• Author / Uploaded
• Mirkiñho Gutiérrez Quiroz

Citation preview

1.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 1.1. OBJETO DEL PROCESO: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” que incluye el equipamiento. 1.2. METAS: a)

Elaboración de Expediente Técnico Para la elaboración del Expediente Técnico deberá tomarse como referencia el Estudio de Pre Inversión, con Código Nº 259885, que se encuentra viable dentro del SNIP con los componentes que indica el presupuesto. El contratista deberá presentar el Expediente Técnico completo a nivel de ejecución de obra para cada actividad, de acuerdo al reglamento vigente, teniendo en cuenta que como mínimo deberá tener la siguiente descripción:

1.3. GENERALIDADES 1.3.1. ANTECEDENTES El Perfil PIP ““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD””, con código SNIP Nº 259885 ha sido declarado viable. El proyecto se enmarca en la fase de inversión y se formula cuando el proyecto previamente ha sido declarado viable en razón que es socialmente rentable, sostenible y compatible con la política del Gobierno Local. 1.3.2. UBICACIÓN El Proyecto del objeto está ubicado en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 1.3.3. DENOMINACIÓN La denominación oficial del servicio será: estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD””. 1.3.4. OBJETIVO Ejecución del componente “Expediente Técnico” del PIP denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con código SNIP Nº 259885., para lo cual el contratista elaborará a nivel definitivo para la ejecución de obra y equipamiento. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP HUANCHACO DEL DISTRITO DE HUANCHACO”, con código SNIP N° 259885



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARIAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – “C-PNP EL MILAGRO EN EL CPM EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO”, con código SNIP N° 259885

1.3.5. RESPONSABLES PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DEL ESTUDIO La Entidad solicitante para la contratación del estudio y la ejecución de la obra es la Municipalidad Provincial de Trujillo.

1.3.6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO ENTREGARÁ AL CONSULTOR El Consultor deberá recabar a la firma del contrato la siguiente información: a) Copia fotostática del estudio Perfil de Pre Inversión aprobado por la OPI de la Municipalidad Provincial de Trujillo, copia del formato de Declaración de Viabilidad del PIP. b) Plano de ubicación. c) Plano de distribución arquitectónica 1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Consiste en la elaboración de los Estudios Definitivos a nivel de Expediente Técnico del siguiente Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LAS COMISARÍAS PNP DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. De acuerdo a la información PIP, el proyecto integral debe contener la información técnica. 1.5. COMPATIBILIDAD CON EL PROYECTO Para cumplir con el objetivo del Proyecto el Contratista debe: a)

Revisar la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Trujillo antes de presentar su propuesta y efectuar una visita de reconocimiento y/o inspección al lugar del proyecto y compatibilizar al Proyecto de Inversión Pública – Perfil, aprobado con código SNIP Nº 259885.

b)

La revisión de la información disponible y la visita al campo es con motivo de conocer el área de acción del proyecto que tendrá el Contratista al momento de la ejecución de los trabajos considerar para cumplir con los objetivos.

c)

Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo para la ejecución de la obra.

d)

Elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Equipamiento y Mobiliario.

e)

En caso de que la realidad encontrada en campo o que, en la elaboración del expediente técnico del proyecto, se encuentre incompatibilidad con lo especificado en el Proyecto de Inversión Pública – Perfil, primará el resultado obtenido en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la normatividad vigente al respecto, entendiéndose que todo ello no representará adicional alguno a favor del Contratista.

1.6. ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO 1.6.1. Estudios de Ingeniería Básica: El Contratista, deberá considerar como parte de la elaboración del Estudio Definitivo realizar el reconocimiento de la zona del proyecto y del área de influencia haciendo un inventario de las estructuras existentes sustentadas con un panel fotográfico fechado. Evaluar la información existente en contraste con el perfil PIP aprobado verificando si la información contenida en ella es suficiente para los fines del proyecto, debiendo proponer criterios y alternativas de solución al proyecto integral. Finalmente elabora y presenta un plan desarrollado del proyecto. 1.6.2. De Trabajo de Campo A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo se deberán efectuar con personal especializado y se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:   

Relación de personal. Implementos de seguridad para el personal. Solicitar permiso de trabajo.

La información que levantará el Contratista, de los trabajos de campo sin ser estos limitativos será la siguiente: 

Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutará el proyecto.



 

 

Recolección de información básica Tomas fotográficas del terreno existente. Levantamiento topográfico al detalle, colocar in-situ y BM`s, los cuales deben estar geo referenciados en unidades UTM. Toma de muestras para los estudios de suelos y diseños respectivos. Recolección de información para estudios de impacto ambiental, de ser el caso evaluará la información estadística mediante encuestas.

1.6.3. Del Trabajo de Gabinete El Contratista deberá constituirse en la ciudad de Trujillo, para lo cual deberá disponer de una oficina permanente, donde se pueda monitorear de cerca los avances del proyecto. Sin ser limitativo e deberán ejecutar las siguientes actividades: a) Planteamiento integral del proyecto de servicio policial. b) Elaboración de planos topográficos: planta, perfil longitudinal, secciones transversales. c) Plano de estructuras proyectadas por separado detallado. d) Elaboración del Expediente Definitivo de acuerdo al contenido mínimo indicado en el numeral 6.3. 1.7. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO 1.7.1. Normas Aplicables Para la ejecución del servicio se considerará utilizar las Normas vigentes a la fecha de los siguientes reglamentos.     

Reglamento Nacional de Edificaciones. Normas Técnicas Peruanas (NTP). American Society for Testing and Materials (ASTM). Complementar con Reglamento ACI Actualizado. Normas INDECOPI

1.7.2. Del Expediente Técnico: El desarrollo del Expediente Técnico a nivel definitivo deberá elaborarse en concordancia con el Perfil de Pre Inversión aprobado, siendo posible incorporar al expediente omisiones del perfil siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de pre inversión vigente. El Contratista adecuará el proyecto al sistema de contratación a suma alzada y en la modalidad de ejecución por contrata. La estructura del presupuesto de obra, planilla de metrados y afines debe elaborarse para cada actividad. 1.8. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO El Contratista presentará los informes directamente ante la Municipalidad Provincial de Trujillo, salvo indicación específica, según los puntos siguientes: 1.8.1. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1.8.1.1. INFORME BASE (Preliminar) En esta fase el Contratista deberá presentar un informe desarrollado con todas las actividades del proyecto que permitan mejorar la calidad del estudio final, verificara el sistema de drenaje pluvial actual, proponiendo alternativas de diseño, asimismo deberá detallar los equipos, personal y materiales a utilizarse durante la elaboración del proyecto. 1.8.1.2. PRESENTACIÓN DE AVANCES En cada una de las facetas programadas en el numeral 7, el Consultor deberá presentar mediante carta a la Municipalidad la información solicitada, debiendo enumerar la relación de documentos que presenta. Esta información debe alcanzar tanto en físico (impreso) como en digital (en medio magnético informático debidamente ordenado) para su revisión. Los formatos en digital obligatoriamente deben estar elaborados en el software indicado en numeral 7.

1.8.1.3. INFORME FINAL Para la presentación final del Expediente Técnico se usará el sistema métrico decimal, los formatos se ajustaran a las normas INDECOPI, utilizando el tamaño DIN A-4 para los documentos y DIN A-1 al DIN A-3 para los planos (No se recibirá planos con medida mayor al formato A-1). Los planos serán adecuados a escalas convenientes para su presentación respectiva en volúmenes. El Expediente Técnico a presentar, contendrá en lo posible la siguiente información de acuerdo a la complejidad del estudio, no siendo limitativo. Índice General Numerado A1. Ficha General del Proyecto A.2. Memoria Descriptiva: 2.1 Memoria Descriptiva General. 2.1.1 Estado Actual del Servicio 2.1.2 Objetivos del Estudio. 2.1.3 Antecedentes del Proyecto. 2.1.4 Características del Área del Proyecto. 2.1.4.1 Descripción del Entorno del Proyecto. 2.1.4.2 Estructuras Existentes. 2.1.4.3 Ubicación Geográfica y Política. 2.1.4.4 Condiciones Climatológicas. 2.1.4.5 Altitud del Área del Proyecto. 2.1.4.6 Vías de Acceso a Obra. 2.1.4.7 Actividades Económicas, Sociales y Culturales. 2.1.5 Descripción del Proyecto. 2.1.5.1 Objetivos y Metas. 2.1.5.2 Obras Proyectadas (características geométricas y físicas). 2.1.6 Conclusiones sobre los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica. 2.2 Memoria Descriptiva de Arquitectura (firmado por Arquitecto). 2.3 Memoria Descriptiva de Estructuras (firmado por Ingeniero Civil). 2.4 Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias (firmado por Ingeniero Sanitario). 2.5 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas (firmado por Ingeniero Eléctrico). 2.6 Memoria Descriptiva de Equipamiento y mobiliario. 2.7 Memoria Descriptiva de Seguridad, Señalización y Evacuación. 2.8 Memoria Descriptiva de Obras Complementarias. 2.9 Estructuras Existentes. 2.10Criterios de Diseño utilizados para el Desarrollo del Proyecto. 2.10.1 Conceptos Generales. 2.10.2 Aspectos de Diseño: Aspectos Arquitectónico y Aspectos Estructurales-Constructivos. 2.11Parámetros de Diseño. 2.12Presupuesto Total. 2.13Valor Referencial de obra. 2.14Sistema de Contratación y Modalidad de Ejecución. 2.15Plazo de Ejecución. 2.16Relación de Planos. 2.17Relación de Profesionales que participaron en la elaboración del Proyecto. A3. Especificaciones Técnicas de Obra Cada una de las partidas de Presupuesto debe contar con sus especificaciones técnicas, siendo obligatorio que éstas, deban estar organizadas de la siguiente forma: 3.1 Numeración de la partida de acuerdo al presupuesto de Obra. 3.2 Descripción de la partida concordante con partidas del presupuesto y planos. 3.3 Materiales a utilizar en la partida. 3.4 Equipos.

3.5 Modo de ejecución de la partida: Indicar responsabilidades sobre el CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN. 3.6 Controles: a) Controles Técnicos b) Controles de Ejecución c) Controles Geométricos y de Terminado (según fuese el caso) 3.7 Método de Medición. 3.8 Forma de Pago. Además se tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas de Seguridad vigentes. A4. Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario 4.1. Descripción de equipos y mobiliario a implementar en el proyecto, incluyendo cantidades, características, unidad de medida, etc. A5. Estudio de Mecánica de Suelos 5.1. Objetivos y Alcances. 5.2. Aspectos Generales. 5.3. Ensayos de Campo. 5.4. Ensayos de laboratorio con fines de edificación: análisis granulométrico, límites de consistencia, corte directo, ensayo de consolidación, etc. (firmado por responsables del laboratorio de reconocida trayectoria, con registro en INDECOPI). 5.5. Estudio de salinidad del suelo. 5.6. Resultados de los ensayos in – situ y de laboratorio. 5.7. Conclusiones y Recomendaciones. 5.8. Perfiles Estratigráficos del terreno. A6. Impacto Ambiental 6.1. Alcances. 6.2. Diagnóstico Ambiental Actual (Ambiente Físico, Ambiente Biótico). 6.3. Diagnóstico del Área de Estudio y su Ámbito de Influencia. 6.4. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 6.5. Plan del manejo ambiental dentro de las comisarias. A7. Estudio Topográfico 7.1. Alcances. 7.2. Instrumentación. 7.3. Resultados del Estudio Topográfico, planimétrico y altimétrico. 7.4. Inventario de estructuras existentes. 7.5. Relación de BM´s y puntos de referencia. 7.6. Monumentación de hitos con concreto en campo, con fines del replanteo posterior. A8. Predimensionamiento de Elementos Estructurales 8.1. Objetivos y Alcances. 8.2. Consideraciones. 8.3. Predimensionamiento de todos los elementos estructurales. 8.4. Resultados.

9.5.1. 9.5.2. 9.5.3.

A9. Análisis Estructural, Análisis Sísmico, Determinación de Desplazamiento de la Edificación 9.1. Consideraciones y Reglamentación. 9.2. Metrados de cargas y determinación del peso de la estructura. 9.3. Combinaciones de carga. 9.4. Determinación de las fuerzas sísmicas. 9.5. Análisis Estructural. Metrados de carga muerta y viva. Fuerzas y Momentos Resultantes. Interpretación de resultados. 9.6. 9.6 Desplazamientos: Interpretación. A10. Memoria de Cálculo de Estructuras 10.1. Consideraciones y reglamentación. 10.2. Diseño de Vigas. 10.3. Diseño de columnas, muros de concreto armado.

los

10.4. 10.5. 10.6.

Diseño de aligerados y losa maciza. Diseño de muros de albañilería. Diseño de elementos de refuerzo y coberturas.

A11. Memoria de Cálculo de Instalaciones 11.1. Consideraciones y reglamentación. 11.2. Diseño de instalaciones eléctricas. 11.3. Diseño de instalaciones sanitarias. A12. Memoria de Cálculo de Estructuras Metálicas y/o de Madera para Coberturas 12.1. Consideraciones y reglamentación. 12.2. Metrados de cargas y predimensionamiento. 12.3. Diseño de tijerales, correas, vigas metálicas de amarre. A13. Diseño del sistema de recolección de agua de lluvia de coberturas y conexión al sistema de evacuación actual. A14. Presupuesto de Inversión Desagregado (Costo Total del Proyecto) Está referido al costo total de la inversión que generará la ejecución del proyecto, es decir costos tangibles e intangibles. Estará compuesto del presupuesto de obra, costo de elaboración del expediente técnico, costo de supervisión, otros costos intangibles el cual el Consultor desagregará. A15. Valor Referencial de Obra El Contratista debe considerar el presupuesto de obra de acuerdo los componentes del perfil PIP, debiendo coordinar con la Entidad. A16. Presupuesto Analítico El Contratista elaborará el presupuesto analítico, clasificando los rubros de bienes y servicios, así como de sus componentes. A17. Análisis de Costos Unitarios El Contratista recabará de la Institución la base de costos unitarios a ser usada en el presupuesto de obra, en caso de no existir alguna partida, propondrá su empleo oportunamente para su aprobación e incorporación por parte de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad provincial de Trujillo. A18. Planilla de Metrados Planilla de metrados, metrados detallados por partidas y con los croquis explicativos. Asimismo, los metrados deberán ser concordantes con los planos, partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. A19. Relación de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y herramientas). El Contratista recabará de la lista de precios de los insumos a usar, en caso de no existir realizará las cotizaciones del mismo y las adjuntará al Expediente Técnico. A20. Formulas Polinómicas. A21. Cronograma de Ejecución de Obras (Diagrama Gantt y PERT-CPM). A22. Cronograma de Avances de Obra Valorizados. A23. Cronograma de Desembolsos. A24. Cronograma de Adquisición de Materiales. A25. Cálculo de Fletes, Costo de Hora Hombre Mano de Obra, Cotizaciones de insumos del presupuesto. A26. Planos Planos mínimos a presentar por el Contratista sin ser limitativos, serán los siguientes: 26.1. Ubicación y Localización del Proyecto.

26.2. Plano topográfico a detalle, indicando los BM´s monumentados, que pueda ser constatado en el terreno al momento de la evaluación. 26.3. Plano de demoliciones, de existir. 26.4. Planta, cortes y elevaciones de las estructuras existentes. 26.5. Planta Distribución General del Proyecto (obras proyectadas). 26.6. Plano arquitectónico: planta, elevaciones, cortes y detalles 26.7. Plano de instalaciones sanitarias de agua y desagüe. 26.8. Plano de instalaciones eléctricas en interiores debidamente detallados de acuerdo al diseño de máxima demanda y cálculo de los conductores. 26.9. Plano de sistema de recolección de agua de techos y derivación a canal de evacuación existente o proyectada. 26.10. Plano del sistema de drenaje superficial: planta, elevación y detalles. 26.11. Planta, perfil longitudinal y secciones transversales de las veredas circundantes proyectadas. 26.12. Plano de estructuras metálicas: planta, cortes, elevaciones y detalles. 26.13. Plano de estructuras de madera: puertas, ventanas, mobiliarios, etc. 26.14. Plano de detalles de todos los elementos que se proyecten. 26.15. Plano de cartel de obra, según diseño propuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 26.16. Planos de Equipamiento y Mobiliario. 26.17. Planos de Seguridad: señalización y Evacuación. 26.18. Planos con vistas 3D de la edificación proyectada. 26.19. Otros planos que el Contratista considere necesario. A27. Panel Fotográfico Panel fotográfico fechado por cada estudio en la zona del proyecto. Por lo menos en 04 fotografías debe aparecer en Contratista. El Informe Final será presentado en original y 02 copias con las firmas en original. Además toda información será alcanzada en medio magnético en CD o en USB, con los estudios en forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el informe final. La información será procesada en los siguientes programas:  Textos en Microsoft Word.  Tablas y cuadros en Microsoft Excel.  Estudios en formatos Digitalizados.  Imágenes con extensión JPEG.  Planos de diseño En AutoCAD.  Topografía en Autodesk LAN, CIVIL 3D.  Presupuesto en S10 2003 o 2005.  Programación en Microsoft Project. 1.8.2. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DEFINITIVO DEL EQUIPAMIENTO El contratista elaborará el expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario requerido, el mismo que contendrá como mínimo la siguiente estructura: B.1 EXPEDIENTE TÉCNICO Índice General Numerado B1. Memoria Descriptiva B2. Cronograma Gantt general del proyecto B3. Memoria descriptiva a) Aspectos generales b) Antecedentes c) Objetivo d) Equipamiento e) Metas fisicas f) Plazo de ejecución g) Modalidad de ejecución h) Fuente de financiamiento

i) Presupuesto referencial j) Parámetros y recomendaciones k) Especificaciones B4. Especificaciones técnicas B5. Presupuesto B6. Cronograma de equipos y mobiliarios B7. Anexos a. Cotizaciones b. Plano de Equipamiento 1.8.2.1. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO REQUERIDO La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Sub Gerencia de Proyectos, verificará la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo del equipamiento y mobiliario por parte del contratista, el mismo que deberá contener como mínimo la relación adjunta mediante el ANEXO N° 01 de los presentes términos. Asimismo, los bienes cumplirán con las siguientes características técnicas mínimas: CARACTERÍSTICAS MOBILIARIO ÍTEM

Camioneta 4x4

Motos

TÉCNICAS

MÍNIMAS

DEL

EQUIPAMIENTO

Y

DESCRIPCIÓN Año de Fabricación: 2013 Modelo: 2013 Condición: Nuevo de Fábrica Recorrido: 0 Km. (El termino CERO (0) Km. Significa que es nuevo y no ha tenido ningún recorrido mayor que el normal movimiento entre la línea de producción, pruebas necesarias, entrega de barco, descarga, traslado al depósito de aduanas, traslado al servicio de pre venta y entrega al concesionario o sitio de entrega acordado.) Tipo de Carrocería: Camioneta 4x4 Número de Puertas: Cuatro (04) Cilindrada (cc./cilindros): 2982/4 en línea Válvulas: 16, DOHC Potencia (HP/rpm): 163.2/3400 Torque (kg.m/rpm): 34.9/1400-3200 Sistema de admisión de combustible: Inyección directa con common rall. Sistema eléctrico: debe abastecer la demanda del vehículo más la demanda del equipamiento policial (barra de luces y sirena policial inluidas) y del equipo de comunicación (2 Amp) Airbags: Piloto y Copiloto Asientos: material: tela/Delanteros: Tipo butaca con apoyacabezas regulables/ Piloto: con altura regulable/Posteriores: Tipo banca, plegable con 2 apoyacabezas regulables. Cinturones de Seguridad (Del/Pos): 2 de 3 puntos/2 de 3 puntos, 1 de dos puntos. Control de pestillos y ventanas: Manual/ Electrico Espejo retrovisor interior: Antidestello dia/noche Timón: a la izquierda original de fábrica, regulable. Espejos retrovisores exteriores: abatibles manualmente Faros: de fábrica Aros: De acero Tolva: Ganchos Interiores Tipo A, con manija central y llave. Documentación: Tarjeta de propiedad y SOAT para el Primer año. Garantía del Vehículo: Garantía 05 años o 150 000 Km (lo que ocurra primero) Año de Fabricación: 2013 Modelo: 2013 Condición: Nuevo de Fábrica Tipo de carrocería: Motocicleta Tipo de Combustible. Gasolina Numero de Cilindros: uno Tipo de Motor: DOHC Cilindrada: 249 cm3

Binoculares Balanza

Potencia Máxima: 22.97 HP 7500rpm Torque Máximo: 23.73 Nm a 6000 rpm Transmisión 6 velocidades Incluye parabrisas delantero, equipo de sirena y megafono de 30 watts, luz de circulina led rojo con asta telescópica en dos fases con domo de policarbonato en color rojo y dos faros delanteros led Documentación: Tarjeta de propiedad y SOAT para el Primer año. Garantía: Garantía 01 año o 10 000 Km (lo que ocurra primero) Compuesto por Polvo p/huellas digitales, negro seda x 2 OZ HI FI volcano. Brocha fibra de vidrio Tamaño estándar. Linterna led de 3 Modos. Tampón rectangular para huella digital cerámico. Wincha metálicas de 5mts. Brocha retractable de fibra de vidrio. Polvo Magnético para huella digitales, negro regular x 1 OZ. Polvo Magnético para huella digitales, blanco regular x 1 OZ. Aplicador de bruñido magnético. Rollos de cinta transparente para levantamiento 1" x 360". Lupa profesional para huellas digitales. Kit numérico fotográfico de acrílico (1-15). Binoculares camuflados Balanza mecánica tallímetro 250 kg x 100 gr

Balanza electrónica

Balanza Electrónica de Plataforma-300 kg

Alcoholímetro Escalera Rótulos de identificación de oficinas

Alcoholímetro digital Tester. Escalera de Aluminio Plegable 3m.

Kit portátil para toma de huellas digitales

Según diseño en coordinación con la PNP

Escritorio Estante Mueble de cómputo

Compuesto maletín de transporte de polipropileno moldeado con inserto moldeados. Polvo p/Huellas Digitales, negro Seda x 2 OZ HI FI volcano. Brocha fibra de vidrio Tamaño estándar. Linterna led de 3 Modos. Tampón rectangular para huella digital cerámico. Wincha metálicas de 5mts. Brocha retractable de fibra de vidrio. Polvo Magnético para huella digitales, negro regular x 1 OZ. Polvo Magnético para huella digitales, blanco regular x 1 OZ. Aplicador de bruñido magnético. Rollos de cinta transparente para levantamiento 1" x 360". Lupa profesional para huellas digitales. Kit numérico fotográfico de acrílico (1-15). Sillas giratorias de metal tipo secretaria con brazadera tapizado en cuerina. Escritorio aglomerado laminado de 1.20 x 3 cajones. Estante pintado aglomerado de 0.80 x1.90 m. Mueble de computo plano con cajonera de 1.20 x 0.60

Sillas fija metálicas

Silla fija metálica ejecutiva con brazadera y tapizado en cuerina.

Sillas modulares

Sillas modulares de 4 PVC con metal color negro o azul.

Cama metálica

Cama metálica de 1 1/2 plaza

Camarotes

Camarotes de 1 1/2 Plazas: Cabecera y piecera construida con tubo redondo de 1 1/2" de diámetro y 0.9 mm de espesor de pared en los verticales. Acabados con pintura anticorrosiva y esmalte secado al horno. Color negro.

Velador

velador 2 cajones caoba medidas 0.38x 0.38x 0.80

Kit maletín de investigación criminal

Sillas giratorias

Colchón Ropero

Colchón de 1.5 plazas con resortes bonel, zedra, tela polizeda + almohada. Ropero de 3 puertas y 2 cajones, color cedro, acabado melaminico, alto 180.5x91 cm de fondo 49.5 cm.

Frazada

Frazada de plaza y media de lana.

Cubrecama

1 cubrecama y 2 fundas para almohada de plaza y media. Composición 50% algodón/50% poliéster.

Juego de sabanas

2 sabanas y 2 fundas para almohada, plaza y media.

Wincha

Wincha métrica 50 mts.

1.9. CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO El Contratista deberá respetar el cronograma de elaboración del proyecto presentando oportunamente los informes en los plazos indicados líneas abajo.

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1° Entrega Parcial Hasta 12

2° Entrega Parcial Hasta 24

Entrega Final Hasta 30

Ingeniería básica, planteamiento del diseño, realización de estudios, diseños de ingeniería, memoria descriptiva y presentación de planos definitivos. Metrados, Presupuesto y Especificaciones Técnicas. Elaboración y presentación del Expediente Técnico. Dentro de los 2 primeros días del plazo contractual, el Contratista deberá presentar un informe desarrollado en forma impresa, con todas las actividades que permitan revisar y analizar toda la información relacionada con el proyecto proponiendo la mejor alternativa de diseño. 1.9.1. EVALUACIÓN, CONTROL Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 1.9.1.1. DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL La evaluación, control y cumplimiento de las tareas correspondientes al proyecto, estarán a cargo de un Evaluador, designado por la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 1.9.1.2. DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO Se ha considerado una evaluación escalonada del proyecto, correspondiendo a dos Entregas Parciales y una Entrega final, definida de la siguiente manera: 1.9.1.2.1. PRIMERA ENTREGA PARCIAL: A.- De la Entrega: Tendrá una duración de siete (7) días naturales de haberse suscrito el Contrato. Será requisito indispensable realizar esta entrega en el plazo establecido, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio. Esta etapa comprenderá la entrega en físico y en Cd de la siguiente información de acuerdo al Índice General detallado en el numeral 11.10: Plano de Localización y Ubicación. Plano Topográfico con secciones transversales y longitudinales. Plano en planta de estado actual en el que incluya demoliciones. Plano de secciones transversales y longitudinales del bloque a demoler y detalles acorde a la necesidad. Plano General Proyectado en planta a nivel de ejecución, Plano de Distribución por sectores. Plano de cortes (4) y elevaciones de la propuesta. Memorias Descriptivas Verificación de límites o linderos del área del Proyecto Inspección a zona de Trabajo Panel Fotográfico (con descripción de cada foto) Expediente técnico del Equipamiento Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital. -

B.- De la Evaluación: Tendrá una duración máxima de cinco (05) días naturales a partir de la recepción del Expediente Técnico en la Sub Gerencia de Proyectos, dentro de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor. 1.9.1.2.2. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: A. De la Entrega:

Tendrá una duración de siete (07) días naturales siguientes a la culminación de la primera entrega parcial. Será requisito indispensable realizar esta entrega, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio; siendo responsabilidad del consultor recepcionar la carta de notificación de observaciones en el día establecido. Esta etapa comprenderá la entrega en físico (espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en el numeral 11.10: -

Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior Plano de Detalles arquitectónicos y constructivos (esc. 1/20). Plano con distribución de mobiliario y equipamiento. Plano de Estructuras: Cimentación y Aligerado Plano de Metrados Plano de Instalaciones Eléctricas: General y bloque Plano de Instalaciones Sanitarias: General y bloque Plano de seguridad y evacuación. Estudio de Suelo Expediente técnico del Equipamiento

Será requisito indispensable realizar estas entregas, caso contrario se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio. B. De la Evaluación: Tendrá una duración máxima de cinco (05) días naturales a partir de la recepción de la segunda entrega parcial del Expediente Técnico, dentro de los cuales se realizará la evaluación y/o revisión de lo solicitado en esta etapa; luego se formulará observaciones, de ser el caso, notificando al consultor. 1.9.1.2.3. ENTREGA FINAL Corresponde al consolidado final del EXPEDIENTE TÉCNICO, el cual tendrá una duración de seis (06) días naturales siguientes a la culminación de la Segunda Entrega Parcial, en el cual si es que existiera observaciones en esta entrega, deberán estar ya levantadas. De no cumplirse, se considerará como penalidad por mora en la ejecución de la prestación de servicio. Esta etapa comprenderá la entrega en físico (espiralado) y en Cd de la siguiente información, de acuerdo al Índice General Numerado detallado en el numeral 11.10: -

Levantamiento de observaciones formuladas en la etapa anterior Especificaciones Técnicas Especificaciones técnicas Mobiliario y Equipamiento Planilla y Resumen de Metrados Análisis de Costos Unitarios Presupuesto detallado según las partidas que lo componen Presupuesto Desagregado Relación de Materiales Formulas Polinómicas Desconsolidado de Gastos Generales Cronograma Valorizado de Avance de Obra Cronograma de Desembolsos Diagrama de Gantt Modelo de Cartel de Obra Descripción del Equipamiento Planos finales a nivel de ejecución. Expediente técnico del Equipamiento Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital

1.10. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Mediante Decreto de Alcaldía N° 009-2009 se delega en el Gerente de Obras Públicas la facultad de aprobar los expedientes técnicos, por lo que de manera previa a su aprobación, se deberá contar con un informe de conformidad por parte de la Sub Gerencia de Proyectos producto de la revisión final y el correspondiente registro en la Fase de Inversión por parte de la OPI Institucional. 1.11. RECURSOS HUMANOS QUE PRESENTARA EL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:         

01 Jefe de proyecto. 01 Especialista en Arquitectura. 01 Especialista en Estructuras. 01 Especialista en Metrados y Presupuestos. 01 Especialista en Mecánica de Suelos. 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias. 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas. 01 Especialista en Equipamiento. 01 Especialista en Proyectos de Seguridad

El Contratista deberá acreditar al inicio de la participación efectiva de su personal profesional, que se encuentra debidamente colegiado y habilitado, para lo cual deberá presentar a la Sub Gerencia de Proyectos el certificado de habilidad en original emitido por el respectivo colegio. 1.12. VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO El monto del valor referencial para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo se encuentra establecido en el numeral 5 de la sección inicial de los presentes términos, el mismo que incluye el tributos, seguros, impuestos, pólizas, beneficios sociales. Dicho monto, comprende: estudios de ingeniería, el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos, alquiler de local e implementación, y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos, transportes, seguros directos y contra terceros. Asimismo el consultor debe asumir el gasto que genera su responsabilidad de absolver cualquier observación que se formule al expediente técnico con posterioridad a la conformidad del servicio prestado y las observaciones que se pueden generar durante la ejecución del proyecto. 1.13. PLAZO DEL ESTUDIO El plazo correspondiente para la elaboración de los expedientes técnicos será de treinta (30) días naturales contados a partir del día siguiente de la firma de contrato. La revisión de las entregas parciales por parte del Evaluador de la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se computará dentro plazo contractual. 1.14. FORMA DE PAGO El pago se realizará con la entrega de los Expedientes Técnicos a nivel definitivo (obra y equipamiento) de forma completa aceptado mediante Acta de Recepción conforme por parte la Sub Gerencia de Proyectos (MPT) y aprobado mediante Resolución por parte de la Entidad. 1.15. ADELANTOS La Entidad no otorgará ningún adelanto directo por concepto de la elaboración del expediente técnico. 1.16. PENALIDADES De no cumplir con el Cronograma de elaboración del Expediente Técnico, el Consultor se hará acreedor a las siguientes sanciones:

a. b. c. d. e. f.

Penalidad por atraso en cada una de las entregas. Penalidad por atraso en la entrega final. Después de la entrega final, el consultor podrá levantar observaciones en el plazo definido por la Sub Gerencia de Proyectos, hasta un plazo máximo de 10 día naturales, el cual no estará sujeto a penalidad. Después del levantamiento de observaciones de la entrega final, si hubiese otras, estas estarán sujetas a penalidad. La penalidad máxima a aplicar es del 10% del monto del contrato por concepto de elaboración del expediente técnico, en aplicación de la normatividad vigente. Si en la suma total de penalidades, el Consultor supera el 10% del monto del contrato, la Entidad podrá resolver el contrato.

1.17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) podrá resolver el Contrato a causa de incumplimiento de alguna de las obligaciones y no haya sido materia de subsanación y se podrá hacer en forma total o parcial, si el perjudicado fuese la MPT se ejecutarán las garantías que el Contratista hubiera entregado. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido de la misma. 1.18. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Luego de haber subsanado todas las observaciones si es que lo hubiere, y entregado el Expediente Técnico por el CONTRATISTA con todos los documentos correspondientes al desarrollo del estudio, en concordancia con los términos de referencia y el contrato vigente. La Sub Gerencia de Proyectos (MPT) según el cargo de Recepción Conforme verificará el fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato, si no hubiera observación alguna al CONTRATISTA, se considerara aprobado los servicios de Consultoría. De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al consultor un plazo de 10 días naturales para su subsanación. Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la MPT podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 1.19. COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: a.

Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la elaboración del Estudio Definitivo.

b.

El Contratista, es directamente responsable que el Proyecto se ejecute con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores u omisiones y sus consecuencias cometidos por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y exclusiva responsabilidad.

c.

No se considerará recepcionado los informes, en su etapa correspondiente, cuando se encuentren incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad vigente.

d.

El Contratista durante la elaboración del Estudio Definitivo, deberá mantener constante comunicación con las Áreas responsables de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Contratista previamente a la entrega y presentación de cada informe deberá dejar constancia de 02 coordinaciones mínimas con el Coordinador o Evaluador a fin de unificar criterios técnicos en el desarrollo del Proyecto.

e.

Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del Estudio Definitivo presentado por el Contratista, deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable de cada especialidad, siendo considerado como requisito indispensable para proceder a su revisión.

f.

El Contratista en la elaboración de los planos, deberá regirse a lo indicado por la Municipalidad en cuanto al código de colores, al nivel de pluma, grosor y el uso respectivo que cada caso amerita.

g.

Toda cambio del personal profesional se hará previa aprobación de la MPT; el profesional reemplazante presentará un perfil profesional similar o mayor en la especialidad correspondiente.

h.

Es responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento.

i.

En el caso, que el Contratista no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido, se le aplicara la sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo al Contrato.

j.

El Contratista y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad del Área de Estudios y Proyectos y la MPT cuando se requiera su participación.

k.

Si durante la ejecución de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo por causas imputables al Contratista, este se obliga a subsanarlos bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente.

1.20. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD La Municipalidad Provincial de Trujillo entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios de pre inversión, croquis, planos) en medios físicos. Cabe señalar que las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Trujillo serán con profesionales técnicos de las oficinas competentes. Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través de la Sub Gerencia de Proyectos, donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor. Es obligación del contratista validar la información mediante trabajo de campo e información secundaria obtenida mediante investigación. 1.21. NORMAS DE CONTROL VIGENTES Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la Obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas vigentes de la materia. 1.22. CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO El CONTRATISTA debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes de la MPT, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y dos copias una de las cuales será para el CONTRATISTA y otra para la MPT, permaneciendo el original en custodia del Evaluador. El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán por lo menos tres veces a la semana, siendo responsabilidad directa del CONTRATISTA mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del CONTRATISTA y del Evaluador, así como la fecha en la cual se efectuó la misma. 1.23. RESULTADOS El producto final en esta etapa será la entrega de los expedientes técnicos correspondiente al Proyecto de Inversión Pública que incluye la ejecución de obra y equipamiento. 1.24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en el presente Términos de Referencia proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y otra documentación referente a la consultoría, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicará el siguiente orden de prelación:       

La normativa pertinente Contrato Condiciones Generales del Contrato Bases de la Licitación Propuesta técnica y económica del postor ganador Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Evaluador y/o Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.