al mes Base ( ).

)

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To) Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación ( ) y el indicador de precio básico ( ). Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. Factor de variación del componente Costo Financiero. Se calcula según las siguientes expresiones:

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

6 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 204 de 298

coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el día hábil posterior. Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02

1.2.1.3 Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales.

Donde:

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” Coeficientes de ponderación de los materiales. Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente materiales. 1.2.1.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

Donde:

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

7 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 205 de 298

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas considerados. Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación ( y el indicador de precio al mes Base ( ).

)

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 1.2.2 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste Componente

Factor

Índice o Valor a Considerar

Materiales(FM)

0,50

Según Fórmula I.3

Equipos y Máquinas(FEM)

0,05

Según Fórmula. I.4

Mano de Obra(MO)

0,35

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC

Transporte(T)

0,05

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 1295/02

Combustibles y Lubricantes (CL)

0,05

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa “ANEXO INDEC”

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales Material

Factor

Índice o Valor a Considerar

M1 Cañerías

0,05

IPIB 2520 36320-1 Caños y tubos de PVC- INDEC

M2 Materiales Obra Civil

0,10

IPIB 2695 37510 Hormigón- INDEC

M3 Conductores

0,10

IPIB 3130 Conductores Eléctricos INDEC

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

8 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 206 de 298

M4 Hormigón Elaborado

0,25

Cuadro 11 ICC “ANEXO INDEC” Mat. Elem. 37510-11 Hormigón Elaborado

M5 Hierros y Aceros

0,10

IPIB 2710-27101 Hierros y aceros…“ ANEXO INDEC”

M6 Artefactos de Iluminación y cableado

0,25

Cuadro 1.5 Ítem instalación Eléctrica. “ANEXO INDEC”

M7 Sanitarios y Griferías

0,05

Cuadro 5 ICC “ANEXO INDEC” Cuadro 1.5 Ítem instalación sanitaria y contra incendio

M8 Baldosas

0,05

Cuadro 12 Materiales Código 37370 “ANEXO INDEC”

M9 Aparatos eléctricos

0,05

Cuadro 13 IPIB 31 Máquinas y aparatos eléctricos ANEXO INDEC

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas Componente

Índice o Valor a Considerar Índice Ponderado 35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo

Amortización de Equipos (AE)

65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 2924/CPC 29241 Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC

Mano de Obra(MO)

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortización CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep CRR

Se adopta 0,3

I. Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

9 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 207 de 298

FMi = 0,05 x (M1i/M1o) +0,10x (M2i/M2o)+ ………………………………….0,05 x (M8i/M8o)

Fri = [ 0,50 x FMi + 0,05 x FEMi + 0,35 x ( MOi / M0o) + 0,05 x (Ti/ To) + 0,05 (CLi/CLo) ] x { 1 + 0,01 x ( CFi – CFo) / CFo }

Pi = Po x [ ( 0,07 x Fra ) + (1 - 0,07 ) x Fri]

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito significativo. Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente correspondiente. Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicaran los definitivos.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

10 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 208 de 298

7.3. ANEXO III. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por ……………, en su carácter de …………………. de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte; y ……………….., adjudicataria de la Licitación Pública ADIF Nº …….., representada en este acto por el ………, DNI ……….. , en su carácter de ………, quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya personería demuestra con la documentación agregada en el referido proceso licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación de Obra (en adelante, el “CONTRATO”) con sujeción a las siguientes Cláusulas: PRIMERA: OBJETO. 1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra denominada “………….”, que fuera adjudicada por Acto de Adjudicación Nº …... de fecha … de …. de ….. en el marco de la Licitación Pública ADIF Nº ………. CLÁUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP las obras se contratan por el Sistema ………. CLÁUSULA TERCERA: MONTO. 3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra “ …” por la suma de … ($…) más IVA, monto TOTAL ($…). CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de ……….(…….) días corridos. PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

11 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 209 de 298

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL. 5.1. El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del COMITENTE y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar 5.2. La actualización del Plan de Trabajo se realizará de conformidad a lo estipulado en el Artículo 85º del PBC y al Artículo 2º del PCP. CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta. b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias d- El presente CONTRATO y sus anexos. e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspección de Obra. f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. g- El Código Civil y Comercial de la Nación. CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. 7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables al CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las sanciones y penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC. CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

12 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 210 de 298

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelación a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnización alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC. CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS. 9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que acredite la contratación de los seguros indicados en los Artículos 56° y 103º del PBC y en los Artículos ……. y en la Sección 2 “Datos del Llamado” del PCP. 9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurado de los seguros establecidos al operador del servicio y/o terceros. CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. 10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito del COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de responsabilidades que los previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCIÓN DE PARTES DE LA OBRA 11.1. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o restricciones a la importación de determinados equipos,

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

13 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 211 de 298

nuevas

disposiciones

en

materia

ambiental-

las

PARTES

podrán

entablar

negociaciones a los efectos de ponderar la incidencia en vista a tales disposiciones. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentación licitatoria. 12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la Inspección de Obra a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC y la Sección 2 – Datos del Llamado – del PCP, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la presentación de póliza de caución Nº ….. emitida por …….. por la suma de …………… ($ ………..) que forma parte del presente, equivalente al ……. (…..%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y será devuelta al CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Artículo 97º del PBC. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

14 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 212 de 298

14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su suscripción. 14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. 14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole para ejecutar los trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en la documentación licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la obra. Las PARTES establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la inmediata aplicación de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como así también la ejecución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 15.1. El precio del CONTRATO incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la ejecución de la totalidad de las tareas objeto del presente CONTRATO en caso de corresponder.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

15 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 213 de 298

15.2. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado íntegramente por el CONTRATISTA. CLÁUSULA

DÉCIMO

SEXTA:

SOLUCIÓN

DE

CONTROVERSIAS

Y

NOTIFICACIONES. 16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: …, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 16.3.

La

constitución

efectuada

precedentemente

importará

que

todas

las

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES se tendrán por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … de …

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

16 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 214 de 298

7.4. ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS "Compre Trabajo Argentino" ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

17 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 215 de 298

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición. ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma. En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

18 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 216 de 298

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción. La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa. ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

19 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 217 de 298

públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes. ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

20 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 218 de 298

ARTÍCULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación. ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. — REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

21 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 219 de 298

7.5 ANEXO V Y VI. GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se adjunta Anexo. 7.7 ANEXO VII FORMULARIOS Y PLANILLAS PARA CALIFICAR Se adjunta Anexo.

7.8 ANEXO VIII ANALISIS DE PRECIOS Se adjunta Anexo.

PCP - LIC. PUBLICA N° 57-2017 - SECCION N° 7 - ANEXOS

22 PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 220 de 298

SECCION 7 –ANEXOS V Y VI

GESTION Y CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 1. GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD La Contratista será responsable de la calidad de los materiales suministrados y de las tareas que ejecute, incluyendo las tareas que haya subcontratado. Con el objeto de reducir los riesgos en cuanto a:    

La seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria, La disminución de la vida útil de los bienes, El incremento de plazos de obra y/o El incremento de costos,

1.1. Requisitos para la presentación de la oferta En concordancia con lo indicado en este pliego se requiere que el oferente describa plan tentativo de trabajo, como asegurará la calidad de sus entregables y tareas, describiendo y presentando al menos lo siguiente:  Descripción del método de cómo realizará el control de calidad de los trabajos. Deben contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados según lo establecido en los planes de inspección y ensayo descritos en el Numeral Planificación del Plan de Gestión y Control de Calidad. En el caso de que la Oferente sea una UTE, deberá presentarse un método de cómo realizará el control de calidad de los trabajos de la UTE incluyendo la totalidad del alcance de la obra. En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se solicita incorporar el Certificado en su oferta  Cómo identificará los hitos de diseño en los cuales participará ADIF S.E., dejando claro el ciclo de vida por donde pasa cada elaborado (emisión, verificación y aprobación), esto en concordancia con las pautas de diseño del proyecto requerido en este pliego.  Cómo elaborará y revisará los planos y documentos, y con los recursos competentes necesarios para que cumplan los requisitos.  Lista de subcontratistas, con sus requisitos y referencias comprobables. El Oferente podrá presentar en lugar del listado, una declaración que indique los proveedores están alineados a los requerimientos del Oferente y ADIF.  Listado de instrumentos y software a utilizar, en correspondencia a normas y procedimientos requeridos para la realización de la tarea.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 1

página 221 de 298

1.2. Requisitos como contratista ADIF requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de Gestión y Control de la Calidad de carácter preventivo, que contemple los siguientes aspectos:    

Planificación Ejecución Control Mejora

1.2.1. AL INICIO DE LOS TRABAJOS  Planificación y Aprobación por ADIF del Plan de gestión y de control de la calidad. La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Gestión y Control de la Calidad específico para el contrato, adecuado a los requerimientos del pliego, al momento que se firme el acta de inicio. Este plan deberá cumplir los lineamientos especificados más abajo en este pliego, ítem 8.3, Plan de Gestión y Control de la Calidad. Las actividades solo podrán iniciarse una vez que dicho Plan se encuentre aprobado por la Inspección de Obra.  El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad, deberá demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades en relación a las tareas a desempeñar, a criterio de ADIF.  La contratista deberá asegurar que el personal sea consciente de su contribución al resultado eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitación.  Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato (por el contratista, por subcontratista o por ADIF) deberán estar inspeccionados y liberados antes de su utilización. Su estado de inspección no debe dejar dudas si el material se encuentra en conformidad con los requerimientos que aplican, y si está disponible para su uso. 1.2.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  Verificar e inspeccionar los materiales/servicios/tareas. La contratista debe presentar en el plazo requerido para ejecutar los trabajos a tiempo, los certificados de calidad de los materiales requeridos para la ejecución del servicio.  Calificar los procesos especiales si los hubiese. La contratista debe mantener todos los registros que hacen al control de calidad del servicio.  Informar en forma inmediata cualquier desvío, impulsar el análisis de causa y propuesta de las acciones correctivas sugeridas.  Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF.  Emitir reporte periódico de calidad de actividades que definirá ADIF. conteniendo al menos los siguientes aspectos: a) Avance de producción/cantidades. b) Estado de avance y aprobación de la planificación de control de calidad: procedimientos, metodologías. c) Indicadores estadísticos de resultados de ensayos/inspecciones con análisis de tendencias. d) Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas emitidas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 2

página 222 de 298





e) Alertas tempranas sobre potenciales “cuello de botella” (restricciones) que podrían afectar el desempeño a corto plazo, adjuntando las propuestas de posibles acciones. Mientras se están ejecutando, los trabajos podrán ser auditados por ADIF, por lo que el contratista tendrá disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los procedimientos aprobados, los registros asociados a las tareas incluyendo la ejecución de control de diseño y los instrumentos aprobados con sus certificados de calibración. Las acciones correctivas serán aprobadas por ADIF.

1.2.3. CIERRE DE LA OBRA En la etapa de cierre de la obra la Contratista realizará las siguientes acciones:  

 



Coordinar el cierre de la documentación tanto para su resguardo y recuperación para la etapa de garantía, para ser entregada a ADIF. Entregar la documentación a ADIF para archivo interno, incluyendo el cierre de las No Conformidades y Acciones Correctivas, el cierre de la listas de pendientes completada, etc. Cantidades de copias y formatos como documentación final según lo indicado en los requerimientos de este pliego A la finalización del contrato, será evaluado el desempeño del Contratista del servicio. En contratos de largo plazo podrán hacerse evaluaciones intermedias. La Contratista participará, cuando ADIF lo requiera, en la captura de las Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecución del contrato.

1.3. Plan de Gestión y Control de la Calidad 1.3.1. PLANIFICACIÓN 

Plan de emisión y control de documentos y/o procedimientos de trabajo El plan debe describir procedimientos, etc.) y la distribución de manera disponible para quienes dichos documentos.



los documentos a emitir (especificaciones, planos, estrategia a implementar para su correcta aprobación y de asegurar que la última revisión se encuentre deben utilizarla, así como la gestión de cambios de

Plan de recursos El Plan de recursos debe describir: -

Listado de equipos/instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos, detallando antigüedad y su plan de calibraciones, El plan de calibraciones para los instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos, necesarios para la ejecución de las actividades establecidas en los Planes de Inspección y Ensayos, debe asegurar su correcto funcionamiento y estado de calibración durante la vigencia del contrato. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 3

página 223 de 298

La Inspección de Obra podrá exigir la calibración de los mismos, cuando lo juzgue necesario y aún dentro del período de validez. La Contratista deberá contar con un laboratorio propio, o de terceros con probados antecedentes, que disponga de la totalidad de los elementos necesarios, para la verificación de la calidad de los materiales incluidos o a incluir en las obras y la calidad de los trabajos ejecutados. Este laboratorio deberá ser aceptado por la Inspección de Obra. Asimismo, deberá preverse de personal suficiente y capacitado para la toma de muestras para los ensayos, tanto para los que disponga la Contratista como la Supervisión de Obra. La Contratista debe mantener y archivar los registros correspondientes. Los instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos tendrán una identificación que permita su trazabilidad con los certificados de calibración / contraste. 

Plan de capacitaciones La Contratista presentará un Plan de capacitación considerando:   



Particularidades de los Requisitos Contractuales Difusión del Plan de Gestión a todo el personal del contrato al inicio del mismo: Difusión del Plan de Control de la Calidad (Planes de Inspección y Ensayos), al inicio de cada actividad y a la incorporación de cada grupo de trabajo nuevo Necesidades detectadas como resultados de desvíos ocurridos y acciones correctivas necesarias.

Serán generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dará participación a ADIF, no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas actividades. En esta capacitación, se debe prestar especial atención a:     



Forma de ejecución de los trabajos Aspectos que serán inspeccionados Puntos de Control o de Paradas Obligatorias Registros a confeccionar Instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos necesarios para la actividad  Estado de uso (mantenimiento) y calibración de los mismos  Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de ADIF.  Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc. Plan de Control de Calidad (Plan de Inspección y Ensayos)

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 4

página 224 de 298

Describe la metodología para la ejecución de las inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. También contiene los criterios para registrar dichas actividades. Se generarán los planes necesarios para cubrir todas las etapas de trabajo dentro del alcance del contrato. Para su elaboración se tendrá en cuenta:   

los Requerimientos Contractuales; los Requisitos legales, normativos y regulatorios; los Riesgos;

El Plan de Inspección y Ensayo debe contener una descripción detallada de:  Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspección y Ensayo resulte aplicable  La actividad o variable a controlar  La frecuencia de control  Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de LA INSPECCIÓN DE OBRA)  Normas, procedimientos, planos o especificaciones de referencia  Criterios de aceptación  Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación, trazabilidad  Las partes que estarán presentes y su respectivo rol en la inspección o el ensayo  Registros a ser emitidos La tarea se considerará finalizada una vez ejecutadas las inspecciones y ensayos y firmados los registros correspondientes. La Contratista debe establecer en forma temprana la distribución y/o archivo de los distintos documentos generados como resultado de los Planes de Inspección y Ensayo en todas sus etapas (Informes, protocolos, no conformidades, etc.) La Contratista notificará con 30 días de anticipación, aquellas liberaciones de materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIF haya requerido participar. 1.3.2. EJECUCION La Contratista remitirá a la Inspección de Obra, junto al certificado mensual, un reporte de calidad con los siguientes contenidos:  

 

Estado de Avance Estado de los desvíos registrados y su solución (No Conformidades, Disposiciones y Acciones Correctivas), destacando en especial aquellos que son críticos Indicadores, estadísticas de ensayos y análisis de tendencias (soldadura, compactación, hormigón, alineación, etc.) Alertas Tempranas (Aspectos potenciales que podrían afectar el cumplimiento del plazo, presupuesto y calidad establecida, considerando los riesgos) PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 5

página 225 de 298

ADIF podrá auditar los trabajos y/o actividades que se realizan como también la información suministrada, en el momento que lo considere oportuno. Los eventuales desvíos serán comunicados formalmente a la Contratista para su toma de acción. 1.3.3. CONTROL La Contratista presentará una metodología para detectar, identificar y tomar acción inmediata para la solución de desvíos (No Conformidades), manteniendo una trazabilidad sistemática de las acciones, decisiones, resultados y niveles/funciones responsables involucradas. Un desvío puede estar asociado a:     

un producto, proceso o tarea; planificación (retrasos/adelantos en la realización de una tarea, gastos mayores/menores a los presupuestados inicialmente); cuestiones ambientales, de salud o de seguridad (accidentes, incidentes); reclamos y/o quejas de la Supervisión de Obra y/o ADIF; materiales y/o equipos.

Se aplicará un tratamiento inmediato de los desvíos que implicará las siguientes acciones: 



 

identificación clara del problema, describir el apartamiento o requisito incumplido, la evidencia del mismo y toda otra información que permita facilitar la comprensión de la situación y analizar si suspende el normal accionar de los elementos involucrados en el desvío (personas, material, equipo, producto, planos, certificados, etc.); definir su disposición, acción inmediata o contingente: los responsables del proceso, junto con los actores del proceso en que ha ocurrido el desvío y otros interesados consideran las posibles acciones a tomar. designar responsable y plazo para llevar a cabo la acción contingente; comunicar a la Supervisión de Obra;

El estado de Inspección del producto/proceso se podrá identificar por medio de las siguientes alternativas:   

Marcas o Tarjetas Segregación Registros

1.3.4. MEJORA Una vez aplicada la acción inmediata o contingente (según lo descrito en el punto anterior), se aplicará una Acción Correctiva, que es aquella que se toma para evitar que un hallazgo vuelva a ocurrir, es decir que busca eliminar la causa raíz. Analizadas las causas de un desvío se iniciarán las acciones correctivas consecuentes a partir de dicho análisis, designando responsables y un plazo de implementación y para la verificación de la eficacia de la acción implementada. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 6

página 226 de 298

2. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 2.1. Requisitos para la presentación de la oferta Se deberá incluir en la presentación de la oferta una propuesta tentativa, o antecedentes de gestión socio ambiental en obras similares realizadas, detallando la estructura que posee o propone establecer para la futura ejecución del proyecto de acuerdo al análisis de los principales riesgos considerados, como también se deberá contemplar la asignación y disposición de recursos para dicha gestión. Posteriormente, esta propuesta tentativa presentada por el Oferente, será adecuada a los requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los trabajos por parte del Comitente. El Oferente propondrá al profesional que se desempeñará como Responsable Socio Ambiental, el cual será el encargado de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social y del desarrollo de las acciones de mitigación que resulten necesarias para una adecuada gestión socio ambiental de las obras. El Oferente deberá estar inscripto en los Registros de Generadores de Residuos peligrosos de la provincia donde desarrolle las tareas, o bien presentar una carta de intención manifestando su capacidad para inscribirse como tal. 2.2. Requisitos como contratista Se deberá dar cumplimiento al Sistema de Gestión establecido por la gerencia de Calidad, Seguridad e Higiene y Medioambiente (GCSHM) del COMITENTE, el mismo incluye la presentación de: a) Planificación requisitos GCSHM “Formulario GCSHM-FN-12” en su versión actualizada / liberada, b) Reporte Mensual “Formulario GCSHM-FN-13” en su versión actualizada / liberada y c) Registro de desvíos en obra “Formulario GCSHM-FN-08” en su versión actualizada / liberada. d) Informe Ambiental Final. Los modelos de formularios a completar serán provistos por el comitente en la reunión de inicio de obra. 2.2.1 PERMISOS AMBIENTALES El Contratista deberá contactar a las Autoridades de Aplicación que determinarán los permisos, habilitaciones, especificaciones y/o exigencias a cumplir para el desarrollo de la Obra. El Contratista gestionará los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos y/o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa de Permisos y Licencias Ambientales requeridos para la obra y que no sean suministrados por el Comitente. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales del Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos. Previo al inicio de las actividades el Contratista deberá presentar inscripción en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos de la jurisdicción donde desarrolle las tareas, o comprobante que acredite el inicio del trámite.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 7

página 227 de 298

2.2.2 LÍNEA DE BASE Previo al inicio de los trabajos y con el objetivo de determinar las responsabilidades y alcance de las tareas de recomposición final, la Contratista realizará y entregará a la Inspección, un Informe de Línea de Base, donde se describirá y registrará fotográficamente el estado de la zona a intervenir señalando la presencia de eventuales pasivos ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.). Del mismo modo, la Contratista identificará establecimientos comerciales, sitios de interés cultural, espacios públicos, viviendas, instituciones, mobiliario urbano y accesos vehiculares, que se encuentren en el área de afectación de la obra. Esta identificación permitirá definir las medidas a implementar como: pasos provisorios, estacionamientos y accesos alternativos, senderos peatonales entre otros. 2.2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES El Contratista elaborará un documento donde se identifiquen las tareas habituales del Proyecto. Para cada actividad o tarea se detallarán los riesgos ambientales asociados, los eventuales impactos que podrían causar y las medidas de control preventivas o mitigatorias para evitar o atenuar su efecto. 2.2.4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL y SOCIAL (PGAyS) El Contratista deberá elaborar y ejecutar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) basado en: - Las presentes especificaciones, - Los requisitos surgidos de los Permisos y/o Habilitaciones ambientales gestionados, y la normativa nacional, provincial y/o municipal competente. - El Análisis de Riesgos Ambientales, - La Línea de Base, El PGAyS deberá ser presentado a la Inspección de Obra, quien lo elevará a la Unidad Ejecutora del Comitente para su aprobación. El PGAyS deberá incluir, pero no estará limitado a, los siguientes Programas: - Programas de Instalación de Obrador y Acopios (PIOyA) - Programa de Manejo de Material Producido (PMMP) - Programa de Gestión de Residuos (PGR) - Programa de Manejo de Sustancias Peligrosas (PMSP) - Programa de Inducciones y Capacitaciones (PIyC) - Programa de Contingencias y Emergencias (PCyE) - Programa de Vigilancia y Monitoreo Ambiental (PVyM) - Programa de manejo de las actividades socioeconómicas y culturales (PMSyC) - Programa de información y atención ciudadana (PIyAC) - Programa de Acción para la fase de Desmovilización (PAD) a) Programa Instalación del Obrador y Acopios (PIOyA): se presentará un lay out con la ubicación de las instalaciones y servicios que formarán parte de los mismos, incluyéndose la descripción de los siguientes aspectos: - Módulos de oficinas - Servicios sanitarios (cantidad y tipo) - Vestuario y comedor - Método de abastecimiento de agua para uso sanitario (pozo, red, tanque u otros) - Método de captación/ generación de energía eléctrica (red, generadores u otros) PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 8

página 228 de 298

-

Áreas de acopio de materiales de obra, productos químicos y combustibles. Recinto de residuos especiales Acopio temporal de residuos asimilables a domiciliarios Acopio transitorio del material producido Talleres y pañol de herramientas

b) Programa de Manejo de Material Producido (PMMP): se detallará el tipo y la cantidad de estructura existente a desarmar y desmontar, el sitio y modo de acopio temporal, el método de transporte y el destino final del mismo. c) Programa de Gestión de Residuos (PGR): se describirán los tipos de residuos a generarse en Obra (por ejemplo; asimilables a domiciliarios, chatarra, rezago de obra, escombros de demolición, peligrosos y cloacales) y para cada uno de ellos se definirá: - Clasificación e identificación - Método de recolección, tipo de recipientes a utilizar y ubicación - Manipulación y medidas preventivas - Sitio y modo de almacenamiento temporal - Frecuencia de retiro y tipo de transporte - Disposición final o tratamiento En referencia a los efluentes cloacales generados en el Obrador y frentes de obra, se describirá el método de recolección, retiro y tratamiento. Se priorizará la conexión a red pública de desagües cloacales, en caso de no ser posible, se deberá instalar un tanque estanco por el plazo que dure la Obra, y su contenido será retirado periódicamente por una empresa habilitada o se utilizarán baños químicos. No estará permitido el vuelco de efluentes de lavado de las mezcladoras de transporte de hormigón al suelo o a cursos de agua. c.1) Residuos peligrosos Es responsabilidad del Contratista la gestión de los Residuos Peligrosos, se deberá dar estricto cumplimiento a la Ley Nacional 24.051 y su decreto reglamentario 831/93, como así también a las respectivas normativas provinciales. El recinto para el almacenamiento temporal de estos residuos deberá ser cerrado, techado, con piso impermeable, batea de contención, cartelería y kit para control de derrames (material granulado y barreras absorbentes, guantes, pala y bolsas plásticas). Se entregarán a la Inspección de Obra, copias de los Manifiestos de Transporte y Certificados de Tratamiento y/o Disposición Final. d) Programa de Manejo de sustancias peligrosas (PMSP): se informará: -

Tipo de sustancias peligrosas (hidrocarburos, pinturas, solventes, etc.) y cantidades estimadas que se utilizarán en las tareas del Proyecto. Infraestructura necesaria para su acopio (tanques de combustible, depósitos, etc.). Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas deberán contar, mínimamente, con los siguientes elementos: o Extintores de incendios o Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material absorbente granulado, guantes, bolsas y pala plásticas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 9

página 229 de 298

Se deberá incluir un Instructivo de abastecimiento y carga de combustibles, donde se detallen las etapas y medidas de control asociadas a esta tarea para evitar eventuales contingencias. El personal afectado a las tareas de carga de combustibles deberá ser capacitado al respecto. e) Programa de inducción y capacitaciones (PIyC): Previo al inicio de las actividades y, sujetos a aprobación de la Inspección de Obra, se detallarán la frecuencia y los contenidos a dictarse. Se mantendrán los registros de asistencia a las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del Contratista y/o Subcontratistas ingresará al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación referente a protección ambiental. f) Programa de Contingencias y Emergencias (PCyE): Deberá presentar un diseño ajustado, para atender emergencias que incluyen, pero no estará limitado a: incendios, derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. En dicho Plan figurarán los teléfonos de emergencia, roles del personal y recursos materiales a utilizar (extintores, kit para control de derrames, por ejemplo) g) Programa de Vigilancia y Monitoreo Ambiental (PVyM): Con el objeto de detectar y corregir oportunamente los eventuales desvíos, el Contratista deberá establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PGAyS, el cual deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra y de la Unidad Ejecutora del Comitente. Las actividades a desarrollar dentro del Programa de Vigilancia Ambiental consisten en monitoreos, inspecciones, informes, etc. El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten llevar un registro temporal de los valores de los parámetros ambientales y así realizar una comparación con los valores considerados como umbrales establecidos por la normativa vigente. En caso de corresponder, se implementarán monitoreos de los parámetros ambientales, estableciendo y respetando las frecuencias y sitios que se establezcan en el Plan. Todas las mediciones deberán ser realizadas en aquellos puntos sensibles de ser afectados por la dinámica de la obra y ante la ejecución de las actividades que pueda impactar el recurso a monitorear, quedando debidamente justificados en la presentación del Plan de Vigilancia Ambiental mediante la inclusión de esquemas, mapas de locación, etc. Todos los monitoreos y análisis incluidos en el Plan de Vigilancia Ambiental deberán ser realizados por laboratorios debidamente registrados y habilitados. Ante una eventual contingencia o ante requerimiento de las distintas autoridades de aplicación y/o de la Unidad Ejecutora del Comitente, podrá solicitarse la adición de monitoreos ambientales. Todos los Informes o Monitoreos generados se reportarán a la Inspección de Obra. h) Programa de manejo de las actividades socioeconómicas y culturales (PMSyC): Consiste en identificar, organizar e implementar las medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a mantener la calidad de vida de la población y trabajadores del PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 10

página 230 de 298

proyecto, y el normal desarrollo de las actividades socio-económicas locales y de uso del suelo en el área operativa. Entre los impactos previsibles se encuentran las afectaciones de la calidad de vida, actividades cotidianas, usos y costumbres, la alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre temporal de pasos a nivel, accesos, “efecto barrera” en cruces usuales previos a la obra. Cambios en el uso del suelo, con reducción de la posibilidad de acceso a recursos naturales, económicos y culturales. Medidas de prevención y mitigación: Se desarrollará y ejecutará un Programa de Información y Atención al Ciudadano, estableciendo un canal de comunicación fluido con los diferentes actores y que proporcionará información acerca de los impactos, y las medidas necesarias para la protección del medio ambiente, el patrimonio y el entorno social. Se proveerá de cartelería y/o folletería informativa con contenido relevante a la ejecución de la obra (descripción de proyecto, plazos), nuevo ordenamiento de la circulación (alteración de ingresos y egresos), datos de contacto y puntos de atención al ciudadano como parte del Programa de Información y Atención al Ciudadano. En los cortes temporales y/o definitivos de pasos a nivel se deberá avisar con 72 a 96 horas de antelación a las autoridades municipales correspondientes y a la población afectada. Se priorizará la contratación de mano de obra perteneciente al área de influencia directa e indirecta, siempre que sea posible, así como la adquisición de insumos y materiales cotidianos en el medio local. Se evitará imposibilitar el acceso a viviendas y comercios linderos. En zonas urbanas con vecindad de pobladores a la estación se trabajará preferentemente en horario diurno siempre que sea posible, de lo contrario se comunicará a los vecinos la realización de tareas en horario nocturno. Programar el cronograma de acciones de trabajo diario de manera de interferir lo menos posible con las actividades del entorno. i) Programa de información y atención ciudadana (PIyAC): El objetivo del plan es poner en conocimiento a los usuarios y pasajeros de la estación, y a la población circundante de los alrededores, sobre las obras que se llevarán a cabo, su alcance, así como también los beneficios que traerá aparejado el proyecto. El plan contempla también la implementación de un sistema de atención al ciudadano ante cualquier queja, reclamos, sugerencia efectuada en relación a la obra. El contratista deberá, una vez identificados los eventuales impactos que la Obra tendrá sobre la circulación, accesibilidad, confort, etc., de los usuarios y comunidad lindante de la obra, generar canales de comunicación e información (folletería, afiches, pantallas, etc.) con el objetivo de mitigar los potenciales impactos. Ante cada evento que modifique de manera importante la calidad de vida (ej. cierre de acceso, bloqueo temporal de accesos a servicios, comercios, cierre de paso a nivel, PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 11

página 231 de 298

etc.) el Contratista enviará a la Unidad Ejecutora del Comitente el requerimiento para la instalación de cartelería informativa, el cual debe incluir el contenido a comunicar (fecha, desvíos, imágenes, etc.) Se establecerá un método de registro y gestión ante eventuales inquietudes de usuarios del servicio, vecinos, transeúntes u otros terceros. El cargo y costo de impresión y colocación de las piezas de comunicación e información deberá correr por parte de la Contratista, quien previo a la elaboración, tal como se aclara más arriba, enviará a ADIF los requerimientos, para ser aprobados previos a su colocación j) Programa de Acción para la fase de Desmovilización (PAD), el Contratista detallará las actividades, eventuales impactos asociados a la fase final del proyecto (desmontaje de oficinas, talleres y acopios, retiro de residuos, material de obra y producido, limpieza y recomposición final del predio) y la medida de control asociada a cada una de las tareas para prevenir o mitigar posibles afectaciones. 2.2.4 PERSONAL CLAVE PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL:

Para la implementación y seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social propuesto, el Contratista deberá contar personal idóneo en el área por lo cual se establece la siguiente estructura organizacional mínima: - Responsable Socio Ambiental (RSA) - Auxiliar Técnico en Medio Ambiente y/o en Seguridad e Higiene El Responsable Socio Ambiental (RSA), deberá cumplir y registrar, mínimamente, 8 horas de presencia semanal en Obra. Por otra parte, el Auxiliar Técnico en Seguridad, Higiene y Ambiente, quien se encontrará en forma permanente en Obra, brindará soporte al RSA y verificará el cumplimiento diario de los requisitos ambientales. Entre las tareas del Responsable Socio Ambiental, se encontrarán: - Identificar las distintas tareas que se realizarán durante el proyecto y evaluar sus posibles impactos ambientales. - Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los diversos planes, procedimientos, e instructivos necesarios para evitar y/o mitigar eventuales impactos ambientales negativos. - Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado) - Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto. - Consolidar la información y enviar, al Referente Ambiental del COMITENTE, el Reporte Mensual (Formulario GCSHM-FN-13) Por otra parte, el Auxiliar Técnico en Seguridad, Higiene y Ambiente, quien se encontrará en forma permanente en Obra, verificará el cumplimiento diario de los requisitos ambientales.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 12

página 232 de 298

3. GESTION SEGURIDAD E HIGIENE 1.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

En concordancia con lo indicado en este pliego se requiere que el oferente describa un plan tentativo de trabajo en materia de Seguridad e Higiene, describiendo y presentando al menos lo siguiente:  Descripción del método de cómo realizará la Gestión Preventiva en la obra con sus documentos asociados para registrar dichas actividades (procedimientos, planillas de inspección, planillas de registros, check List, análisis de riesgos, permios de trabajo, licencias internas, etc.). Deben contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados (plan o sistema de gestión en Seguridad e Higiene).  Curriculum vitae del personal de Seguridad e Higiene (Responsable de S&H y técnicos) según los requerimientos especificados en este documento.  Matricula del responsable de S&H.  Estadísticas de siniestralidad por ART del Oferente.  Nota formal por ART especificando si la empresa Oferente se encuentra o no dentro del Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.).  Organigrama de Seguridad e Higiene del oferente (institucional y obra). La omisión de esta documentación implicará la descalificación de la propuesta.

Objeto Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en materia de prevención de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud para contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios de ADIFSE. Alcance Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes de la obra en general. El presente instructivo alcanza a todas las actividades de ADIFSE. Desarrollo General El Contratista deberá cumplir con:  Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia.  Convenios vigentes para la actividad de que se trate.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 13

página 233 de 298

Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de su emisión y se entenderán automáticamente suplantadas por las disposiciones que las sustituyan, si en el futuro existen modificaciones, nuevas y/o reemplazos. También deberán cumplir con todos los estándares, procedimientos, instrucciones, planes y otras reglas referidas a Higiene, Seguridad y Salud ocupacional de la obra en todo momento y en todos los casos. Además deberá cumplir con las normas que exija ADIFSE pudiendo ser normas internacionales/ de inversores, etc., y/o directivas de ADIFSE que se especifiquen en la reunión previa de lanzamiento con el Contratista). El Contratista y todos sus empleados deberán mantener registros de sus actividades e informar a ADIFSE todo acontecimiento y/o accidentes en materia de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Los costos originados por el cumplimiento de los requerimientos de este documento serán asumidos exclusivamente por el Contratista. El Contratista deberá también tomar cualquier medida adicional, bajo dirección del Representante de ADIFSE, con el fin de prevenir la lesión o la muerte de cualquier persona, o cualquier daño a la propiedad o pérdida durante la realización de sus trabajos. El Contratista deberá mantener en el sitio de trabajo los documentos, procedimientos y estándares de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables. ADIFSE monitoreará toda área de trabajo para verificar el cumplimiento de los requerimientos de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional establecidos en este documento. Durante el desarrollo de la obra el Contratista será evaluado, incluyendo su desempeño en Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Para ello se tendrán en cuenta los casos de incumplimiento, accidentes, estadísticas siniéstrales, etc., y todo otro aspecto de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional que aplique durante su desempeño. Plan de Gestion de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. El Contratista deberá presentar previamente para su aprobación por parte de ADIFSE un Plan de Gestión de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Se refiere básicamente a especificar el conjunto de etapas, las cuales se encontraran integradas dentro de un proceso continuo, con las condiciones necesarias para trabajar de manera ordenada y segura, buscando su adecuada ejecución y control, tratando de lograr ciertas mejoras que permitan su éxito y continuidad. Para implementar un sistema de gestión de esta naturaleza, el Contratista deberá considerar al menos los siguientes aspectos:  Establecer una Política de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.  Establecer el sistema de gestión a implementarse.  La asignación y definición de las responsabilidades y la organización preventiva (Organigrama).  Matriz de cumplimiento Legal.  El análisis y evaluación inicial de los riesgos (Matriz de Riesgo).  El establecimiento de las metas y objetivos (Indicadores de Gestión).  La planificación de la actividad preventiva (Procedimientos de trabajo seguro, ATS, Charlas de Prevención, Observaciones de seguridad, capacitaciones, inspecciones, auditorias, etc.).  El control de las actuaciones planificadas.  La evaluación del sistema. Obligaciones ante un accidente/ incidentes PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 14

página 234 de 298

Cuando el Contratista de ADIF S.E, sufra un accidente durante la ejecución del trabajo contratado, es de su exclusiva responsabilidad notificar de inmediato – y nunca después de transcurridas veinticuatro (24) horas (incidentes dentro de las 72 h)- a ADIF S.E, así como denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del hecho a la compañía aseguradora, a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), a las autoridades policiales, si correspondiere, y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes. El Contratista deberá reportar de la siguiente forma:  





Emitirá Informe Preliminar de Acontecimiento: dentro de las 24 h de ocurrido el hecho, con formato ADIF S.E. Final de Investigación de Acontecimiento: dentro de las 72 h de ocurrido el hecho, se emitirá un informe. El contratista deberá presentar los informes de accidentes, incidentes con formato ADIF S.E. Extendido de Acontecimiento: dentro de los 10 días de ocurrido el hecho, y para los casos requeridos por ADIF S.E, se confeccionará y emitirá un informe indicando un pormenorizado detalle de los acontecimientos, investigaciones llevadas a cabo antecedentes relevados, entrevistas y datos recabados. Se incorporarán al mismo todos los documentos generados con anterioridad (e-mails, informes preliminares/ finales, testimonios, fotografías, documentos, etc.). Sin perjuicio de las obligaciones propias de las aseguradoras con las que la Contratista hubiere celebrado el respectivo contrato de afiliación conforme la legislación local, será responsabilidad del Contratista implementar las acciones y prácticas necesarias para la inmediata atención y tratamiento médico de las lesiones de su personal por accidentes sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo desarrollado en el marco del servicio contratado.

Casos de incumplimiento En caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguno de los requerimientos de este documento, ADIFSE le notificará por escrito esta situación. Una vez recibida la notificación, el Contratista deberá inmediatamente tomar todas las acciones correctivas necesarias. Personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional en Obra El Responsable de Seguridad e Higiene del Contratista deberá recibir una inducción dictada por personal de ADIFSE que lo habilitará a capacitar al personal cuando el mismo ingrese a la obra “Inducción de Ingreso “. El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con presencia en obra de acuerdo a la afectación de horas establecidas en la reglamentación vigente. El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar el reemplazo del mismo por otro profesional. Será obligatoria la presentación de un Cronograma de Visitas antes del comienzo de obra basado en la Resolución 231/96 SRT. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 15

página 235 de 298

El profesional de Seguridad e Higiene del contratista y el de sus subcontratos deberán asentar en el libro de obra (foliado) las actividades realizadas (observaciones, recomendaciones, solicitudes, cumplimientos legales, visitas con fecha y hora de ingreso / salida del profesional responsable de Seguridad e Higiene, capacitaciones, etc.) Estas actividades asentadas en el libro de obra deberán contar con las respectivas firmas, N° de DNI, aclaración y N° de matrícula profesional del responsable de Seguridad e Higiene del contratista y subcontratistas como así también la de los respectivos jefes de obra. ADIF S.E se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del responsable de Seguridad e Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos generales y particulares de la obra. Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección personal con acuse de recibo por parte del destinatario y especificación del elemento entregado (Resolución 299/11). Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las tareas. Establecer los criterios para delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde puedan ocurrir: trabajos en altura, excavaciones, trabajos de soldaduras, operaciones en equipos o tableros con tensión, rotura de calzada y/o acera. A su vez deben instalarse carteles informativos y de precaución adecuados a la tarea. Confeccionar y presentar a ADIFSE un cronograma / Matriz de capacitación anual. El personal debe ser capacitado respetando el cronograma / Matriz de capacitación anual. El mismo debe contener como mínimo dos capacitaciones por mes de distintas temáticas que deben recibir todos los operarios. El Responsable de Seguridad e Higiene debe tener participación activa en el dictado de las mismas. En el cronograma de capacitación anual de capacitación deberán estar incluidos los riesgos específicos de trabajos en vías, energías peligrosas, señalización de trabajos en vías, entre otros temas. Deberá garantizar siempre en los frentes de trabajo la comunicación efectiva, el personal deberá contar en todos los frentes de trabajo con un medio de comunicación (celulares, radio o cualquier otro equipo de comunicación que resulte efectiva para el caso). Cuando el Responsable de Seguridad e Higiene preste sus servicios a más de una empresa contratista o subcontratista, deberá informarlo a ADIFSE y coordinar con ella la metodología con la que se desarrollarán los servicios cumpliendo con las horas profesionales según la legislación vigente. En caso de que la empresa contratista se encuentre dentro del Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E.), ADIF podrá solicitar la presencia del doble de las horas profesionales del Responsable de Seguridad e Higiene, según corresponda, establecidas en la Resolución S.R.T 231/96 – Anexo I. Art. 2. El contratista deberá contar con un técnico/Licenciado en Higiene y Seguridad matriculado por frente de trabajo. ADIFSE podrá solicitar al Contratista la presencia de más Técnicos en Higiene y seguridad matriculado en obra en función a la cantidad y distancias de los frentes de trabajo, nivele de riesgo, cantidad de personal, etc. El PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 16

página 236 de 298

Contratista, debe garantizar lo solicitado por ADIFSE, haciéndose cargo de los costos que esto implica. Roles y responsabilidades del personal de Higiene y seguridad de Contratistas y subcontratistas.  Internalizar sobre el cumplimiento de las Metas y Objetivos propuestos.  Solicitar y verificar a los subcontratistas los indicadores de la obra. 

Asistir a la línea operativa en los planes de acción para alcanzar las Metas y Objetivos.

 Enviar a ADIFSE en tiempo y forma la información preventiva mensual: informe

de gestión mensual (Tabla 1) índices de siniestralidad, campañas, desvíos relevantes y sus medidas, capacitaciones impartidas, etc. Y todo lo especificado en este documento referido a informe mensual. 

Remitir a ADIFSE, en tiempo y forma, los reportes de accidentes como implica este documento.

 Conocer acabadamente la legislación aplicable y su cumplimiento. 

Elaborar la matriz de cumplimiento legal y efectuar su seguimiento y actualización.

 Auditar el Cumplimiento Legal de la Obra.  Conocer y Velar por el cumplimiento de las Obligaciones Contractuales de la

Obra.  Capacitar al personal contratista sobre procedimientos aplicables.  Auditar el cumplimiento de estándares y procedimientos propios de los

subcontratos y de ADIFSE.  Identificar todos los riesgos de la Obra. 

Solicitar la confección y actualizaciones de la matriz de Peligros y Riesgos y sus medidas de control.

 Auditar los procesos de Gestión de Cambios (cambios internos o externos

puedan generar cambios sobre la seguridad y salud en el trabajo). 

Auditar el cumplimento de las medias definidas para el control de los principales riesgos.



Interactuar con los subcontratistas (si lo hubiese), de manera de maximizar las medidas de control de los riesgos.



Capacitar en las herramientas preventivas tales como: Procedimientos de trabajo seguro, Auditorías / Inspecciones Observación de Seguridad, Charla de Prevención (15 minutos), Análisis Trabajo Seguro (ATS), etc.



Auditar la calidad de las herramientas preventivas y proponer mejoras.



Verificar la Gestión Preventiva de las empresas subcontratistas.



Auditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales propios y de las empresas subcontratistas.

 Solicitar, controlar y presentar a ADIFSE la matriz de Capacitación anual del

Contratista y sus subcontratos si lo hubiera. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 17

página 237 de 298



Controlar las inducciones (Capacitación inicial de ingreso de personal nuevo) necesarias, en función de la dinámica de ingresos (especificación de la inducción en este documento).



Brindar las re-inducciones necesarias, acontecimientos.

en función de los diferentes

 Auditar la capacitación del personal operativo para la realización segura de sus

actividades.  Divulgar accidentes e incidentes, buenas prácticas y demás informaciones de

Prevención.  Investigación de Acontecimientos  Liderar todas las comisiones de investigación y análisis de accidentes.  Dar seguimiento de acciones correctivas.  Liderar actividades de Prevención.  Analizar tendencias de los actos y condiciones inseguras, proponer campañas

generales, específicas y reportar a ADIFSE.  Confeccionar el programa de Inspecciones preventivas. 

Realizar las inspecciones correspondientes. Dar seguimiento a los hallazgos.



Analizar las tendencias y resultados.



Participar en las Auditorías de Prevención ADIFSE.



Dar seguimiento a los planes de acción que se disparan a raíz de las Inspecciones y Auditorías propias y de ADIFSE.

 Participar de la confección y revisión del plan de emergencias y contingencias

de la Obra. 

Revisar los sistemas de emergencia/contingencia.



Organizar y participar de los simulacros en obra.

 Confeccionar el cronograma anual de simulacros para su entrega a ADIFSE.  Realizar análisis críticos de los simulacros y confeccionar informe de simulacro

para su presentación a ADIFSE.  El informe de simulacro deberá contener como mínimo los siguientes datos:



Objetivo.



Alcance.



Datos de la actividad.



Resultado esperado.



Características de la contingencia.



Rol de emergencias y de comunicación



Situaciones y desvíos analizados.



Medidas preventivas y correctivas



Fortalezas.



Oportunidades de mejora / debilidades. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 18

página 238 de 298



Interactuar con ADIFSE de manera de estar alineado con los requisitos establecidos.

 Realizar controles de seguridad vial, licencias, estado general de los vehículos,

documentación reglamentaria y su vigencia, uso del cinturón de seguridad, etc.  Interactuar con las diferentes funciones para que siempre se incorpore el Valor

por la Prevención en la operación y mantenimiento de equipos.  Facilitar, capacitar

y controlar

el cumplimiento de los procedimientos

asociados  Auditar el cumplimiento de los mismos. 

Capacitar y entrenar en función de las necesidades.



Proponer planes de ajuste y mejora en función del análisis crítico.

Documentación antes y durante la ejecución del trabajo.  Confección de un Legajo Técnico en Higiene y Seguridad para la obra, con

toda la documentación asociada a Seguridad, Higiene y salud.  Fotocopia de las denuncias de accidentes y/o enfermedades profesionales

acaecidas durante el trabajo, presentadas ante los organismos competentes (entrega mensual).  Fotocopia de todo informe de investigación de accidentes, enfermedad

profesional y demás incidentes que acontecieran durante el curso de las labores del Contratistas. Fotocopia del registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con acuse de recibo por parte de cada trabajador y especificación del elemento entregado (entrega mensual).  Fotocopia del registro del personal participante en los cursos de capacitación

impartidos por el contratista durante la Obra (entrega mensual).  Informe mensual de gestión, firmada por el Responsable Legal de la Empresa y

Profesional de Seguridad. En este deberán estar descriptos los datos para generar los indicadores de gestión, el cual permite evaluar el desempeño en prevención del Contratista, deberán ser remitidos mensualmente conforme la Tabla 1.  Estadística

mensual de accidentología laboral y vial, firmada por el Responsable Legal de la Empresa y Profesional de Seguridad. Los datos para generar los indicadores de gestión que evaluará el desempeño en prevención del Contratista, deberán ser remitidos mensualmente conforme con los datos basados en la Tabla 1, el instructivo para confección de estadísticas e indicadores y planilla de estadísticas que el Comitente entregará al inicio de obra. El valor de los índices solicitados deberán cumplir con las metas establecidas por ADIFSE. Asimismo, durante la obra ADIFSE podrá modificar dicha metas en función al proceso de mejora continua.

 Fotocopias de charlas de seguridad impartidas con el personal.  Fotocopias de auditorías / inspecciones realizadas durante la obra (entrega

mensual). PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 19

página 239 de 298

 Fotocopias del registro de Análisis de Trabajo seguro (ATS), conforme las

instrucciones impartidas por ADIFSE (entrega mensual).  Copia del examen médico preocupacional/ periódico de cada persona,

debidamente confeccionado, calificado y firmado por el Médico (conforme legislación local) Plan de capacitación a ser implementado durante la ejecución de sus actividades. Para todos los casos el Curso de Inducción para personal Ingresante a Obra (No menos a 3 horas) será obligatoria para el Contratista antes de empezar los trabajos. ADIFSE brindara el material digital informativo para lo mencionado y será obligación del Responsable de Seguridad e Higiene del Contratista de dictarlo y dejar constancia de los registros.  Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor

y/o remolque.  Certificación técnico / mecánica emitido por un ente calificado reconocido, de

todos los vehículo/ equipos que estarán afectados a izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, autoelevadores, manipuladores telescópicos, plataformas aéreas, etc.).  Nómina del personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de las

respectivas habilitaciones (registro conductor).  Nómina del personal autorizado para operar equipos y fotocopia de su

respectiva habilitación.  Constancia de Seguro de accidentes personales para el caso de trabajadores

autónomos; empresas unipersonales; fleteros y/o remiseros que manejen su propio vehículo; chóferes sin relación de dependencia, que manejen vehículos de terceros y toda otra forma de contrato en donde el Contratistas sea autónomo frente a la legislación laboral y/o impositiva.  Programa de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional  Aviso de inicio de Obra.  El profesional de Higiene y Seguridad debe realizar previo al comienzo de la

obra un plan de emergencias/contingencias con sus correspondientes roles. Deberá tener en cuenta la asistencia médica que podrá recibir el personal dependiendo en la zona que se encuentren (Ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos) la comunicación (Ejemplo: si cuenta con señal de celular, radio, etc.). El profesional de Higiene y Seguridad junto con el responsable del servicio médico y ART deberán garantizar una adecuada respuesta ante emergencias. El mismo debe estar al alcance de todo el personal y deben conocerlo.  Antes del ingreso de un subcontratista/Proveedor la contratista deberá solicitar

autorización a ADIFSE haciendo entrega de la documentación especificada en este documento.  El profesional de Higiene y Seguridad del contratista deberá presentar una

Matriz Legal de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de maximizar su utilidad como una herramienta de gestión en lo referido a la identificación de requisitos legales. El profesional de Higiene y Seguridad será el responsable de realizar la identificación, el seguimiento, la evaluación del cumplimiento legal de PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 20

página 240 de 298

la empresa contratista, de identificar aquella legislación aplicable, dar cumplimiento, realizar los trámites necesarios y mantener actualizada la Matriz Legal en función de los avances que se vayan recibiendo así como las obligaciones a nivel Municipal. Nota 1: el Contratista no podrá comenzar los trabajos si no ha presentado la documentación establecida anteriormente, en la reunión previa de lanzamiento con el Contratista a los efectos de recibir la documentación requerida y repasar las pautas de seguridad que deberán cumplir mencionadas en el presente documento. Tabla 1 – DATOS MENSUALES DE GESTION CANTIDAD DE PERSONAL CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS PERSONAL CANTIDAD DE ACCIDENTES CON PERDIDA DE DIAS (ACPD) CANTIDAD DE ACCIDENTES SIN PERDIDA DE DIAS (ASPD) CANTIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS CANTIDAD DE INCIDENTES (CUASI ACCIDENTES) CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS CANTIDAD DE PERSONAL QUE REALIZA TAREAS EN ALTURA, CONDUCE U OPERA EQUIPOS CANTIDAD DE VEHICULOS SUBCONTRATADOS

LIVIANOS,

PESADOS;

PROPIOS

Y

CANTIDAD DE KM RECORRIDOS DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS; PROPIOS Y SUBCONTRATADOS CANTIDAD DE EQUIPOS PROPIOS Y SUBCONTRATADOS CONSTANCIA DE DENUNCIA ART Y ALTA ART REGISTRO DE REUNIONES DE COMITÉ MIXTO LEY N°14408/12 CANTIDAD DE KILOMETROS RECORRIDOS VEHICULOS LIVIANOS y PESADOS INFORMES DE SIMULACROS CANTIDAD DE ATS y CHALRLAS DE SEGURIDAD CANTIDAD DE DESVIOS OBSERVADOS (PLANILLA DE DESVIOS) CANTIDAD DE INSPECCIONES/ AUDITORIAS CANTIDAD DE HORAS HOMBRE DE CAPACITACION CANTIDAD DE HORAS HOMBRE DE CAPACITACION DE INDUCCION PERSONAL INGRESANTE CANTIDAD DE HORAS EN EL MES CUMPLIDAS POR EL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL CONTRATISTA Y SUS PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 21

página 241 de 298

Tabla 1 – DATOS MENSUALES DE GESTION SUBCONTRATADOS (BASADAS EN LA LEGISLACION VIGENTE). Ref.: ACDP: Accidente con días perdidos. ASDP: Accidentes sin días perdidos. Se deberá presentar con formato de ADIFSE. Requisitos del Personal de seguridad e higiene. Este punto aplicara para la etapa de oferta y la etapa de ejecución de obra con el contratista. El contratista presentará los antecedentes para su aprobación por ADIF. Responsable de Seguridad & higiene  El profesional Responsable de Seguridad & Higiene deberá ser graduado

universitarios bajo las especificaciones de la Resolución SRT 1830/2005 Artículo 1°, con experiencia demostrable de al menos 5 (cinco) años en obras de igual magnitud o mayor o al menos 2 (dos) años en gestión en materia de Seguridad & Higiene en obras ferroviarias.  Debe ser fluente en el idioma español tanto oral como escrito.  Deberá estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional

correspondiente y deberá presentar certificado de encomienda.  Esta función debe estar definida en el organigrama de la obra. 

Deberá asegurar presencia en la obra durante el transcurso de la misma a disponibilidad según requerimientos. Personal Técnico de Seguridad & Higiene en Obra

 El personal de Seguridad & Higiene en la obra o proyecto

deberá ser un profesional Licenciado o técnico con al menos 3 (tres) años de experiencia en obras de igual magnitud o mayor o al menos 2 (dos) años en gestión en materia de Seguridad & Higiene en obras ferroviarias.

 Debe ser fluente en el idioma español tanto oral como escrito.  Deberá estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional

correspondiente y deberá presentar certificado de encomienda.  Esta función debe estar definida en el organigrama de la obra.  Deberá asegurar presencia en la obra durante el transcurso de la misma a

disponibilidad según requerimientos. En ambos casos (Responsable y Técnicos en Higiene y Seguridad) se requerirá la siguiente documentación:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 22

página 242 de 298

 Título Ley 19587/72. Capítulo 4 – Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Art 35 y Art 37.  Según Dto-Ley 6070/58 para el ejercicio profesional los poseedores de títulos

extranjeros deben revalidarse (Ministerio de educación o Universidad Nacional) y matricularse en Consejo correspondiente a su título.  Antecedentes indicando experiencia según detallado más arriba.  Declaración jurada de dedicación exclusiva.  Programa de Empleadores con Siniestralidad Elevada (P.E.S.E).  La empresa deberá presentar una constancia de su aseguradora de riesgos de

trabajo (ART) indicando que no se encuentra comprendida en el (P.E.S.E).  En caso de que la empresa contratista esté dentro del P.E.S.E. ADIFSE podrá

solicitar más tiempo de presencia del Responsable de Higiene y Seguridad Nota 1: Una copia de toda la documentación mencionada anteriormente, y sus actualizaciones posteriores, deberá ser entregada a ADIFSE. Nota 2: Si parte del alcance de los trabajos del Contratista fuese realizado por una empresa subcontratada por éste último, los requerimientos y directivas explicitadas en el presente documento también serán de aplicación para dicha empresa y sus empleados.

Documentación referente Documentación referente a vehículos y equipos 

Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra según planilla adjunta.

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS TIPO



MARCA

MODELO

AÑO

DOMINIO

VTV

OBSERVACIONES

Copia de seguros Automotor y seguro técnico (maquinarias y/o grúas) en el caso que corresponda, con recibo de pago; en la cual ADIF S.E. debe figurar coasegurado o subrogado.



Copia de la Cedula verde de vehículos. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 23

página 243 de 298



Copia Verificación Técnica Vehicular o certificación del funcionamiento óptimo de vehículos especiales (Autoelevador, cargadora, compactadora, elevadores, grúa telescópica, grúa torre, hidro-grúa, manipulador telescópico, retroexcavadora, motoniveladora, tractor, etc.) emitido por un ente calificado reconocido.



Título de Propiedad o contrato de alquiler de los vehículos y/o equipos especiales a ingresar.



Tarjeta verde/azul.



Copia del Carnet de conductor con la categoría correspondiente



Licencia de Conducir Categoría “E”, Carnet de Cargas Generales y Peligrosas (en su caso).



En caso de operadores de grúas o Maquinistas especiales, carnet del mismo.



En caso de chóferes de camiones de carga, carnet de CNRT.



Copia del RUTA cuando corresponda.



Presentar habilitación hidráulica y anual para vehículos con equipos a GNC.



Habilitación de conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación correspondiente.

Requisitos para los conductores/ operadores Antes de operar o conducir, todos los conductores/ operadores de vehículos/equipos están obligados a:  Recibir instrucción para el chequeo diario de vehículos y equipos, utilizando para el Parte Diario de Operación de Máquinas y Rodados. 

Contar con un plan de mantenimiento de vehículos y equipos.



Tener la Licencia Legal Habilitante según corresponda de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente.



Estar habilitado como conductor / operador por la empresa contratista (Curos y licencia interna).



El vehículo y equipos deberán contar con toda la documentación necesaria para poder transitar según exigencias de la legislación vigente.



Constancia del Seguro Vigente.



Verificación técnica vigente conforme la legislación.

Documentación referente al personal:

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 24

página 244 de 298



Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este último, la versión aprobada por la ART correspondiente, con Anexo de Norma de Seguridad para trabajos en zona de vías.



Nómina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según tabla adjunta:

LISTADO DE PERSONAL CONVENIO NOMBRE y APELLIDO



CATEGORIA FUNCION DNI

COLECTIVO DE TRABAJO

TIPO DE RELACION LABORAL (Propio o Contratado)

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado mensualmente.



En cada contrato de aseguramiento en materia de Riesgos del Trabajo, CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN deberá constar la siguiente leyenda:

“La

Aseguradora de riesgo del Trabajo (nombre de la Aseguradora - ART.) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra (Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. - CUIT 30-71069599- y la Operadora Ferroviaria con su respectivo número de CUIT) sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inciso 5º de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de (nombre de la empresa contratista), alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del Trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del Trabajo.” 

Clave de Alta Temprana AFIP firmada por trabajador.



Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago mensualmente).



Cronograma anual de capacitación.



El personal que realice trabajos en altura debe contar con estudios preocupacionales que lo habiliten a desarrollar estas tareas.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 25

página 245 de 298



Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo según Resolución 299/11.

Documentación referente al personal MONOTRIBUTISTA 

Constancia de inscripción de Monotributista/ Constancia de adhesión al Régimen Autónomo.



Comprobante del último pago del Monotributo.



Copia del D.N.I.



Póliza de accidentes personales. La misma deberá contar con cobertura como mínimo con las siguientes sumas aseguradas:



Por muerte o incapacidad total o parcial $1.000.000 (pesos un millón).



Por gastos médicos y farmacéuticos $50.000 (cincuenta mil).



En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E., es designada como beneficiaria en primer término.



Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá:



Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, Vías con Catenarias, etc.



Constancia mensual de pago de honorarios al Monotributista por parte de la Contratista.

Actividades de Prevención El Contratista deberá poner en práctica durante la Obra las siguientes herramientas preventivas: Capacitación Todo el personal del Contratista está obligado a recibir la inducción de ingreso de personal *1. El personal que se integre posteriormente al inicio de los trabajos del Contratista, deberá también cumplir con este requisito. Una vez que la empresa Contratista comience sus actividades definidas en su contrato, deberá dictar cursos de capacitación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud, dirigidos a todo su personal con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia de la prevención de accidentes, la protección de los recursos naturales y los procedimientos de ADIFSE en la Obra. Además la capacitación estará relacionada con los riesgos que presentan los trabajos propios y los originados por terceros en el área. El contratista deberá presentar una matriz de capacitación de forma anual basada en los riesgos específicos de obra y los requerimientos de la legislación vigente. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 26

página 246 de 298

Como se mencionara anteriormente, el Contratista deberá presentar un programa de capacitación adaptado a los estándares corporativos de ADIFSE y a las características particulares de la Obra, estableciendo los temas, destinatarios y la frecuencia sugerida. Basado en el análisis de aspectos e impactos ambientales y/o peligros laborales de la Obra, se deberán establecer y realizar capacitaciones específicas a todo el personal que desarrolla tareas. El entrenamiento mínimo en la inducción de ingreso que debe recibir cada trabajador de la empresa contratista y sus subcontratos es el siguiente:  Política de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ADIFSE. 

Legislación.



Marco reglamentario.



Alcohol y drogas.



Culturas preventivas y La seguridad.



Riesgo y peligro.



Accidente e incidente.



Acto inseguro y condición insegura.



Barreras de seguridad.



Herramientas de prevención: Procedimientos de trabajo seguro,

Auditorías /

Inspecciones Observación de Seguridad, Charla de Prevención (15 minutos), Análisis Trabajo Seguro (ATS), etc. 

Elementos de protección personal (EPP).



Inspección de herramientas y equipos.



Principales riesgos emergentes en infraestructura de trenes argentinos.



Clases de fuego y tipos de extintores.



Seguridad en cilindros de gas.



Orden y limpieza.



Espacio confinado.



Excavaciones y zanjas.



Vallado y señalización.



Energías peligrosas.



Trabajo en altura.



Trabajo en caliente.



Cargas suspendidas.



Elementos de izaje.



Manejo e identificación de productos químicos.



Manejo manual de carga. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 27

página 247 de 298



Emergencias y contingencias.



Seguridad vial.



Salud ocupacional.

*1 La inducción de ingreso de personal será dictado por el Responsable de Seguridad e Higiene del Contratista (No menor a 3 horas). Análisis Trabajo Seguro El Análisis Trabajo Seguro (ATS) deberá realizarse diariamente. Si la tarea cambia en el mismo día, se efectuará otra actividad de análisis para dicha tarea. El ATS tiene validez legal porque cada operario registra con su firma, el conocimiento del trabajo diario y sus riesgos asociados. Es la forma en que los riesgos diarios de cada actividad son analizados en el campo y todos los trabajadores del grupo de trabajo tomen conocimiento de los riesgos de dicho trabajo día a día. El ATS, deberá ser liderado por el Supervisor y deberá ser elaborado conjuntamente con su grupo de trabajo (cuadrilla de operarios), esta actividad debe ser registrada diariamente en un formato específico ADIFSE. Charla de Seguridad La Charla de Seguridad constituye una actividad que se realizará diariamente antes del inicio de las actividades. El Supervisor deberá presidir las Charlas de Seguridad. Básicamente deberá destinar 5 a 10 minutos con el personal a cargo para realizar la autoevaluación previa de la tarea y tratarán temas relacionados con la prevención de riesgos y/o impactos ambientales. Observación de Seguridad. La actividad de “Observación de Seguridad”, está orientada a la detección de actos y/o condiciones inseguras para determinar con anticipación desvíos que puedan finalizar en accidentes laborales. Cada empleado del Contratista deberá reportar estos desvíos a su Supervisor y Responsable/Técnico en seguridad e higiene para poder tomar medidas preventivas, correctivas, etc. Estas observaciones y sus medidas adoptadas deberán quedar registradas en el formato ADIFSE el cual la Contratista deberá presentar a ADIFSE todas las semanas (días viernes) por mesa de entrada y vía correo electrónico. Procedimientos de trabajo seguro El contratista deberá confeccionar un Procedimiento de trabajo Seguro a cumplir en obra para aquellos trabajos de alto riesgo (para trabajar en zona de vías férreas, Aislación y bloqueo de energías peligrosas, trabajo en altura, espacios confinados, materiales peligroso, pasos a nivel, subestaciones, excavaciones, corte y/o reparación de energías, estaciones y pasarelas ferroviarias, depósitos de combustible, transporte de sustancias, paso o tareas en proximidades de líneas eléctricas aéreas, etc.).Dicho procedimiento deberá estar aprobado por ADIFSE antes del comienzo de los trabajos. ADIFSE se reserva el derecho de solicitar al Contratista un procedimiento de trabajo seguro para aquellos trabajos que consideré de riesgo. Contenido Para la confección de los Procedimientos Seguro de Trabajo se volcará la siguiente información mínima: PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 28

página 248 de 298



Denominación de la tarea.



Alcance de la tarea.



Fecha.



Orden de Trabajo o Permiso de Trabajo.



Ejecutante.



Ubicación.



Equipos y herramientas a utilizar.



Equipos y Elementos de Protección Personal.



Riesgos emergentes.



Medidas de control.



Descripción del trabajo (Maniobras específicas, Metodología, Secuencias de ejecución, Coordinación con otras áreas, destacar el proceso de Gestión de Cambios, Operaciones críticas, Controles previos, Etc.



Personal Interviniente.



Documentación de referencia.



Firmas (Jefe de Obra, Supervisor, Capataz, Responsable de seguridad &Higiene).

Auditorías / Inspecciones Cada Contratista está obligado a realizar verificaciones periódicas de cumplimiento de los aspectos preventivos, con el objetivo de identificar y corregir desvíos a los estándares establecidos en el Obra y que pueden traer como consecuencia lesiones, daños a la propiedad y/o impactos ambientales. El contratista deberá llevar un registro de observaciones relevadas y sus medidas adoptadas para corregir o prevenir. El Contratista deberá presentar semanalmente dicho registro (todos los días viernes de cada mes) con formato ADIFSE (Planilla de seguimiento de desvíos). or parte del Contratista (Gerente, Jefe de Obra Superintendente, Supervisor) deberá participar de las inspecciones periódicas.

Simulacros El contratista deberá presentar al inicio de obra y por cada año transcurrido un cronograma anual de simulacros, basado en los riesgos y posibles emergencias / contingencias (relacionados a la obra). El contratista deberá cumplir durante la obra con lo programado en el cronograma presentado. Requerimientos de seguridad industrial Los requerimientos detallados a continuación son de carácter básico y general, pero no liberan al Contratista del cumplimiento de otros requerimientos/ estándares que no están PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 29

página 249 de 298

incluidos en esta sección y que serán establecidos en reuniones previas al inicio de los trabajos. Consideraciones generales Obtener la aprobación del Inspector de ADIFSE antes de comenzar cada tarea. 

Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología de trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).



Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos en altura; izaje; maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas / neumáticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, etc.



Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos/ vehículos, vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.



Instalar los carteles para información de riesgos y normas básicas de seguridad (EPP, etc.).



Adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentren en las inmediaciones de la obra de todos los riesgos que pudieran derivarse de la misma



Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio apropiados al tipo de tareas a ejecutar.



Mantener el Orden y Limpieza de la zona de trabajo.



El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de maniobra, cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el sector disposición de combustibles se encuentren lejos de garrafas (balones) de oxígeno, pinturas, gas, etc.

Prohibiciones 

Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.



Correr, excepto en casos de emergencia.



Conducir vehículos a exceso de velocidad.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 30

página 250 de 298



Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en cualquier otro equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para el transporte de personas.



Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.



Hablar por celular mientras se conduce.



Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.



Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de cualquier índole.



Promover juegos de azar.



Recolectar restos arqueológicos.



Recolectar fauna y/o flora silvestre.



Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.



Usar barba o cabello largo cerca de máquinas rotativas o en ocasiones donde deba utilizarse protección respiratoria.



Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización.



Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras bajo tierra o sin la correspondiente autorización.



Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señaladazas sin autorización.



Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados que obstruyan calles, pasillos, etc.



Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización por riesgo de incendio o por razones de salud (monóxido de carbono, etc.).



Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en altura.

Seguridad vial Todo el personal de los Contratistas deberá cumplir con las directivas de seguridad vial de ADIFSE y de la legislación vigente. Todos los conductores y operadores de equipos deberán estar habilitados para la Función. El contratista deberá presentara ADIFSE un listado y acreditación en base a la experiencia de los mismos. Serán consideradas infracciones mayores:  El no uso del cinturón de seguridad por cualquier ocupante. 

La presencia de alcohol.



El exceso de velocidad.



Faltas graves de tránsito, o violar disposiciones legales que resulten atentatorias a la seguridad del tránsito. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 31

página 251 de 298



Hablar (o enviar mensajes) por celular y fumar en el interior de la cabina mientras se conduce.



Facilitar un vehículo / equipo asignado a alguien no autorizado.



No verificar la documentación / dotación habilitadora del vehículo.



Conductor: hablar por celular o radio, y/o fumar mientras conduce (aún con equipos “manos libres”).



Transportar más pasajeros que los aceptados por las características del vehículo/equipo.



Utilizar los vehículos o equipos en actividades impropias a las características y capacidades de fabricación.



Conducir u operar el vehículo/equipo/aeronave si presenta cualquier deficiencia.



Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados a hacerlo.



Conductor menor de edad o externo a la Obra.

Elementos de protección personal y colectiva El Contratista deberá proporcionar, los elementos de protección personal (EPP) básicos y específicos y equipos de protección colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo a la naturaleza de los trabajos y los riesgos, previamente evaluado por el Responsable de Seguridad del Contratista basados en la legislación vigentes y estándar de ADIFSE, debiendo velar por el estricto cumplimiento en su uso. El Contratista deberá reponer los EPP conforme lo indiquen las leyes locales vigentes y el deterioro o desgaste prematuro. Además deberá capacitar a sus empleados en el uso y cuidado de todos los EPP utilizados y llevar registro de lo mencionado. Sera obligatorio el uso en toda la obra de EPP Básico: Casco, Anteojos, Calzado de Seguridad, chaleco de alta visibilidad con cinta reflectiva y ropa de trabajo. Los EPP específicos son aquellos que se utilizaran al momento de una tarea determinada (arnés de seguridad, ropa de cuero, protección auditiva, etc.). Este último deberá ser especificado por el Profesional de Seguridad e Higiene del contratista según los riesgos previamente evaluados, las especificaciones descriptas en la legislación vigentes y estándar de ADIFSE. El Profesional de Seguridad e Higiene del contratista deberá evaluar cada tarea y zonas de trabajo ya que dependiendo del riesgo un EPP específico podría pasar a ser un EPP básico. El Profesional de Seguridad e Higiene del contratista deberá evaluar el tipo de equipos de protección colectiva (EPC): duchas de seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, equipos para ventilación de emergencia, líneas de vida, barandillas, trípode para rescate en excavaciones/espacio confinado/altura, etc. según los riesgos previamente evaluados, las especificaciones descriptas en la legislación vigentes y estándar de ADIFSE .Este tipo de equipos de protección colectiva (EPC) deberán entrar también en el programa de Inspección de equipos y herramientas del contratista. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 32

página 252 de 298

Vallado y señalización de obra El Contratista deberá instalar vallados y señales de prevención basados en las exigencias legales vigentes siendo responsabilidad del Contratista mantener la misma en perfectas condiciones. El paso de personal sobre un vallado está absolutamente prohibido, por lo tanto quién sea sorprendido violando un vallado deberá ser sancionado. Para tareas en aproximación o sobre vías el Contratista deberá cumplir además con lo que indica el R.I.T.O (Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC). El contratista deberá aplicar también los distintos tipos de Vallado y Señalización descriptos a continuación en obra en función a los riesgos y peligros. Área de Seguridad (resguardo/ amortiguación): Espacio físico (área) de resguardo y prevención ante un peligro identificado. Generalmente está circundado por el Vallado Perimetral Demarcatorio y el Vallado de Protección. Resguarda al trabajador de cualquier acto inseguro que pudiera exponerlo directamente al peligro, aun estando éste claramente identificado. De esta forma trabaja sobre las potenciales acciones no previstas en la ejecución de las tareas (errores humanos, desmayo, pérdida de la postura, etc.). Vallado Perimetral Demarcatorio: Barrera física que rodea la zona de peligro a modo de primera frontera visual, y que señala el límite entre la zona de peligro y el área externa a la misma. Este tipo de vallado, está básicamente orientado a advertir o señalizar el ingreso a una zona de peligro. No constituye una barrera rígida para proteger a la persona ante el contacto con alguna energía (caída a distinto nivel, contacto con equipos energizados o en movimiento, etc.) o sustancia (recipientes de productos químicos, etc.), debiendo siempre complementarse con un Vallado de Protección. Para la materialización de dicho vallado, se utilizarán (no taxativo) cintas, cadenas o vallas plásticas. Lo importante es la continuidad del vallado que no se vea interrumpida, aún en el punto de acceso; se podrá retirar para el acceso de personal autorizado. Vallado de Protección: Dispositivo de protección destinado a generar una barrera física que evite el ingreso intencional o accidental de una persona a un área de peligro, tal que evite el contacto con una energía o sustancia. La característica principal de este vallado se centra en poder impedir el acceso a la persona por lo cual su resistencia y diseño debe estar especialmente estudiado. Pueden ser construidos en metal, madera, cables de acero tensados, materiales sólidos, etc. Elementos de Señalización: Los carteles de chapa (atornillados o soldados), carteles autoadhesivos, calcos de identificación o autorización o habilitación adosados al casco, balizas destelladoras y fijas, cintas plásticas con rayas a 45 grados rojas y blancas, indicadoras de peligro, conos reflectivos encauzadores, vallas, alarmas acústicas y sonoras en equipos pesados, megáfonos, carteleras. Señalización Institucional: Señalización de almacenes, pañoles, estacionamientos, servicio médico, áreas destinadas a accesos, etc. Señalización Preventiva y de Riesgo: Indicarán, mediante cartelería, posibles riesgos asociados a las tareas que se realicen en obra, como por ejemplo trabajos en altura o a desnivel, demoliciones, áreas restringidas, cargas suspendidas, equipos operando, equipos e instalaciones energizadas, etc. Señalización para Lograr Cambios de Hábitos y Obtener Actos seguro: Deberán estar orientados a mantener permanentemente vigente los mensajes preventivos y de concientización para el personal. Ej: utilización de elementos de protección personal, Reglas de Oro en prevención, mantenimiento del orden y la limpieza, política de seguridad, salud, objetivos alcanzados, etc. Señalización de Elementos para Emergencias: Deberán indicar la ubicación de extintores de incendios, camillas para traslado de accidentes, etc. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 33

página 253 de 298

Señalización de Divulgación de Actividades Relevantes: Deberán indicar las actividades relevantes a desarrollar diariamente. Ej.: maniobras especiales, prueba de equipos, etc. Señalización Vial: Serán reglamentarias en lo referente a color, tamaño, simbología, etc. Según la legislación vigente. Señalización en paso o aproximación de equipos por zonas de cables eléctricos aéreos Constituye un alto potencial de riesgo el paso o trabajos en proximidades de los equipos de obra por zonas donde existan instalaciones eléctricas aéreas. El Contratista deberá inmediata identificar y evaluar estas zonas, para permitir que mediante una adecuada señalización sea controlado el riesgo de contactos eléctricos (directos e indirectos) durante el paso o aproximación de equipos, garantizando un área segura de trabajo. El contratista deberá tener en cuenta las distancias de seguridad eléctrica como especifica la legislación vigente. Previo a realizar la señalización el Contratista deberá solicitar Autorización formal a ADIFSE por escrito y al ente que opera las líneas eléctricas si lo requiere. El Contratista deberá realizar un croquis/plano con los cruces o aproximaciones en las zonas de obra especificando, metodología de trabajo de señalización, distancias de seguridad, tipo de materiales para la señalización, carteleria, etc., Una vez que la documentación sea aprobada previamente por ADIFSE y el ente que opera las líneas eléctricas si lo requiere el contratista deberá realizar la materialización de la señalización en campo. Equipos contra incendios El Contratista deberá proveer y mantener en buenas condiciones los extintores de incendio apropiados para el tipo de tareas a ejecutar y conforme a la legislación vigente. Estos equipos deben entrar el plan de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Inspección de equipos y herramientas El Contratista deberá presentar un programa de Inspección de equipos y herramientas el cual deberá ser aprobado por ADIFSE. ADIFSE podrá solicitar en cualquier instancia el registro de las Inspección de equipos y herramientas del Contratista. El Contratista deberá realizar inspecciones de cada vehículo, equipo y/o herramienta para un uso seguro de los mismos. Los vehículos, equipos y/o herramientas defectuosas no deben ser utilizados. Autorizaciones de trabajo ADIFSE determinará qué tipos de tarea requerirán una Autorización formal (por escrito). Cuando las tareas a realizar o el área de trabajo presenten riesgos elevados para las personas o las instalaciones existentes, el Contratista además de solicitar las Autorizaciones correspondientes deberá previamente presentar los requerimientos mencionados en este documento (Procedimientos de trabajo seguro, ATS, Plan de izaje, Personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional en Obra, etc.). Una vez obtenida la Autorización de trabajo el contratista tomará todas las medidas preventivas necesarias para neutralizar los riesgos emergentes de las tareas, instruyendo adecuadamente a su personal al respecto. Además de las prevenciones a ser adoptadas en la autorización se deberá especificar si es necesario ó no, el corte de energía ó servicio como ser: líneas de gas, oxígeno, electricidad, combustible, etc. Las Autorizaciones de Trabajo deben estar emitidas antes de iniciar las tareas, y las mismas deberán ser solicitadas por el Contratista a ADIFSE por adelantado. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 34

página 254 de 298

El responsable del trabajo por parte del Contratista deberá recibir dichas Autorizaciones de Trabajo y asegurarse de contar con la misma en el lugar de trabajo. Trabajos con cortes de energías peligrosas En trabajos con cortes de energías peligrosas (Gas, Electricidad, Aire comprimido, agua, energía mecánica, cañería con fluidos, etc.) de los equipos o instalaciones (considerados áreas restringidas), una vez obtenida previamente las Autorizaciones de trabajo correspondientes el Contratista será el responsable de verificar la ausencia de energías peligrosas con personal calificado mediante equipos apropiados y certificados (El contratista se deberá basarse según la legislación vigente y solicitudes de ADIFSE). Para cortes de energía eléctrica el Contratista además de lo mencionado deberá colocar un dispositivo de puesta a tierra de cortocircuito de fase en el sistema. Trabajos sobre vías o próximos a Catenaria y Tercer Riel (Verificación de ausencia de energía/ colocación de barra de cortocircuito). En todos los casos el contratista, además de contar con las autorizaciones correspondientes, cumplir con lo que indica la legislación vigente, el Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO), la N GRH 002 00 (tránsito peatonal, inspección y trabajos a realizar en zona de vías) y procedimientos de la Operadora de la zona Se deberá: En Tercer Riel Referido a la colocación de lámparas de verificación asegurase de que las mismas están aisladas con un material apropiado para el contacto con la persona que las instale, al igual que las barras de cortocircuito. El contratista deberá utilizar además del sistema de lámparas un equipo de medición correspondiente y certificado para la verificación de ausencia de tensión. El contratista deberá asegurar que el personal involucrado este calificado. En Catenaria El contratista deberá contar con un equipo de medición correspondiente y certificado para la verificación de ausencia de tensión. El contratista deberá asegurar que el personal involucrado este calificado. En Ocupación de vía El contratista, además de contar con las autorizaciones correspondientes, cumplir con lo que indica la legislación vigente, el Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO), la N GRH 002 00 (tránsito peatonal, inspección y trabajos a realizar en zona de vías) y procedimientos de la Operadora de la zona respecto a este tema deberá contar con las autorizaciones correspondientes en el frente de trabajo. En todos estos casos mencionados el personal de Supervisión y de Higiene & Seguridad del Contratista deberá estar presente en todo momento durante la realización de las tareas. El supervisor encargado del Contratista previo comienzo de las tareas, deberá cerciorarse de que los puntos detallados anteriormente en este documento hayan sido PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 35

página 255 de 298

satisfechos. Asimismo antes de comenzar las tareas avisará al responsable del área del ADIFSE que se encuentre presente en ese momento. Los Contratistas son responsables de que su personal cumpla con todas las normas de seguridad, tanto de carácter general como específicas del sector donde desarrollen sus trabajos. Para este tipo de tareas todas las partes involucradas (Contratista, ADIFSE, operadora ferroviaria, empresas de suministro, etc.) deberán estar en perfecta coordinación antes de comenzar con las tareas.

Carga Manual El contratista deberá cumplir con lo establecido en la legislación vigente referido a este tema. Los trabajos referidos a este tema se deberán efectuar en lo posible por medios mecánicos y eventualmente a mano para evitar lesiones por esfuerzo muscular del personal, observándose también en las especificaciones de Ingeniería y Calidad del material manipulado (ejemplo como ser en el tendido de cables eléctricos sobre tensión mecánica, radios de curvatura, tratamiento, protecciones, etc.). El contratista deberá presentar un instructivo basado en la legislación vigente referido a cargas manuales, especificando la metodología a utilizar en la obra y los materiales a movilizar, identificando movimientos de materiales con equipos mecánicos y de forma manual, sus riesgos y medidas de control. Tendido de cables para obra

ADIFSE se reserva el derecho de solicitar al contratista aumentar el número de los rodillos utilizados para el tendido de cable por considerarlos insuficientes. A su vez, puede solicitar el reemplazo de los que considere que no se encuentran en buen estado. Los porta bobinas deberán contar con una memoria de cálculo firma por un ingeniero matriculado y ensayo no destructivo (END) de todas sus soldaduras. En los porta bobinas deberán estar indicados de manera visible la carga máxima.

Tendido de Cables en obrador y para el uso de herramientas y equipos

El contratista deberá asegurar que los mismos sean dispuestos de forma aérea para evitar el contacto por roturas, desgaste, tropiezos del personal, contacto de los cables con charcos de agua, etc. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 36

página 256 de 298

Cilindros de gas El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en el transporte, almacenamiento, manipulación y uso de cilindros de gas. Trabajos en Altura El Contratista deberá evaluar todo trabajo en altura ante exposición a caídas y preplanear e instalar sistemas de protección contra caídas, previo a efectuar cualquier trabajo. Los procedimientos y sistemas a instalar, serán conforme lo indiquen las normas legales locales vigentes y las directivas del procedimiento ADIFSE referido a tal tema. Todo trabajador que vaya a desarrollar un trabajo en altura, deberá contar con la autorización correspondiente, el Contratista deberá presentar a ADIFSE un listado del personal abocado a tareas de altura en que se señale que están aptos para desarrollar este tipo de trabajo. Escaleras El Contratista deberá cumplir con las normas legales locales vigentes (Decreto 911/96) y el Procedimiento de ADIFSE referidos a este tema (Procedimiento de Trabajo en Altura ADIFSE). Queda expresamente prohibido el trabajo sobre escaleras, las mismas solo pueden emplearse para ascenso/descenso a lugares. Queda terminantemente prohibido el uso de escaleras de madera. Las mismas deben entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Trabajos sobre plataformas de techos y pasillos Todo personal del Contratista que trabaje o transite sobre una estructura permanente incompleta, en donde exista riesgo de caídas, tal como una apertura en el piso o espacios abiertos en el suelo, deberá usar un sistema de protección ante caídas y debidamente amarrado cuando esté expuesto a una caída de 1,8 m o más y cumplir con el procedimiento de ADIFSE (Procedimiento de Trabajo en Altura ADIFSE).El Contratista de ser necesario deberá acondicionar estas zonas de trabajo para desarrollar las tareas de forma segura basados en la legislación vigente y normas y procedimientos de ADIFSE (Líneas de vida, redes de seguridad, arnés de seguridad, completamiento de barandas, guarda pies, etc.). Línea de vida Todo personal con exposición a caída desde distinto nivel debe estar debidamente amarrado a un punto fijo de anclaje. El punto fijo, es un punto seguro de fijación para Línea de Vida/ Cable / Cuerda de arnés y/o dispositivos de desaceleración. Dicho punto de anclaje deberá poder sostener el peso mínimo de 2.268 kg, por cada persona anclada. El Contratista deberá presentar los cálculos de las líneas de vida llevado a cabo por personal competente antes de comenzar con las tareas. Andamios El Contratista deberá confeccionar y utilizar los andamios conforme la normativa legal local aplicable y los requerimientos de ADIFSE (Procedimiento de Trabajo en Altura PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 37

página 257 de 298

ADIFSE). Los andamios deberán ser de tipo multidireccionales y poseer certificación según normas nacionales o internacionales. Queda totalmente prohibido el empleo de andamios de madera. Todo andamio debe contar con un Check List diario confeccionado por el técnico o responsable de seguridad e higiene de la obra y aplicado por el supervisor a cargo. Cuando el mismo supere la altura de 6 metros debe ser dimensionado en base a memoria de cálculos realizados por un especialista como indica la legislación vigente. A su vez, deben contar con tarjetas diarias de habilitación (color roja

NO UTILIZAR) y (color verde HABILITADO) firmada por un supervisor

calificado en el tema designado previamente de manera formal por el Contratista. Espacios confinados El Contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo a los efectos de poder trabajar en un espacio confinado. Este programa de trabajo incluirá la manera de cómo hacer el trabajo, sus riesgos y medidas de control, qué herramientas se requieren, número de personas y el alcance del trabajo. El Plan de Trabajo deberá considerar la necesidad de rotar al personal durante el desarrollo del trabajo dentro de un espacio confinado, cuando los factores adversos tales como temperatura, niveles de estrés calórico y otras situaciones similares puedan afectar la resistencia física de las personas. En áreas de trabajo tales como tanques, espacios confinados, cámaras subterráneas, etc. se deberá utilizar iluminación de 24 V. Cuando exista riesgo de explosión se utilizará iluminación a prueba de explosión y cualquier tarea que genere ignición no será realizada. Adicionalmente, la existencia o no de oxígeno, gases y vapores tóxicos deberá ser verificada, adoptando las medidas necesarias para trabajar en forma segura. Con el fin de realizar tales verificaciones, el Contratista deberá contar con los equipos de medición adecuados y certificados. El contratista deberá contar con una Unidad de Rescate en Espacios Confinados conformada por tripie (trípode), polea, carabinero, bolsa de transporte, amortiguadores de caídas, arneses de cuerpo entero. El Plan de Trabajo deberá ser preparado previo a la solicitud de la Autorización de trabajo por parte del Inspector de ADIFSE y estará conforme a la normativa legal local aplicable y las normas de ADIFSE. Oxicorte y soldadura Los Contratistas que deban realizar tareas de oxicorte o llama abierta deberán capacitar al personal para tal fin, presentar un listado a ADIFSE del personal autorizado para ello basándose en el entrenamiento y experiencia de los mismos.  Verificación Condiciones de Mangueras, Reguladores, Manómetros y Abrazaderas. 

En todo trabajo de soldadura por resistencia de arco, deben instalarse biombos de material adecuado para proteger a terceras personas, máquinas, equipos, instalaciones, etc.



Las varillas de soldadura deberán ser transportadas en un receptáculo para tal efecto, como también los restos de éstas deberán ser colocadas en receptáculos de desperdicios. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 38

página 258 de 298



Las tensiones de circuito abierto no deberán exceder los 50 voltios. Aquellos equipos de tipo especial que permitan tensiones superiores a 50 o más voltios, deberán estar completamente aislados.



Los dispositivos de desconexión o de reducción de tensión deben funcionar dentro de un límite que no exceda de un segundo después de la interrupción del arco.



Los cables deben tener la sección correspondiente de acuerdo a la magnitud máxima de intensidad de corriente que se pueda emplear. Además deberán tener un aislamiento de alta calidad y alta resistencia a daños mecánicos. Estos deberán mantenerse ordenados evitando ser atropellados, golpeados, etc.



Los porta-electrodos deben contar con una excelente aislación y su diseño debe estar de acuerdo con la intensidad de corriente máxima a emplear.



La mordaza o prensa de tierra del circuito, debe ser mecánicamente fuerte y tener la capacidad eléctrica adecuada.



El visor de vidrio-filtro debe ser del tipo bisagra, para permitir usar el vidrio incoloro de seguridad, que se encuentra bajo éste, con el objeto de realizar observaciones de la soldadura o limpieza, sin ser necesario retirarse



Cuando se utilicen pulmones de distribución de gas, los mismos deberán ser construidos de materiales normalizados.



En todo trabajo de soldadura por resistencia de arco, deben instalarse biombos de material adecuado para proteger a terceras personas, máquinas, equipos, instalaciones, etc.



Las varillas de soldadura deberán ser transportadas en un receptáculo para tal efecto, como también los restos de éstas deberán ser colocadas en receptáculos de desperdicios.



Las tensiones de circuito abierto no deberán exceder los 50 voltios. Aquellos equipos de tipo especial que permitan tensiones superiores a 50 o más voltios, deberán estar completamente aislados.



Los dispositivos de desconexión o de reducción de tensión deben funcionar dentro de un límite que no exceda de un segundo después de la interrupción del arco.



Los cables deben tener la sección correspondiente de acuerdo a la magnitud máxima de intensidad de corriente que se pueda emplear. Además deberán

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 39

página 259 de 298

tener un aislamiento de alta calidad y alta resistencia a daños mecánicos. Estos deberán mantenerse ordenados evitando ser atropellados, golpeados, etc. 

Los porta-electrodos deben contar con una excelente aislación y su diseño debe estar de acuerdo con la intensidad de corriente máxima a emplear.



La mordaza o prensa de tierra del circuito, debe ser mecánicamente fuerte y tener la capacidad eléctrica adecuada.



El visor de vidrio-filtro debe ser del tipo bisagra, para permitir usar el vidrio incoloro de seguridad, que se encuentra bajo éste, con el objeto de realizar observaciones de la soldadura o limpieza, sin ser necesario retirarse. Soldadura.



En todo trabajo de soldadura por resistencia de arco, deben instalarse biombos de material adecuado para proteger a terceras personas, máquinas, equipos, instalaciones, etc.



Las varillas de soldadura deberán ser transportadas en un receptáculo para tal efecto, como también los restos de éstas deberán ser colocadas en receptáculos de desperdicios.



Los cables deben tener la sección correspondiente de acuerdo a la magnitud máxima de intensidad de corriente que se pueda emplear. Además deberán tener un aislamiento de alta calidad y alta resistencia a daños mecánicos. Estos deberán mantenerse ordenados evitando ser atropellados, golpeados, etc.



Los porta-electrodos deben contar con una excelente aislación y su diseño debe estar de acuerdo con la intensidad de corriente máxima a emplear.



La mordaza o prensa de tierra del circuito, debe ser mecánicamente fuerte y tener la capacidad eléctrica adecuada.



El visor de vidrio-filtro debe ser del tipo bisagra, para permitir usar el vidrio incoloro de seguridad, que se encuentra bajo éste, con el objeto de realizar observaciones de la soldadura o limpieza, sin ser necesario retirarse

Estos equipos deberán entrar en el programa de herramientas del Contratista.

inspección de equipos y

Excavación y zanjeo Cuando el Contratista deba ejecutar estas tareas deberá cumplir con las normas legales locales vigentes y normas del procedimiento de ADIFSE. El Contratista deberá tomar consideración basados en planos y especificaciones de Ingeniería en cuanto a tipos de suelo, profundidades, taludes, característica y dimensiones de las excavaciones/ zanjas. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 40

página 260 de 298

El contratista deberá utilizar sistemas de Georadar para la detección de posibles interferencias. Uso de herramientas manuales Las herramientas deberán ser utilizadas para realizar el trabajo específico para el cual fueron diseñadas. Las mismas deben entrar en el programa de revisión propuesto por la Contratista y aprobado por ADIFSE. Estas herramientas deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Gammagrafía / Radiografía o cualquier actividad de END (Ensayo No Destructivo) o de medición con radiaciones ionizantes. Previamente al comienzo de sus actividades, el Contratista deberá entregar para su aprobación su Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental aplicable a la Obra y el procedimiento de seguridad específico a aplicar durante el desarrollo de las tareas. Este programa deberá ser aprobado por ADIFSE antes del comienzo de los trabajos. El programa deberá asegurar que:  Cualquier fuente radioactiva será utilizada con la previa aprobación de ADIFSE. 

Se cumpla con toda la legislación aplicable vigente y relacionada al transporte, manipulación, uso y almacenamiento de fuentes radioactivas.



Las personas que estén involucradas en este tipo de trabajos, deberán tener habilitación, certificación y entrenamiento al día. El Contratistas deberá además cumplir con las normas legales locales en la materia y presentar toda la documentación relacionada a ADIFSE. Uso del martillo neumático El Contratista deberá efectuará una revisión e inspección minuciosa de todos los elementos componentes del equipo, en forma previa a su utilización. El personal que utilice este equipo deberá estar debidamente entrenado. Los compresores que se utilicen para este equipo deberán estar certificados según la legislación vigente. Las mangueras en sus acoples deberán contar con sistema anti-látigo. Estos equipos deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Aparatos sometidos a presión. En los aparatos que puedan desarrollar presión interna, el Contratista fijará instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación que señalen los dispositivos de seguridad en forma bien visible y las prescripciones para ejecutar las maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por ser riesgosas e indiquen las que hayan de observarse en caso de riesgo o avería. Estas prescripciones se adaptarán a las instrucciones específicas que hubiera señalado el constructor del aparato y a lo que indique la legislación vigente. Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos aparatos, deberán estar instruidos y adiestrados previamente por la Contratista, quien no autorizará PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 41

página 261 de 298

su trabajo hasta que éstos puntos mencionados no se encuentren debidamente cumplidos. Estos equipos deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Uso de amoladora eléctrica portátil El Contratista deberá efectuará una revisión e inspección minuciosa controlando el estado de la amoladora, cable, ficha, protector de disco, empuñadura, carcaza, y se capacitará al personal. Las mismas deben entrar en el programa de revisión propuesto por la Contratista y aprobado por ADIFSE. Operaciones de arenado / Hidro-arenado Para el trabajo deberá cumplirse con las normas legales locales aplicables. Selección del Sitio 

Los sitios y áreas de arenado deberán estar ubicados en un lugar en donde las partículas de aire contaminadas no expongan al personal a estos contaminantes, y si no es posible, retirar al personal y equipos que estén expuestos.



La operación de arenado hecha dentro de áreas donde el personal pueda estar expuesto a contaminantes generados por el arenado, deberán estar encerradas.



El personal que ejecuta labores de pintado, movimiento de estructuras / equipos o ejecutando cualquier otro trabajo en áreas de arenado, deberán estar provistos con protección respiratoria suficiente para evitar cualquier exposición a contaminantes generados por las operaciones de arenado al igual que cualquier humo o tóxicos.

Requisitos Generales 

Sólo personal calificado deberá realizar tareas de arenado y actividades similares.



El personal que opera las boquillas, mangueras y accesorios para arenado, deberá estar entrenado en el uso de equipo de protección personal respiratorio.



Los trabajadores que ayudan a las operaciones de arenado, que están en las inmediaciones en donde el trabajo se ejecuta o están expuestos a contaminantes suspendidos en el aire deben hacer uso de equipo de protección personal adecuado para el riesgo potencial a que se exponen. Este equipo deberá ser el mismo que el requerido para las operaciones de arenado.



Las personas que realicen trabajos con elementos abrasivos deberán tener certificación médica de poder hacer uso de protección respiratoria.



Los lugares en donde se ejecuten tareas de arenado, deberán estar aislados para prevenir la exposición general de contaminantes a otros trabajadores PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 42

página 262 de 298

de la Obra y a la población en general. La aislación deberá ser hecha mediante barreras y letreros. 

Los operadores de equipos o vehículos que ingresen al área de arenado, deberán estar dotados y deberán usar protección a la vista (antiparras) para prevenir la entrada de cuerpos extraños en los ojos y usar un respirador de dos vías con cartucho para polvos y sólidos.



Los caminos que atraviesen el área, deberán estar con barreras y señalizados con letreros de advertencias que prevengan a los conductores y pasajeros de las operaciones de arenado y del riesgo a que se exponen al ingresar sin protección alguna.



Las operaciones de arenado deberán estar aisladas de otras actividades de construcción.

Equipo de Protección Personal 

Los respiradores de líneas de aire del tipo flujo continuo con un capuchón para cubrir la cabeza (casco de protección), cuello, hombros y pecho deberá ser usado por las personas que ejecuten las tareas de arenado. El capuchón, el conjunto de línea de aire y el suministro de aire deberán reunir las siguientes condiciones:



La equipo de aire que provee aire fresco al capuchón de arenado, deberá contar con un purificador de aire y filtro para retener aceite, agua y cualquier otra materia orgánica contaminante que pueda haber sido descargada por el compresor.



El equipo de aire debe tener un regulador de presión el cual disponga de un manómetro, si la presión de entrega del compresor es superior a 25 psi.



Válvula de alivio de presión, si el regulador de presión llega a fallar.



Los visores del capuchón deberán ser hechos de vidrios de seguridad resistente al impacto o plásticos cubiertos por una malla metálica.



Los compresores usados para abastecer de aire a un respirador de línea de aire, deberá ser ubicado lejos del área de arenado y potenciales fuentes de contaminación. Los compresores deberán tener un indicador de alta temperatura ubicado en el panel de control del propio compresor y un regulador de la presión de aire.



Los recipientes acumuladores de aire deberán estar codificados y dispondrán de una válvula de drenaje y válvula de alivio de presión.



Deberán usarse guantes.



La ropa que use el operador del equipo deberá estar confeccionada de fibra resistente a la acción abrasiva de partículas a velocidad.



La boquilla de descarga de arena, nunca deberá ser apuntada hacia alguna persona.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 43

página 263 de 298



La persona responsable por llenar el Balde / Tanque de arena, deberá usar un respirador de dos vías, doble cartucho adecuado para filtrar contaminantes del aire.



Las personas que realicen trabajos de pintado y otras actividades auxiliares deberán ubicarse en sentido contrario a la dirección del viento, en relación a las operaciones de arenado y deberán usar equipo de protección respiratoria apropiado. Estos equipos deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista

Equipos e instalaciones eléctricas Todos los materiales y equipos utilizados en instalaciones eléctricas temporales deben cumplir con las normas y legislación vigente local. El Contratista deberá asegurarse que todos aquellos enchufes tengan una puesta a tierra para protección personal. El tipo de conexión deberá ser de tipo industrial quedando prohibido el uso de fichas eléctricas domésticas. Todos los equipos con provisión de energía deberán contar con su correspondiente llave de corte individual dentro del alcance del operador. El uso en tableros de protecciones diferenciales es primordial para mayor seguridad de las personas. El uso de equipos eléctricos sin puesta a tierra no será admitido, excepto que estén provistos de doble aislamiento (de fábrica estandarizado y certificado). Los empalmes, conexiones, derivaciones, etc. serán realizados con elementos adecuados para tal fin, mientras que los cables deberán ser adecuados para resistir las inclemencias del tiempo y tendrán una sección adaptada a la intensidad de corriente a utilizar. El sistema eléctrico y sus distribuciones deberán mantenerse ordenados, y aquellos cables que crucen áreas de tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser protegidos. El contratista deberá presentar cálculo de memoria eléctrica y protocolo de medición de PAT (Puesta a Tierra RES. 900/15 SRT) de obradores, con valores que cumplan con normas y la legislación vigente. La documentación mencionada deberá estar firmada por un ingeniero matriculado. Todos los paneles o tableros y las salas de tableros deberán estar libres de herramientas, ropas, trapos u otros materiales extraños. Deberán contar además con la correspondiente señalización “RIESGO ELECTRICO”. Todos los tableros de distribución principales y seccionales deberán poseer el símbolo de "riesgo eléctrico" y deberá identificarse como "tablero principal", "tablero seccional 2", etc. Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, además de rigidez mecánica, características de noinflamabilidad, no-higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas. Su grado de protección mínimo no será inferior a IP54. En las caras frontales de los mismos sólo se podrán instalar los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el exterior, como tomacorrientes estancos. Los interruptores termomagnéticos y la protección diferencial deberá instalarse con tapa protectora o en el interior de los tableros provistos de contratapa. Se prohíbe hacer o utilizar cables de extensión con conexión macho en cada extremo. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 44

página 264 de 298

Todos los equipos eléctricos, tales como motores, generadores, conductores, tableros, transformadores o herramientas portátiles deberán ser debidamente conectados a tierra al instalarse. El Contratista deberá presentar de manera formal a ADIFSE de qué manera se proveerá de suministros (electricidad, agua, gas, cloacas, etc.). Estos equipos deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Equipos mecánicos El Contratista deberá asegurar que todos lo equipos mecánicos sean mantenidos en buenas condiciones. Todas las partes móviles de cualquier equipo deben estar protegidas en forma segura, para prevenir el acceso de personas que se encuentren trabajando o pasando por el área a estas partes. Estos equipos deberán entrar en el programa de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Protecciones mecánicas: Todas las herramientas utilizadas en el lugar de trabajo deberán tener su correspondiente protección mecánica, tales como protecciones de amoladoras, arrestallamas en equipos de oxiacetileno, etc. Cuando una protección deba ser retirada de un equipo para reparación, deberá ser repuesta inmediatamente luego de finalizada la reparación. El equipo deberá ser inspeccionado periódicamente para conocer sus condiciones, así como también se deberá realizar un chequeo operativo diario.

Operaciones en Instalaciones El Contratista deberá asegurar que todo su personal o el de sus Contratistas, no abra ni cierre ninguna válvula, ni opere ningún switch eléctrico o cualquier otro equipo dentro de las instalaciones de ADIFSE sin la previa autorización de ADIFSE. Ninguna persona del Contratista podrá operar o utilizar las instalaciones, herramientas y equipos que no sean propias, sin la debida autorización y las correspondientes directivas del representante del ADIFSE. Áreas de acceso restringido El personal del Contratista no podrán ingresar sin autorización a ciertas áreas de acceso restringido tales como:  Áreas donde tengan lugar las operaciones de las Operadoras Ferroviarias. 

Tableros eléctricos.



Área de transformadores.



Subestaciones eléctricas.



Área de catenarias.



Áreas de tercer riel.



Área de bombas.



Talleres Ferroviarios PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 45

página 265 de 298



Estaciones ferroviarias



Planta de combustibles.



Area de tanques de combustible.



Áreas de circulación de formaciones ferroviarias.



Todo otro lugar que presente riesgos para las personas, para terceras partes o las instalaciones.



Etc. Orden y limpieza

El Contratista será responsable de monitorear el Orden y la Limpieza como parte de sus tareas rutinarias y de iniciar las acciones para la mejora de cualquier peligro identificado, realizando un seguimiento. Todo el personal del Contratista será responsable por mantener su propia área de trabajo limpia, y contribuir a mantener un alto grado de limpieza en los las zonas de trabajo y obradores. El suelo deberá ser mantenido libre de objetos y sustancias que puedan causar caídas, resbalones o tropiezos. Las sendas, escaleras, salidas de emergencia y corredores deberán ser mantenidos libres de objetos para asegurar el libre paso de las personas. No se abandonarán maderas con clavos proyectados. Se retirarán los andamios, escaleras, maquinarias, materiales sobrantes y equipos que no estén siendo utilizados. Los equipos y herramientas deberán ser depositados en lugares donde no afecten la normal circulación de las personas y los vehículos, ni tampoco obstruyan el acceso a los equipos de lucha contra el fuego y equipos de primeros auxilios. Contenedores, cajas, herramientas, equipos y materiales serán almacenados de manera de prevenir la caída de objetos. Todos los elementos peligrosos, incluidos materiales combustibles y líquidos inflamables, deberán ser almacenados en condiciones estándar y adecuadamente identificados. Áreas de trabajo, obradores y talleres deberán ser limpiados diariamente. Los materiales recibidos deberán ser almacenados rápidamente y no deberán ser abandonados obstruyendo pasillos o áreas de paso. Los residuos deberán ser dispuestos en contenedores apropiados, respetando el código de colores establecido. Las maquinarias, equipos y herramientas deberán ser mantenidos limpios y en adecuadas condiciones de uso. Los derrames deberán ser limpiados inmediatamente para evitar accidentes. Elementos de Izaje El contratista deberá presentar un Programa de Gestión de elementos de izaje y la presentación formal escrita del responsable del control del Programa (personal calificado), el programa será revisionado para la aprobación por ADIFSE. La gestión y uso de los elementos de izaje deberá realizarse conforme lo definido en el Procedimiento de ADIFSE. El Contratista deberá inspeccionar los accesorios de izaje antes de cada uso y las veces que sea necesario durante las operaciones, para verificar que se encuentren en buen estado y seguros. El contratista deberá presentar a requerimiento de ADIFSE copia de los certificados de cada uno de los elementos / accesorios, equipos y operadores de Izaje. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 46

página 266 de 298

En todas las maniobras de izaje el Contratista deberá realizar un “Plan de izaje” (Critico o estándar como indica el procedimiento de ADIFSE).En los izajes categorizados como “izaje crítico” el Contratista deberá además del plan evaluar y confeccionar un Procedimiento de Trabajo Seguro (documento detallado en este documento). Comedores El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente, estableciendo áreas adecuadas para comer, las que deberán mantenerse siempre limpias. Asimismo, deberán colocarse contenedores apropiados para la evacuación de los restos de comida y envases. Manejo de productos químicos. Todo Contratista deberá contar de manera física y en el lugar de trabajo las Hojas de Seguridad en idioma español, de todo producto que utilice en la obra conforme lo establece la directiva. Previo al almacenamiento de productos químicos el Contratista deberá contar con la Autorización formal del Inspector de ADIFSE. Los productos químicos deberán estar almacenados en recintos acondicionados con las medidas de higiene, seguridad y cuidado del Medio Ambiente que especifíquenlas Hojas de y la legislación vigente. Control de ruido, iluminación y emisiones El Contratista deberá analizará el área/ elemento/ caso y deberá dar cumplimiento según normativa y legislación vigente. Instalaciones sanitarias Para satisfacer las necesidades sanitarias de los obradores el Contratistas deberán utilizarse baños químicos o habitáculos sanitarios Los mismo deberán cumplir con los requerimientos en materia de Higiene y Medio ambiente según la legislación vigente. Utilización de agua El Contratista deberá proveer de agua potable al personal de obra y contar con los estudios correspondientes según la legislación vigente (ADIFSE podrá solicitar dichos documentos). Transporte de combustibles El transporte de combustible del Contratista deberá contar con las habilitaciones y certificaciones correspondientes a las normativas y legislación vigente. Todos los conductores de vehículos recibirán una capacitación en prevención. Los vehículos utilizados para el transporte de combustibles deberán entrar en el plan de inspección de equipos y herramientas del Contratista. Operaciones con Hidrolavadoras El personal del Contratista deberá estar entrenado para el uso de estos equipos y deberán entrar en el plan de inspección de equipos y herramientas del Contratista. El Contratista debe asegurar que:  No se utilice la hidrolavadora con líquidos inflamables. 

No dirijan el chorro de agua contra personas, animales, la misma hidrolavadora, ni a componentes o instalaciones eléctricas.



Personas sin preparación No operen el equipo.



Si llueve, no opere la hidrolavadora al aire libre.



No usen ropa suelta, joyas o accesorios que puedan quedar atrapados, durante el arranque u operación de la hidrolavadora.



Nunca toquen el enchufe de corriente con las manos húmedas.



No utilice el equipo si su cable eléctrico está dañado.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 47

página 267 de 298



En el caso de las hidrolavadoras con motor de gasolina, deben ser operadas únicamente al aire libre donde existe la suficiente ventilación, ya que los gases que emite contienen gas de monóxido de carbono que al ser inhalados en altas concentraciones pueden causar la muerte.



Por ningún motivo puedan ser expuestas las partes del cuerpo a la corriente de agua en alta presión.



Siempre usen elementos de protección personal cuando utilice este equipo o cuando se aproxime a un lugar donde se esté operando el equipo.



Antes de encender la hidrolavadora y cuando la opere, sostenga firmemente la lanza y la pistola.



Nunca operen el equipo con valores de presión superior a su ajuste y rango( utilizar recomendaciones del Fabricante)



Nunca muevan la hidrolavadora jalando de las mangueras o cables.



Nunca fijen la pistola en la posición de “abierto” (el gatillo accionado).



Siempre revisen la manguera de alta presión en busca de daños y roturas, nunca podrán ser reparadas, deben ser reemplazadas inmediatamente por una idéntica.



Es sistema de acoples de las mangueras sea seguro para evitar accidentes por desacoples o roturas.

Requerimientos de Salud Ocupacional Los requerimientos detallados a continuación son de carácter básico y general, pero no liberan al Contratista del cumplimiento de las normas legales de acuerdo a la localidad en que se desarrollan los trabajos y otros requerimientos / estándares que no están incluidos en esta sección: Exámenes Médicos de Salud Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones establecidas por la legislación vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados de acuerdo a los estándares de los distintos tipos de exámenes médicos. Respecto a los exámenes Médicos de Salud la Empresa Contratista, debe garantizar que se dé cumplimiento a las exigencias que impone la Ley. El Servicio Médico de ADIFSE podrá auditar los Exámenes Médicos de Salud del Contratista. El Contratista deberá presentar fotocopia de los Aptos médicos del personal y un listado con nombre y apellido, N° DNI, puesto y categoría del personal (La planilla deberá estar firmada por el Jefe de obra y Responsable de Seguridad e Higiene del Contratista). El personal abocado a mandos medios (Ej: jefes, inspectores, supervisores, capataces, etc.) además de lo exigido en la legislación vigente deberán contar con un estudio Psicotécnico aprobado. Atenciones médicas/ Emergencias El servicio médico del Contratista deberá estar basado en la legislación vigente. También y a los efectos de brindar adecuadamente asistencia médica ante una emergencia en zonas de trabajo, en todas aquellas áreas o trabajos que se definan como riesgosas, en campamentos, obradores, etc. ADIFSE podrá solicitar al Contratista un servicio médico en obra. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 48

página 268 de 298



El Contratista deberá realizar simulacros de emergencias para la evaluación de respuestas, comportamientos, imprevistos, oportunidad de mejoras, etc.



El tratamiento de emergencia, a nivel de primeros auxilios, y el servicio de ambulancia. (Servicio de área protegida) en caso de lesiones provocadas por accidentes ocurridos dentro de establecimientos de ADIF S.E o fuera de ellos trabajando a nombre de ADIFSE actuará por cuenta, orden y responsabilidad del Contratista. El Contratista deberá ante todo solicitar a la empresa prestadora del servicio de área protegida, la certificación de habilitación correspondiente a nivel Provincial.



como servicio único o complementario el de una empresa de ambulancias para brindar asistencia y traslados a enfermos o accidentados bajo la modalidad de Área Protegida,



Control y almacenamiento de Suero antiofídico en obra



Convenio con Hospitales/Clínicas cercanos



El plan de emergencia tiene que definir con detalles las medidas de evacuación primaria y los centros de derivaciones para casos de alta complejidad



Se tiene que presentar un listado a forma de Declaración Jurada del apto medico de todo el personal vinculado a obra



Tiene que haber disponibilidad de un Botiquín de Primeros auxilios con personal entrenado por frente de obra.

Será responsabilidad del Contratista implementar las acciones y prácticas necesarias para la inmediata atención y tratamiento médico de las lesiones de su personal por accidentes sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo desarrollado en el marco del servicio contratado. El tratamiento de emergencia en caso de lesiones provocadas por accidentes ocurridos en el marco del servicio contratado, actuará por cuenta, orden y responsabilidad del Contratista. El contratista deberá garantizar una pronta respuesta ante una emergencia indistintamente de la zona en donde se desarrollen las tareas (el contratista deberá contar con Servicio de área protegida). Saneamiento básico Existirán locales sanitarios en conformidad con los estándares establecidos de las disposiciones legales vigentes. Drogas y alcohol ADIFSE establece una normativa sobre el consumo de drogas y alcohol con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, a fin de proteger a las personas. Está prohibido el consumo, posesión y venta de bebidas alcohólicas y drogas en los lugares de trabajo, obradores y campamentos. Está prohibido ingresar al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o Drogas aun cuando la persona no se encuentre en estado de embriaguez. Referencias 

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. decreto 351/79. – decreto 911/96.



Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 49

página 269 de 298



Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.



Ley Nacional de Transito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95.



Decreto Reglamentario N° 351/79.



Decreto N° 1338/96.



Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construcción”.



Decreto Reglamentario 170/96.



Resolución 295/03.



Resolución. 51/97 S.R.T.



Resolución 299/11 S.R.T.



Resolución 231/96 S.R.T.



Resolución 051/97 S.R.T.



Resolución 035/98 S.R.T.



Resolución 319/99 S.R.T.



Resolución 503/14 S.R.T.



Resolución 550/11S.R.T.



Resolución 7/81 SETOP



RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.



Procedimientos, normas y Políticas de ADIFSE.



Leyes municipales.

Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que sea más exigen

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 50

página 270 de 298

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 2 página 271 de 298

7.7. ANEXO VII.-FORMULARIOS Y PLANILLAS [FORMULARIO ART. 19.1 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Índice de la Presentación. Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras a fin de acompañar Índice de la Presentación. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE PARA CALIFICAR EN LOS PROCESOS LICITATORIOS

La correcta presentación por parte del Oferente de la documentación y la información en ella contenida que a continuación se detalla es condición necesaria para que la oferta resulte admisible. SOBRE UNICO DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA.

FOJAS

19.1. Índice de la Presentación. 19.2. Solicitud de Admisión: 19.3. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada 19.4. Aceptación de los términos de la Licitación 19.5. Garantía de Oferta. Monto de la Garantía de Oferta a valor indicado en el PCP. 19.6. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación. 19.7. Recibo de Adquisición de Pliegos. 19.8. Visita al emplazamiento. 19.9. Declaración Jurada de Compre Argentino. 19.10. Declaración sobre litigios pendientes. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 1 página 272 de 298

19.11.2. Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social. Inscripción del acta constitutiva y estatuto o contrato social en el Registro u Órgano controlador correspondiente Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de asamblea por designación de autoridades Inscripción del acta de asamblea en el Registro u Órgano controlador correspondiente Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de directorio con la distribución de los cargos correspondientes Inscripción del acta de directorio con la distribución de los cargos en el Registro u Órgano controlador correspondiente Acompaña poderes conforme lo solicitado en el art. 19.2.b) del PBC

19.11.3. UTE O UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS Compromiso de constitución de Consorcio o UTE señalando específicamente la participación de cada uno de los integrantes de la UTE Nombre completo y DNI del Representante de la UTE Proyecto de Acta constitutiva y Estatuto propuesto para UTE en formación donde se establezca que los integrantes de la UTE asumen ante el Comitente la responsabilidad solidaria e ilimitada por toda o cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta Domicilio que se constituye en CABA

SOBRE UNICO

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

FOJAS

19.12. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial 19.13. Líneas de Crédito afectadas a la obra. 19.14. Referencias bancarias y comerciales. 36.1. "Certificado Fiscal para Contratar"

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA. 19.15. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a valor indicado en el PCP. 19.16. Obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los últimos xx (xx) años conforme se exige en la documentación licitatoria. Experiencia en obras Naturaleza y Magnitud similar en los últimos xx (xx) años: conforme se exige en la documentación licitatoria Experiencia en obras de Naturaleza y Complejidad similar en los últimos xx (xx) años: Sección " datos del Llamado del PCP -

19.17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. 19.18. Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP conforme se exige en la documentación licitatoria

19.19. Representante Técnico. Nominación. Aceptación. Antecedentes. Matrícula. El Representante Técnico propuesto deberá contar con una experiencia mínima de: conforme se exige en la documentación licitatoria. 19.20. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes. Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestión de la obra, nominando al personal clave y acompañando esa nominación con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participación del personal de que se trata. El PCP podrá indicar un listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 2 página 273 de 298

19.21. Equipamiento Propuesto. Compromisos. Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecución de la obra, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año, potencia y localización actual; en los casos que corresponda. 19.22. Materiales e Insumos. Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá acreditar a satisfacción de ADIF la oportuna disponibilidad de materiales o insumos críticos necesarios para la obra o de equipamiento a instalar como parte del contrato. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA. 19.23. Plan de Trabajos. 19.24. Curva de Inversión. 19.25. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta.

FIRMA Y ACLARACIÓN

La correcta presentación por parte del Oferente de la documentación y la información en ella contenida que a continuación se detalla es condición necesaria para que la oferta resulte admisible. SOBRE UNICO - OFERTA ECONOMICA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA.

FOJAS

19.26. Oferta Económica. 19.27. Planilla de Cotización de la Oferta. 19.28. Análisis de Precios.

FIRMA Y ACLARACIÓN

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 3 página 274 de 298

[FORMULARIO ART. 19.2 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Solicitud de Admisión. Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto este Oferente hace saber que: a) La Licitación a la cual nos presentamos es la Licitación … para la … b) El Representante Legal (y/o apoderado) de la empresa … es el Señor … DNI … En su caso, se acompaña copia certificada y/o legalizada del poder con facultades suficientes para la presentación de la presente oferta. c) A efectos de la Licitación constituimos domicilio en la calle … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono …, Correo electrónico … [Sólo Para el caso de Consorcio o UTE] d) La participación de los integrantes de la UTE es … % la empresa … y … % la empresa …. Cada uno de los integrantes de la UTE declaramos expresamente que asumimos la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Comitente por toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la Oferta, de la aceptación de la Adjudicación y de la firma del Contrato. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 4 página 275 de 298

[FORMULARIO ART. 19.3 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Declaración de veracidad y exactitud de la Información presentada. Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto este Oferente declara que: 1) Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten carácter de declaración jurada. 2) Que esta parte se compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que así lo ameriten. 3) Que la Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o auditorías. 4) ADIF podrá solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre la solvencia, uso de créditos y grado de cumplimento. Finalmente, este Oferente acepta que toda falsedad comprobada implicará la descalificación del Oferente sin más trámite. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 5 página 276 de 298

[FORMULARIO ART. 19.4 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Aceptación de los términos de la Licitación Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de esta Licitación Pública y de los demás términos del PBC, PCP, PET y sus circulares aclaratorias. Por tal motivo, esta parte renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitación, durante la ejecución del Contrato o a la finalización del mismo. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 6 página 277 de 298

[FORMULARIO ART. 19.6 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10° del PBC, el cual se transcribe a continuación: Articulo Nº 10: Inhabilitados para la presentación. No podrán concurrir como proponentes: a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, provincial y/o Municipal. d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. [FIRMA Y ACLARACIÓN] PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 7 página 278 de 298

[FORMULARIO ART. 19.8 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Visita al emplazamiento Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que procedió a visitar el lugar del emplazamiento de la obra y se relevó información en el ámbito local sobre recursos, materiales, regulaciones, etcétera; todo lo cual permite aseverar que la empresa se encuentra en condiciones de realizar la obra de conformidad con las exigencias de la documentación licitatoria. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 8 página 279 de 298

[FORMULARIO ART. 19.9 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF:

Declaración

jurada

de

compre

argentino Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al Artículo N° 19.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que contempla en su propuesta el sometimiento de la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino y sus normas complementarias. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 9 página 280 de 298

[FORMULARIO ART. 19.10 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF:

Declaración

sobre

litigios

pendientes Licitación Pública

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. [Opción 1] a) Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no mantiene juicios pendientes con ADIF, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del estado, ya sea como actor o como demandado. [Opción 2] a) Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee los siguientes litigios pendientes: Carátula

Tribunal

Actor

Demandado

Objeto

Monto

Incidencia sobre activos totales

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 10 página 281 de 298

[FORMULARIO ART. 19.11.2 PBC]

Administración y Representación

Estatuto Social

Requisito

Información requerida

Denominación y Razón Social (CUIT)

[Indicar el nombre de la Sociedad, el tipo social y la Clave Única de Identificación Tributaria]

Lugar y Fecha de la Constitución. Funcionario Autorizante. Duración de la Sociedad.

[Indicar lugar y fecha de la constitución de la Sociedad, detallando el funcionario autorizante (Escribano, Juez, etc.). Mencionar cuál es el plazo de duración de la Sociedad y a partir de qué fecha.]

Inscripción en Registro Público de Comercio Provincial (N° y fecha)

[Indicar fecha y lugar de la inscripción, con expresa mención del Tomo y Folio de la Inscripción.]

Domicilio Real

[Indicar el domicilio real de la Sociedad, sin perjuicio del domicilio especial que deberán constituir en la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Licitación Pública.]

Modificación Estatuto Social. Última Inscripción en Registro Público de Comercio (N° y fecha)

[En caso que hayan existido modificaciones, transcribir fecha y lugar de la inscripción, con mención del Tomo y Folio de la Inscripción.]

Objeto

[Transcribir cláusula pertinente donde surge que el Objeto Social incluye la realización de las tareas objeto de la Licitación Pública.]

Administración y Representación Legal (Conformación y Período de Ejercicio)

[Indicar –en su caso- la conformación del Órgano de Administración y Representación de la Sociedad. Número de Directores, nombres y apellidos, DNI y plazo de ejercicio de los cargos.]

Representante Legal

[Indicar Nombre, apellido, DNI y plazo de ejercicio del cargo.]

Asamblea por designación autoridades (Inscripción Art. 60)

de

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Asamblea por designación de autoridades y fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos de la Ley Nº 19.550.]

Directorio por aceptación de cargos (Inscripción Art. 60)

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Directorio por aceptación de cargos y fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos del art. 60 de la Ley Nº 19.550.]

Poder para suscribir la Oferta

[Indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir la Oferta, con expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.]

Poder para celebrar el Contrato

[En su caso, indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir el Contrato, con expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.]

Observaciones

[Indicar cualquier información que pudiera ser relevante respecto del Estatuto Social, personería, administración, etc.]

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a estatutos sociales, actas de asamblea y directorio, etcétera).

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 11 página 282 de 298

[FORMULARIO ART. 19.11.3 PBC]

Requisito

Información requerida

Compromiso de constitución de UTE o Consorcio.

[Indicar fecha y lugar del Compromiso de Constitución de la UTE, con los porcentajes de participación de cada una de las partes.]

Unificación de personería en uno o varios representantes comunes.

[Indicar nombre, apellido y DNI del/de los representante/representantes comunes, mencionado el instrumento del cual surge dicha representación común.]

Proyecto de Acta constitutiva y Estatuto propuesto para la UTE o Consorcio.

[Transcribir Cláusula del proyecto de UTE o Consorcio en virtud de la cual los Partes asumen ante ADIF la responsabilidad solidaria e ilimitada por toda o cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la oferta.]

Observaciones

[Indicar cualquier información adicional que pudiera ser relevante.]

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a poderes, cartas compromiso, etcétera).

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 12 página 283 de 298

[FORMULARIO ART. 19.12 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF:

Estados

Contables

y

situación

patrimonial. Licitación Pública

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. [Para Sociedades Comerciales] Al respecto le informo que he acompañado en la oferta los dos últimos balances cerrados, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Balance Cerrado al …………………. Certificado el día …………………..



Balance Cerrado al…………………… Certificado el día…………………….

[Para Personas Físicas] Al respecto le informo que he acompañado en la oferta el Estado de Situación Patrimonial de los dos últimos años confeccionado de acuerdo a las normas contables vigentes y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

E.S.P. al..…………………. Certificado el día…………………….



E.S.P. al…………………… Certificado el día……………………. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 13 página 284 de 298

[FORMULARIO ART. 19.13 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Líneas de Crédito afectadas a la Obra. Licitación Pública

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. El Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que cuenta con las siguientes Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y/o que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecución de obra: 1. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 2. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 3. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 4. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 5. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 6. Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. [Adjunto Cartas y Líneas de Crédito detalladas] [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 14 página 285 de 298

[FORMULARIO ART. 19.14 PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Referencias bancarias y comerciales Licitación Pública

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto le informo en carácter de declaración jurada las principales referencias bancarias y comerciales: Denominación

Tel

Dirección

N° Cuenta (*)

(*) Solo para referencias bancarias

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 15 página 286 de 298

[FORMULARIO ART. 20.1 g) 2) y g) 3) PBC] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Índices de Solvencias. Patrimonio neto. Activos Líquidos. Licitación Pública

Me dirijo a usted en relación al artículo 20.1 g) 2) y 3) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en carácter de declaración jurada los valores que surgen de los dos últimos Estados Contables anuales, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Balance Total Activo Corriente

Cerrado el…

Cerrado el…

Total Activo No Corriente Total Activo Total Pasivo Corriente Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto Índice de Liquidez (Activo Cte./Pasivo Cte.) Índice de Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) Activos Líquidos (Activo Cte. – Pasivo Cte.) * La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a Balances, etcétera).

[FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 16 página 287 de 298

[FORMULARIO ART. 36º Y 37º PBC - PARA EL ADJUDICATARIO] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: Firma de Contrato Licitación Pública

En mi carácter de adjudicatario de la Licitación Pública acompaño dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la Adjudicación, la documentación para la firma del contrato solicitada en los artículos 36 y 37 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras y los Pliegos de Condiciones Particulares que rigieron el llamado a saber:  Nombre y Apellido del Firmante, carácter de la representación invocada y copia del Documento Nacional de Identidad.  Copia autenticada por Escribano Público de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes para celebrar el Contrato. [Podrá ser suplido indicando concretamente el folio de la oferta del cual surja la acreditación de la personería.]  Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General Nº 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS..  Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).  Copia autenticada por Escribano Público de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al día. PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 17 página 288 de 298

 Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último trimestre.  Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre.  Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 24 del PBC con los siguientes requisitos: -

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

FERROVIARIAS

SOCIEDAD

DEL

ESTADO

(ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30710695993. -

El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido.

-

Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva legalización.

-

El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-

El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-

El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. [FIRMA Y ACLARACIÓN]

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 18 página 289 de 298

[FORMULARIO CONSULTA] Buenos Aires, ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Presente REF: CONSULTA Licitación Pública

Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de la Referencia en los términos del art. 4° del PBC. Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración: 1)…………………..

[FIRMA Y ACLARACIÓN

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE 19 página 290 de 298

RUBRO: ITEM Nº : DESCRIPCION:

CODIGO

INSUMO

A

U.

CANTIDAD

CUANTÍA

PRECIO UNITARIO

PRECIO PARCIAL

PRECIO TOTAL

0,00

MATERIALES M3 TN TN M2

UNIDAD DE MEDIDA (UdM) RENDIMIENTO (UdM/D) RENDIMIENTO (UdM/H) B

0,00

MANO DE OBRA H

#¡DIV/0!

H

#¡DIV/0!

H

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

C

0,00

TRANSPORTE M3 TN TN M2

D

EQUIPOS: AMORTIZACION E INTERES H

#¡DIV/0!

H

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

E

EQUIPOS: REPARACION Y REPUESTOS H

#¡DIV/0!

H

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

F

EQUIPOS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H

#¡DIV/0!

H

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS

%

IMPREVISTOS

%

GASTOS GENERALES

%

0,00 0,00 0,00

COSTO GASTOS FINANCIEROS BENEFICIO

%

%

BASE IMPONIBLE PARA E II BB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II BB %

0,00

BASE IMPONIBLE PARA ITB

0,00

ITB %

0,00 0,00

PRECIO SIN IVA

0,00

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 291 de 298

PLANILLA

EQUIPOS

Fecha Dólar Oficial Combustibles libres Gasoil de impuestos

CODIGO

1 ejemplo

TIPO DE EQUIPO

Marca / Modelo

Potencia (HP)

3

4

2 Locomotora

General Motors

1.200

COSTO ACTUAL (CA) 5 17.960.000

28/05/2015

Nafta

VALOR RESIDUAL (VR)

VIDA UTIL (VU)

6

7

3.592.000

44.000

Donde: 1

Codigo de Referencia

2

Tipo de equipo afectado a la ejecucion del contrato.

3

Marca y modelo del equipo afectado

4

Es la potencia indicada en el manual del fabricante.

5

Valor corriente de mercado del equipo nuevo.

6

Valor de reventa del equipo al fin del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.

7

Vida util, es el periodo que el equipo tiene garantia de fabrica, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.

8

Uso anual, es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo. (P. Ejemplo 2.000 horas de uso anual)

9

Amortizacion= (CA-VR) / VU

10

Interes =( (CA-VR)* ((n+1)/ 2n)*0,10) / UA) ; donde n = VU / UA.

11

Suma de amortizacion e interes

12

Reparacion y repuesto: 70% del valor de la suma de Amortizacion e interes.

15

Tipo de combustible: nafta o gasoil

14

Consumo de combustible, en volumen por hora, según manual del fabricante de acuerdo a la potencia indicada en 3.

15

Es el precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida. (14) = (13) *(P Combustible) .

16

Por el valor de cada litro de combustible consumido, se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 20 % del valor del com

17

Es la suma del valor ( en $/h) del costo de combustibles mas los del lubricante.

18

Costo Horario: es la suma de Amortizacion e interes, Reparacion y Repuestos, y Combustible y Lubricante

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 292 de 298

Cotizacion 8,98 5,49 6,23

USO ANUAL (UA) 8 2.000

AMORTIZ INTERES ACION (A) (I) 9 326,55

COMBUSTIB AMORTIZA REPARACION TIPO DE COSTO DEL CONSUMO LUBRICA LES Y CION E Y COMBUST COMBUSTIB NTES LUBRICANTE (...lt-HP/h) INTERES REPUESTOS IBLE LE S

10

11

375,53

702,07

12

13

491,45 Gasoil

14 145,20

15 797,15

16 159,43

17 956,58

l sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.

o óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso. 2.000 horas de uso anual)

a potencia indicada en 3.

14) = (13) *(P Combustible) .

e en un costo de lubricantes del 20 % del valor del combustible.

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 293 de 298

Costo Horario 18 2150,10

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 294 de 298

PLANILLA II:

MANO DE OBRA.

PRECIO DE REFERENCIA

CATEGORIA

CPC51560-11

OFICIAL ESPECIALIZADO UOCRA

CPC51560-12

OFICIAL UOCRA

CPC51560-13

MEDIO OFICIAL UOCRA

CPC51560-14

AYUDANTE UOCRA

SUELDO BASICO

HORAS EXTRAS

BONIFICACION EXTRAORD REMUNERATIVA

SUBTOTAL

ASISTENCIA PERFECTA

IMPORTE BONIFICACION IMPONIBLE NO PARA CARGAS REMUNERATIVA SOCIALES

SUELDO BRUTO

CARGAS SOCIALES

COSTO COSTO LABORAL LABORAL EMPRESARIO EMPRESARI MENSUAL O DIARIO

COSTO LABORAL EMPRESARIO HORARIO

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 295 de 298

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 296 de 298

PLANILLA I:

CODIGO DE REFERENCIA

MATERIALES y TRANSPORTE

DESCRIPCION

EJEMPLO Balasto Grado A1

UNIDAD DE MEDIDA

tn

COSTO EN ORIGEN CON PERDIDAS

LUGAR DE PROVISION

125,00 San Nicolas - Cordoba

DISTANCIA COSTO FLETE KMS ($-km/u)

325

0,88

COSTO UNITARIO PERDIDAS (EXCLUIDO (%) PERDIDAS) ($KM/U)

286

COSTO UNITARIO (PERDIDAS)

3

12,33

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 297 de 298

COSTO / UNIDAD (incluido perdidas) ($/U)

423,33

PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE

página 298 de 298

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2017 - Año de las Energías Renovables Hoja Adicional de Firmas Pliego Bases Condic. Part. Número: PLIEG-2017-24815218-APN-GALO#ADIFSE CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Octubre de 2017

Referencia: EX-2017-23244122- -APN-GALO#ADIFSE/LP 57-17 PCP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 298 pagina/s. Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564 Date: 2017.10.20 12:32:04 -03'00'

EDUARDO GOLIJOW Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA GDE DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564 Date: 2017.10.20 12:32:07 -03'00'